装修免责的协议书[合集15篇]
在生活中，人们运用到协议的场合不断增多，签订协议能够保证双方合作愉快。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的装修免责的协议书，希望能够帮助到大家。
![装修免责的协议书[合集15篇]](https://p.9136.com/00/l/d7b0d0de09_5fbf7ed968c90.jpg)
装修免责的协议书1
（以下简称甲方）：
身份证： 联系电话：
住址：
（以下简称乙方）：
身份证： 联系电话：
住址：
关于安全生产责任的约定
1、施工期间，施工人员的人身安全由乙方自己负责。
2、乙方在场施工时应负责施工现场的安全管理，防火、防盗，严格管理进入施工现场人员。
3、乙方在施工过程中造成室内配套设施设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的，由乙方负责赔偿。
4、乙方在操作机器的`施工过程中，应采取必要的安全防护，保障自身人身及财产安全。如因施工问题导致相邻民居住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏、人身伤亡等一切事故，由乙方全权负责。
5、乙方不得将装修工程外包或者分包。
6、其他未尽事宜，双方协商解决。
7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起生效。
甲方签字：日期： 年 月 日
乙方签字：日期： 年 月 日
装修免责的协议书2
甲方：__________________（雇主）
地址：__________________
电话：__________________
乙方：__________________（装修工人）
地址：__________________
电话：__________________
鉴于甲方需要对其房屋进行装修，并雇佣乙方作为装修工人，双方经协商一致，达成以下协议：
一、工作内容
1、乙方将根据甲方的要求和指示，负责对房屋进行装修工作，包括但不限于拆除、砌墙、刷漆、安装等工作。
2、乙方应按照相关法律法规和行业标准进行施工，并保证施工质量。
二、安全责任
1、甲方应提供必要的安全设施和工具，确保乙方在施工过程中的安全。
2、乙方应严格遵守安全操作规程，正确使用工具和设备，确保自身和他人的安全。
3、如因乙方违反安全操作规程导致事故发生，乙方应承担相应的责任。
三、免责条款
1、甲方不对乙方的人身安全负责，乙方在施工过程中的任何意外伤害均由乙方自行承担。
2、乙方在施工过程中造成的任何财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
四、保险责任
1、甲方应为乙方购买工伤保险，保障乙方在施工过程中的'人身安全。
2、如乙方在施工过程中发生意外伤害，甲方将协助乙方办理工伤保险理赔手续。
五、合同期限
本协议自双方签署之日起生效，至装修工程完工之日终止。
六、争议解决
双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（雇主）：__________________
乙方（装修工人）：__________________
日期：__________________
装修免责的协议书3
甲方：
乙方：
甲乙双方本着自愿、公平、诚实、安全、守信的原则，经过双方友好协商，达成共识意见一致，就位于 宽带安装及管理事宜，达成如下协议：
1、 甲方同意在其开发区域范围内只使用乙方提供的宽带服务业务，用户数不低于商进行合作。
2、 甲方同意给乙方提供通信管道、通信设备安装位置，建筑物以外管线、光缆、设备等由乙方投资建设，产权归乙方所有。甲方负责施工期间的配合协调工作，未经产权许可，任何其他方无权使用。
3、 协议签订后，甲方区域内的宽带业务及费用将由乙方指定客服经理办理，甲方及物业部门需提供必要的.协助和支持。乙方视甲方为大客户，乙方保证向甲方所有业务（个人或单位）提供优质便利的服务。
4、 乙方宽带业务的各项优惠政策，按乙方当时的优惠政策对甲方住户进行优惠。
5、 协议签订后，乙方需按双方约定工期安排，按计划完成施工任务，保证甲方及时使用乙方的业务。
6、 一方违约，责任方向对方支付投资的10%作为违约金，并赔偿由此造成的损失。
7、 其他未尽事宜，双方友好协商解决。
8、 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，每份具有同等法律效力。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________
联系电话：_________________联系电话：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
装修免责的协议书4
本协议书是由委托人和装修公司共同签署的，在《中华人民共和国合同法》及有关法律及规定的基础上制定。
委托人承认，装修工程均存在一定的安全风险，并且在施工过程中可能会遇到意外情况。装修公司承认有义务为施工现场工作人员提供必要的安全防护措施，但不能完全保证施工过程中的安全。
基于此，委托人应对施工过程中可能造成的人身伤害、损失承担相应的责任，装修公司不承担由此导致的责任。
委托人保证按照国家相关法律法规和规定提供必要的安全指导和措施，以保障工作人员在施工现场的人身安全。如因由委托人提供的环境、设施等原因导致安全事故的发生，委托人应承担相应的法律责任。
装修公司保证合理布置施工人员及时清理施工现场，以减少施工过程中可能引起的任何安全隐患。但如果由于施工现场不确定的因素、客观原因导致任何不可避免的人身伤害造成，装修公司不承担由此产生的任何法律责任和经济赔偿。
对于在施工过程中可能导致财产损失或其他直接或间接的损失，装修公司概不负责。在委托人同意的情况下，装修公司会在施工过程中提供必要的.保险措施，但在任何情况下都不能替代委托人自行采取的保险措施。
委托人与装修公司均认为，本协议书已经合法有效地制定，并且在履行时不得违法，合同的各项条款同样适用于委托人、装修公司及其各自的代表人员、委托人的同伴、后继人、受让人或其它允许人员。双方应遵守协议书中的所有约定和承诺，确保安全和依法完成工程。
在原先签署《装修安全免责协议书》的基础上，本协议书生效。
装修免责的协议书5
甲方：
乙方：
一、此次活动员工家属成年人均采取自费制度，即出游个人产生的相关费用由其个人承担(儿童免费)。
二、___一日游活动为非盈利性质活动，并有xx潜在的危险性，如出现意外、意外事故等，责任均由本人承担。
三、___一日游活动是个人自愿参加的活动，建议员工家属自行xx出游人身意外保险。
四、出发前所有参加活动的员工家属必须xx真实的本人姓名+xxxx(以及紧急xx)，签署《一日游出游活动免责协议书》，甲方及组织者不承担任何法律、经济及一切连带责任。
五、如活动前、中、后发生个人物品的坏损或丢失、与他人冲突、急性疾病、意外事故等，甲方及组织者亦不承担因意外伤亡或个人的`经济损失而产生的任何法律责任和相关的费用。
六、参加活动的员工家属如有特殊情况需要中途离开务必通知组织者，声明自愿离开，离队后的、经济及一切连带责任自负。
七、报名前必须事先与自己的家属沟通，取得家属的理解和支持，知道并同意接受本协议全部条款后，才能报名参加本次活动，报名后视同其家属也已知情并同意;我知晓，一旦签署，此协议将生效，也知晓本协议同样有效于我的继承人、近亲、执行人、管理人、个人代表和转让人。代为签名者视为已沟通并被授权，否则由代签人承担后果。
八、凡是共同出行的钓友必须签署《自助钓鱼、出游活动免责协议书》。
九、该协议生效日期为双方签字日期，协议一经签署立即生效直至本次活动结束。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
日期：
装修免责的协议书6
本协议书旨在保障装修工程的安全质量，确保施工过程中的工人、业主和周边环境得到保护，最终达到安全、高效、优质的装修工程。
装修工程施工前：
施工前，装修公司应对工程场地进行勘查，并且制定出相应的施工方案以及安全预案，以保证施工前的安全性。业主应尽全力协助装修公司防范施工期间的安全风险，并且提供施工所需的相关资料。
施工中：
在施工期间，装修公司应按照施工方案进行施工，并采取必要的'安全措施和安全设备，确保施工过程中普通员工、管理人员、访客的安全，保证周边环境的安全和整洁。
施工结束：
装修公司应在施工结束后对工程场地进行清理，保持环境卫生，同时进行安全评估，并将评估结果告知业主。业主应当对工程质量和安全情况给予评价，对不合格施工进行及时指出，装修公司应在规定时间内予以修改并修复，以保证工程的质量和安全性。
协议双方责任：
一、装修公司应当：规范施工行为，定期检查员工的技术能力、安全意识及使用安全防护装备情况，确保施工工程质量和安全。
二、业主应当：配合装修公司做好施工准备，并协助装修公司处理施工中出现的问题，及时提供资料和反馈意见。
本协议为正式协议，协议双方应严格遵守并执行。如因双方违反协议规定，使工程质量或人身财产安全受到损失的，将由违规方承担全部法律责任。同时，合同解释权归协议双方共同所有。
装修免责的协议书7
为确保装修过程中工人的安全和权益，我们特制定了本协议，以明确双方的责任和义务。
安全责任
1.装修公司负责提供工人所需的安全设备和防护用品，并在必要时对工人进行安全培训。
2.装修公司负责对施工现场进行安全检查和监督，并指导工人遵守现场安全规定。
3.装修公司负责提供相应的保险，以保障工人在施工过程中的安全。
工人责任
1.工人应严格遵守施工现场的安全规定和操作规程，确保自身安全。
2.工人应积极配合装修公司提供的安全设备和防护用品的使用，并参与相关的安全培训。
3.工人应自觉维护施工现场的环境卫生和工作秩序。
免责条款
1.如果工人未能严格遵守施工现场的.安全规定和操作规程导致自身受伤或财产损失，装修公司将不承担任何责任。
2.如果由于工人擅自更改或操作施工设备，导致施工质量或进度受到影响，则装修公司将不负任何责任。
3.如果在施工过程中发生不可抗力因素导致工人受伤或财产损失，则双方均不承担任何责任。
签署和生效
双方共同遵守本协议，并承担相应的义务和责任，以确保场所的安全和工人的权益。
本协议自签署之日起生效，并在装修完成并验收合格后终止。
装修免责的协议书8
甲方：______
乙方：______
为了确保业主的窗户安装施工，预防事故的发生，依据国家关于生产的法律法规，经双方协商签订本协议，双方共同遵守，保证工作的顺利进行。
一、甲方的责任和义务
1.为乙方xx饮用水等便利的工作条件。
2.为乙方支付窗户制作及安装费共计：壹仟玖佰贰拾圆整。
二、乙方的责任和义务
1.乙方在窗户安装前必须对窗户进行检查和验收，必须保证窗户各种各种结构可靠，方可安装。
2.安装窗户工作时，乙方必须遵循操作规程，做好防护工作，系好带，酒后禁止安装工作。由此出现的'问题和索赔纠纷均由乙方承担责任。
3.因窗户本身的设计、加工、安装原因造成的质量问题由乙方负责。
4.乙方应确保窗户质量符合标准，若三年内出现任何质量问题，由乙方负责修缮。
5.旧窗拆卸、处理，新窗运输、安装，均由乙方负责，期间出现的交通事故、因房体、窗体脱落、搬运等造成的一切问题和损失，以及给其他人造成的问题和损失均由乙方承担责任。
三、共同的义务
本协议未尽事项，双方应本着平等互利的原则要互相监督，互相帮助，公平处理，确保高空作业安装窗户顺利进行，安装结束后，经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付款项。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_____________
乙方（签字）：_____________
xx：_________________
xx：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
装修免责的协议书9
甲方：___________
乙方：___________
工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行店铺装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
1、施工内容：详见装修施工图。
2、委托方式：按图纸包工不包料施工完成。
3、工程价款（金额大写）__________________元。待工程结束后一次性支付完毕。
4、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可，由甲方负责采购，材料质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
5、工程验收标准，双方同意参照市地方标准db31/t30—1999《住宅装饰装修验收标准》规定。乙方并提供三年的质量保修期。
6、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
7、甲方责任：
（1）配合乙方及时供应所需施工材料，并免费提供施工所需水电；
（2）按时支付工程款；
（3）配合乙方现场施工工作。
8、乙方责任：
（1）按照施工图纸及装饰装修标准进行施工；
（2）施工过程须杜绝浪费材料，对材料进行妥善保管，合理使用；
（3）负责乙方施工人员意外保险，施工意外事故责任由乙方自负；
（4）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
（5）、严格按照合同约定时间完成；
9、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
10、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的`前提下，双方应协商解决。
11、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
本合同双方签字后生效，本合同一式____份，甲乙双方各执____份。
甲方（签章）：_____________
________年______月______日
乙方（签章）：_____________
_________年______月______日
装修免责的协议书10
甲方：_________
乙方：_________
为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的`工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
1、乙方进场施工，须经甲方同意，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
2、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
3、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方（盖章）_________
乙方（盖章）_________
甲方代表：___________
乙方代表：_________
_______年____月_____日
_______年____月_____日
装修免责的协议书11
为了保障装修工人的安全及其权益，促进装修工程的正常进行，本协议书由开发商、施工单位和装修工人三方签署。具体内容如下：
一、安全责任
1.1 开发商在施工前必须进行工程安全评估，并配备专职负责人，安排专人展开现场监督管理和安全检查。
1.2 施工单位必须按照国家建设部颁布的《建设工程安全生产管理规定》等法律法规要求进行施工，建立健全安全管理制度和防范体系，并督促工人严格执行安全标准。
1.3 装修工人必须严格遵守安全操作规程，使用安全防护用品配齐，并定期参加安全培训，确保自身安全和项目进度的顺利进行。
二、安全保障
2.1 开发商应当为装修工人提供必要的工作条件，如清洁卫生、供电、供水等方面的保障，并保障其正常工作和生活所需。
2.2 施工单位应当为装修工人购买工伤和意外伤害保险，确保受伤或意外事故发生时能够及时享受保险赔偿，减轻家庭负担。
2.3 装修工人应当按规定佩戴安全防护用品，减少安全事故的.发生，并及时向施工单位和开发商汇报工作进展和安全问题，以便及时处理。
三、免责声明
3.1 开发商在为装修工人提供必要保障的同时，不对工人在履行职责过程中发生的安全事故承担直接责任。
3.2 施工单位在制定安全管理制度和保障装修工人生命安全方面尽到了合理的义务，不对工人在履行职责过程中发生的安全事故承担直接责任。
3.3 装修工人应当自觉遵守安全操作规程，全面配合施工单位和开发商的安全管理工作，若因违反规定导致的安全事故发生，将承担相应的法律责任。
本协议书已在三方共同确认下签署生效，三方应各自按照协议内容履行各自的责任。
装修免责的协议书12
本协议书是为了明确双方权利和责任，维护装修工程的安全，保护双方的合法权益而制定的，承包方、业主方应共同遵守以下协议：
一、承包方须知
1、承包方须遵守国家法律，重视安全生产，确保施工人员具备相关证书和资格，工人须穿戴工作服和安全帽，不能私自拆卸设备和管线。
2、施工过程中要严格按照设计方案执行，不得自行更改施工工艺和设备规格，不得影响业主方的正常生活和工作。
3、施工中如有疑问和问题，应及时与业主方进行沟通和协商，不能擅自决策和处理，不得产生损害业主方利益或造成财产损失的行为。
二、业主方须知
1、业主方应提供必要的资料和信息，配合承包方做好施工前的准备工作，如提供房产证、水电煤气供应情况等。
2、业主方应保障施工区域的安全和整洁，避免物品散落或者将施工区域作为储存物品的场所。
3、施工过程中如需进入施工区域，应先与承包方进行沟通并穿戴个人防护用具，如安全帽、口罩等。
三、协议的解除和违约责任
1、双方必须严格按照协议条款履行其义务，如未履行造成损失的.，应承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力因素影响施工，双方应及时协商解决问题；因非不可抗力因素影响施工且未经协商一致，遭受侵权的一方可向侵权方提出索赔。
3、如协议双方出现纠纷，应及时协商解决；协商不成的，可以向有司法管辖权的法院进行诉讼。
本协议一式两份，每份各具法律效力，自协议双方签字盖章之日起生效。
承包方（盖章）：___________ 业主方（盖章）：___________
协议签署日期：___________
装修免责的协议书13
鉴于装修过程中可能存在伤害身体健康的风险和财产损失的可能，本着谨慎和负责任的态度，我们特制定以下装修安全免责协议书。
安全责任承担
1.本公司视安全为生命，以安全至上的原则为装修工程施工质量的核心。
2.本公司遵循国家安全标准，将施工过程中的质量管理纳入统一的体系中，保证施工质量的安全性和稳定性。
3.本公司将安全教育作为必要课程，要求每位施工人员必须参加本公司的安全培训，具有一定的安全意识及安全技能。
安全措施落实
1.本公司在施工现场必须配置应急求救设备、消防设备等相关应急设备，并经过专业人员检测和审验确保设施有效。
2.本公司在施工现场必须配置防护设施、安全标识等安全设备，并严格落实监督和检查工作，确保施工现场的安全性。
3.本公司在施工过程中必须严格按照国家安全标准，保障施工过程中安全、环保等方面的发展要求。
安全事故处理
1.本公司设立了专门的安全管理人员，对施工现场安全情况进行监督和检查，确保施工现场的安全性。
2.在施工过程中，如发生任何安全事故，本公司要积极采取救援措施，同时迅速启动应急预案，及时通知相关部门，并向客户进行详细汇报和思考。
3.在安全事故发生后，本公司要积极协助客户处理后续的事项，并尽最大努力减少事故对客户的损失。
安全责任认识
本公司承诺，遵循国家安全标准，将施工过程中的质量管理纳入统一的体系中，保证施工质量的`安全性和稳定性。同时，本公司还要求每位施工人员必须参加本公司的安全培训，具有一定的安全意识及安全技能。作为装修服务行业，我们将安全视为生命，决不偏离这个核心价值观。
本公司谨此郑重声明：在任何情况下，我们都将尽最大的努力，确保施工的安全和稳定，保护客户的利益和安全。同时，我们也希望客户配合我们的安全管理，加强安全意识，共同维护安全生产，确保人员和物质的安全。
装修免责的协议书14
在装修过程中，因为不可抗力因素，不可避免地会发生一些意外事故。为了保障双方的利益，我们特制定本装修安全免责协议书，希望大家认真阅读并遵守。
一、装修工作人员安全责任
1. 装修公司应履行保证员工的安全的职责，做好劳动安全卫生工作。
2. 装修工人在施工现场，应正确使用各种工具和仪器，加强安全防范意识，遵守规章制度。
3. 若发生意外事故，装修公司应及时报告有关部门，配合处理，并承担相应的`责任。
二、业主安全责任
1. 家庭成员应遵守施工现场的安全规定，不得随意进入施工区域。
2. 如发现装修公司存在安全隐患时，应及时向装修公司反映，并在装修公司改正之前暂停装修工作。
3. 发生意外事故时，业主应积极配合装修公司处理，并及时向保险公司进行报案。
三、双方协作责任
1. 双方在装修前应明确装修计划，确定施工现场的安全防范措施，并做好安全保障工作。
2. 双方在装修过程中应密切协作，及时沟通，有任何问题及时解决。
3. 在装修过程中，如有任何争议，请双方协商解决。如未能解决，可向相关部门提出申诉。
本协议是装修安全的基本保障，若任何一方违反协议约定造成损失，另一方有权向其追究责任并要求赔偿。
装修免责的协议书15
甲方：
乙方：
现经甲、乙双方充分协商，甲方现将_____楼的外墙装修承包给乙方施工，现为了双方的共同责、权、利，达成如下协议：
一、承包范围：
1、__栋所有外墙贴面、滴水线条、台面抹灰的压光、所有窗台（不含飘窗套）、窗套接口刷到位（后道工序负责接口），乙方负责拆架及码堆至指定地方。
2、乙方进场后，只负责灰桶、铲、扁担，其余次材均不负责。
二、承包单价：
外墙装修以外墙贴面实际面积_____元平方米计算。
三、付款方式
1、乙方进场后外墙拉毛至第四层甲方付乙方生活费__%。
2、该项目拉毛完工后，甲方付乙方工程进度费用（拉毛费）__%（按每平方__元计取）。
3、乙方外墙贴面完成三层后，经甲方验收合格，甲方付给乙方已完成部分工程进度款的__%，待乙方全部完成外墙贴面，经甲方验收合格后，甲方付至整个工程量的__%。
4、余下__%作为质保金，一年后的`30个工作日内付清。
四、质量：
1、乙方必须确保外墙粉刷分项工程验收合格。如出现质量问题，概由乙方承担所有相关责任。
2、外墙粉刷全为水泥砂浆，每完成一层必须清理好面墙砖上的污垢，如发现浪费材料，每次处100-200元罚款。
3、乙方必须文明施工，严禁乙方施工人员从楼上倾倒xx或随意乱扔材料和物品，违者每次罚款100-300元。
4、乙方必须加强防范意识，加强对施工人员的培训和班前教育，确保施工。严禁酒后作业，穿拖鞋上工作xx工作，如乙方施工人员违规操作或违章作业而造成的不良后果，一切损失和责任概由乙方自行承担。
五、进度
本合同内粉刷工程总工期为30天（日历工期），乙方必须按时完成。如乙方拖延工期，每拖延一天，罚款200元。
六、其他未尽事宜，需甲乙双方共同协商解决，此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方：
乙方：
号：
号：
_____年_____月_____日
【装修免责的协议书】相关文章：
装修免责的协议书05-20
装修安全免责的协议书05-28
施工免责协议书05-24
装修协议书01-08
装修合同协议书05-21
房屋装修协议书06-21
装修安全协议书06-08
免责承诺书05-16
建筑装饰装修协议书02-04