班组施工合同

班组施工合同

　　在当今不断发展的世界，合同起到的作用越来越大，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的班组施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

班组施工合同1

　　发包方：(简称甲方)

　　承包方： (简称乙方)

　　根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，经双方友好协商，现将甲方承建的成都量力钢材物流中心一期工程中的钢筋分项工程分包给乙方，为了明确双方的权利和义务及违约责任，结合本工程实际情况，达成如下协议条款：

　　一、 工程内容：成都量力钢材物流中心2#工程钢筋分项工程;

　　二、 工程概况：框架/钢结构，建筑面积约174093M2;

　　三、 承包方式：劳务分包;

　　四、 工程计价方式：钢筋制安430元/吨(箍筋调直每吨加20元，主次梁钢筋如为9M长则主次梁钢筋每吨再增加20元，若箍筋甲方进行外加工，则箍筋每吨扣除40元);

　　五、 施工工期：满足甲方及建设单位要求;

　　六、 质量验收标准：以通过建设单位、监理、设计、质监等相关部门验收合格为准。

　　七、 奖惩：如乙方的施工质量及进度不能满足甲方要求，则甲方扣除乙方钢筋每吨20元。

　　八、 双方的权力、责任与义务：

　　(一)乙方责、权、利

　　1、 乙方负责在钢筋到施工现场后转运到指定地点，并且堆放整齐，本工程所有钢筋的放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁安放，预埋铁安放，墙拉筋制作、压顶、构造柱、过梁钢筋制安。

　　2、 在浇筑砼时，乙方必须保证有2人以上钢筋工值班，随时处理可能发生的质量问题，做好成品保护。

　　3、 乙方提供施工中需使用的所有材料器具、安全用具、低耗品(如断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机以及坚焊设备，扎丝、扎杆、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片等)以及焊条等材料，并负责保管。

　　4、 乙方需派一名工长负责管理在作业过程中所使用的材料堆场四周的环境清洁干净，材料堆放整齐、干净、美观，

　　5、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点堆码整齐，每天完工后要将楼层散落材料回收干净，做到文明施工。

　　6、 乙方负责人员的保险、医疗、赶工补偿、劳保、务工等所有一切产生的费用。

　　7、乙方负责施工阶段的质量、安全、文明施工，满足国家相关政策规范要求，乙方必须按照设计要求以及施工操作规程、验收规范的要求进行施工，对成品进行自检、互检、交接检，并配合甲方有关人员进行验收。若经质监站验收，对提出的问题应及时派人员进行整改。

　　8、 在施工过程中，需乙方派人配合时，乙方人员应积极给予配合协助。 乙方必须遵守执行甲方制定的规章制度，进入施工现场必须戴好安全帽，禁止酒后上班，不准穿拖鞋，不准从高处向下抛掷任何物件;未经施工负责人批准，不准任意拆除安全设施及防护装臵;不准带小孩及家属进入施工现场，不准任何人在施工现场打闹开玩笑;持证上岗。

　　9、 乙方必须遵守执行安全规章制度，违章作业造成的.人员伤亡均由乙方负责，并按照劳动部文件规定，并负责写事故快报和上报伤亡指标，并将批文交甲方备案。

　　10、 乙方施工进度必须能满足甲方施工进度要求，如遇中雨以及38度以上高温天气工期顺延。工期延误三天以上，甲方有权终止合同，工程余款不予支付，如拖延一天按每天1000元计，直至终止合同。由乙方原因造成的返工与停工，由乙方承担损失;若因乙方配合不力，导致其它工种工期延误时，乙方应承担由此产生的一切损失。

　　11、 乙方需指定一名专职安全员负责安全生产，并对施工人员进行安全教育，交底检查，消除事故隐患，制止违章作业，建立安全生产负责制，杜绝死亡，避免重伤，一级工伤频率控制在1%以内。

　　12、 乙方必须做好书面安全技术交底，配合甲方做好三级教育，并必须履行签字手续，明确时间、地点、交底人和被交底人，进场每一个工人都要进行交底，安全教育，

　　13、 乙方若录用年龄小于18岁，大于55岁、有疾病的施工人员或未经甲方许可擅自招收和更换人员或招用未持有效证件的人员除责令清退外，按每人30元罚款，若造成的伤亡事故，一切损失由乙方负责，与甲方无关。

　　14、 乙方必须保证提供劳动力基本人数不得低于工作所需人数。

　　15、 乙方需向甲方提供焊接材料的合格证，配合甲方制定月度材料计划表，配合甲方试验人员按规定取样(原材、焊接等)。

　　16、 乙方提供本公司资质证书、安全生产许可证、营业执照、法人授权委托书并加盖公司鲜章。

　　17、 如乙方在施工期间，施工质量差或工期不能达到甲方及业主要求，甲方有权更换施工队伍，并按乙方完成工程量的70%结算，剩余的30%作为罚金进行惩罚。

　　(二)甲方责、权、利

　　1、对乙方定期内未整改到位，甲方有权解除乙方的劳务合同，情节严重者，令其乙方退场，并不结算任何人工费。

　　2、施工期间，若乙方进度达不到甲方进度要求，甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务，其人工费和单价由甲方订给增加的人员，并在乙方总工资中扣除，另扣乙方总工资的10%作为延期损失费。

　　3、甲方负责向乙方提供施工图1套。

　　4、甲方负责对乙方进行技术指导，施工前负责向乙方安全、技术交底(安全、技术交底资料与本合同具有相同法律效力)。

　　5、甲方提供工程所需用电、用水及龙门吊垂直运输，做好与分包工作、周边关系的协调工作。

　　6、若乙方违反甲方的规章制度，如不服从管理、发现偷盗行为、随地大小便、在工地内打架斗殴、损失公物等，甲方有权给予处以100-1000元的处罚。

　　九、工程款结算：

　　1、甲、乙双方按工程图纸及变更发生的工程量为结算依据等总量为结算方式。

　　2、主体断水验收合格后七日之内拨付总造价80%，余款在工程竣工验收后10天内支付10%工程款，余下10%工程款在半年之后付清。

　　3、合同内容以外所发生计时工以现场实际发生为准，均按35元/工日计(以上价格均含税金)。

　　4、乙方施工人员签字领工资，必须把工资发放给工人，否则不予发放。

　　5、乙方必须提供相应的发票给甲方，甲方采用转帐或现金形式支付人工工资。

　　十、本合同经双方签字盖章生效，未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　十一、本合同一式贰份，甲方一份，乙方一份。

　　甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)：

　　合同签定日期： 年 月 日

班组施工合同2

　　甲方：

　　乙方： （施工班组）

　　甲、乙双方本着平等互利的原则就 工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：

　　一、工程概况：消防弱电系统安全。

　　工程名称：

　　二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，（）。

　　三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。

　　四、质量等级：合格。

　　五、承包总价：每点31元整。

　　六、付款方式：

　　1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。

　　2、若甲方不按合同支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。

　　七、安全生产及文明施工

　　1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的`事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。

　　八、甲、乙双方职责

　　甲方：

　　1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。

　　2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。

　　乙方：

　　1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。

　　2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。

　　甲方：（签字） 乙方：（签字）

　　身份证： 身份证：

　　年 月 日 年 月 日

班组施工合同3

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规及甲乙双方签订的《施工合同》等合同细则的要求，遵遁平等、自愿、公平和诚实信用等原则，双方就星光联盟——LED照明灯饰展览中心工程的实际情况经协商一致，特订立本协议，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：星光联盟——LED照明灯饰展览中心；

　　工程地点：广东省中山市古镇镇中兴中路中；

　　工程质量：达到合格工程；

　　要求工期：

　　工程造价：_____万元。

　　二、安全生产及文明施工：

　　施工人员进入施工现场必须戴好安全帽；

　　进入外墙施工及高空作业人员必须系好安全带；

　　进入现场施工人员严禁酒后上岗、随地大小便、穿拖鞋或赤膊上班、从高空乱丢杂物；

　　所有施工人员不得以任何理由与各工种之间发生冲突，遇突发事件应及时向甲方项目部及监理方汇报；

　　进场施工人员要严格按照安全操作规程施工，特种作业人员必须持证上岗。

　　三、质量：

　　乙方应在工程开工前向甲方和监理单位提供与本工程相关的资料、施工方案及合格的材料质保书及检测报告，经监理单位认可后报甲方才可进行施工。

　　乙方必须严格按照甲方和监理单位确认的工程施工方案施工，工程施工图纸按国家现行的《施工规范》要求施工，保质保量按时完工。

　　严禁使用不合格材料，如经甲方或监理单位发现，并认定为不合格材料的，所有不合格材料必须全部撤出施工现场，并予以_____元/次的经济赔偿，同时赔偿甲方所造成的一切损失和影响。

　　在施工过程中由于客观条件的限制对工程作局部作修改，乙方在不影响工程质量的条件下，应征得甲方和监理单位签证同意的情况下方可对工程作局部的修改。

　　四、工期

　　经甲乙双方协商本工程自_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日竣工。

　　乙方必须确保按期完工，如因乙方原因耽误甲方的工期，所造成的一切损失均由乙方承担，并承担_____元/天的工期延误经济赔偿。

　　五、甲乙双方义务

　　甲方义务

　　协议工期内提供外墙脚手架及临时水源、临时电源及临时垂直运输，逾期不予提供，根据实际情况，若甲方有条件提供，则按_____元天提取配合费用。

　　甲方有协助监理方督促乙方搞好安全生产、防火管理等工作。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作，对乙方不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，并进行罚款处理，情节严重的通知政府相关主管部门。

　　乙方义务

　　乙方须办理报建手续，并取得施工许可证及到相关政府主管部门备案。

　　乙方在进场施工前须向甲方及监理方交纳施工许可证复印件、政府部门备案复印件、公司资质复印件、公司税务营业执照复印件、现场管理架构人员名单、相关保险复印件（交纳的文件须加盖单位公章）。

　　乙方在进场施工前须向甲方交纳中标价3%的管理费和预交一定数额水电费，电费按电表实际收取，水费按定额收取。

　　乙方在进场施工前必须签订《进场施工协议》和缴纳_____万元￥_____元安全、质量、工期、文明施工等方面的安全保证金。乙方在施工过程中未发生伤亡事故、重伤事故、火灾事故、质量事故、工期延误等事件于工程竣工验收合格后将该保证金全额退还。

　　乙方施工人员进场前必须经过三级安全教育，并经考核合格的同时签订有效的上岗安全合同，特种作业人员的持证上岗率必须达100%方能进入现场施工，否则查处一人次处罚项目负责任人1000元。

　　乙方于施工过程中应将自己的垃圾清运至甲方指定地点内堆放，然后统一由甲方运离现场工地，做到活完脚下清。

　　乙方在施工过程中需要拆除、打凿等原建筑物（图纸规定位置除外）时，必须经监理方签证同意后方能施工，否则，因此而造成的一切施工质量、安全及经济责任概由乙方负责。

　　乙方对甲方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边）的搭设、拆除和改造必须经甲方及监理方同意，否则负全部责任；搭设、拆除和改造必须符合工程所在地有关安全标准，并符合对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向监理方和甲方报告。

　　乙方未经甲方或监理方同意不得私自拆除外墙脚手架的连墙件，违者罚款3000元/处，并承担由此造成的一切责任和损失，如因施工需要必须拆除的，需经甲方、监理单位现场确认后方可拆除，同时施工完毕后必须恢复原位。

　　乙方管理人员不得违章指挥，乙方施工人员不得违章作业或冒险作业，否则承担全部责任。由于现场交叉作业、高空作业多，乙方或多方应相互配合及服从甲方或监理方指挥，避免发生（特别是塔吊吊运作业、吊装作业）事故。

　　乙方指派同志负责现场协调工作。

　　乙方进场施工后必须无条件服从项目部现场管理人员的统一管理，遵守项目部的各项规章制度及法律法规，对乙方人员违章乱纪行为的经济处罚，按处罚规定从履约保证金内扣除。如有严重违法乱纪行为移交公安机关处理。

　　乙方应认真做好专业工程安全生产自查、互查并做好各项资料、台帐及时提交甲方建档，安全检查合格率必须达90%以上。

　　乙方必须加强现场安全管理按建筑面积配备相应的专职安全员并负责日常现场安全检查杜绝死亡、重伤事故发生。如发生事故处理事故的'所有费用均由乙方承担包括但不限于主管部门的罚款，并给予以下处罚：

　　发生伤亡事故扣除全部安全保证金并承担一切伤亡事故造成的经济损失；

　　发生重伤事故扣除50%安全保证金；

　　以上处罚直接从乙方安全保证金中扣除。

　　乙方必须严格按照安全操作规程施工，如发生安全事故，均由乙方自行负责解决与甲方无关。

　　甲方或监理方督导乙方安全生产工作，乙方必须无条件服从。对甲方项目部或监理方开具的安全、质量、工期、违纪等方面的罚款通知单乙方必须无条件接受。

　　乙方必须强化施工现场的环境整治做好文明施工工作，确保甲方省市级文明工地创建。

　　六、项目部基本规章制度：

　　所有进场施工人员必须遵守项目部的各项规章制度，针对违规人员将参照下例条款执行：

　　进入施工现场未戴安全帽、赤脚、赤膊、穿拖鞋、穿裙子、穿高跟鞋、未扣帽带（处罚：200元/次）；

　　进入外墙施工及高空作业不佩戴安全带每人处以200元/次的罚款；

　　未经允许随意拆除外架架体及安全防护等设施（处罚：1000元～20__元）；

　　施工现场电线乱拉、乱接电线或违反用电安全要求，所用材料没收（处罚：200元/次）；

　　酒后上岗每人处以300元/次的罚款；

　　随地大小便（处罚：200元/次）；

　　高空落物、抛掷材料（处罚：500元～20__元/次）；

　　发生打架、斗欧、伤人、赌博事件影响到施工时（20__元～5000元/次并送公安机关处理）；

　　特种作业无证操作，特种作业人员违章操作（500元/次）；

　　卸料平台上超荷载堆放材料（500元/次）。

　　如发现盗窃施工现场一切财物者，一经证实处以被盗物品价值十倍的罚款，并移交公安机关处理；

　　施工现场未做到“工完场清”（处罚200元/次）；

　　现场使用氧气、乙炔放置不符要求，气（割）焊、电焊无防火隔离措施，无灭火器材（处罚200元/次）；

　　对不服从项目部管理人员或监理方管理的现场负责人处以1000元/次的罚款，三次以上的，乙方必须重新调换新的现场负责人，且必须在48小时内到位（要懂技术、懂施工、并具备一定的管理和工作能力）。

　　未尽事宜，双方协商解决。协商不能达成协议的，上诉当地人民法院解决。

　　本协议一式三份，甲乙双方各一份，监理方一份，经三方签字盖章后生效。

　　甲方_____代表人_____

　　乙方_____代表人_____

　　监理方_____代表人_____

　　签订日期_____年_____月_____日

　　本协议签订地点：_____

班组施工合同4

　　发包方：___________ (以下简称甲方)

　　承包方：___________(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国民法典》及涉及中华人民共和国相关的法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条、工程概况

　　1.工程名称：____________

　　2.工程地点：____________

　　3.承包范围：_____________

　　4.工作内容：____________

　　5.承包方式：____________

　　6.工期：______年______月______日开工，于_____年______月_____日竣工。

　　7.工程质量：合格

　　8.合同价款(RMB大写___________)：一次性包干价计：建筑面积___________平方米,按包干(_______元/平方米。

　　第二条本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　1.本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　2.由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　3.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　4.工程分部分项工程验收，乙方必须提前____天通知甲方。

　　5.在非正常天气(气象局标准大雨及以上、零度以下气温)条件下，乙方要自行采取措施，保证施工的进行。

　　6.安全文明施工押金为该工程清包合同总价的_____%，到竣工验收合格后一次性返回乙方。安全文明施工押金提取：按甲方每次支付给乙方的工程款中提取。

　　7.本合同生效后，甲方按付款方式支付给乙方工程款。

　　第三条付款方式

　　双方约定的.进度款支付的方式和时间：

　　(1)基础工程完工甲方支付乙方清包合同总价的_____%

　　(2)每完成一层甲方支付乙方清包合同总价的_____%

　　(3)砌体完工甲方支付乙方清包合同总价的_____%

　　(4)粉刷完工甲方支付乙方清包合同总价的_____%。(5)待工程竣工验收合格后支付至清包合同总价的_____%，留_____%到年终一次性付清。

　　第四条、附则

　　1.本合同正本肆份，双方各执贰份。甲方执贰份，乙方执贰份。

　　2.本合同所有款项结清后，则本合同自动终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

班组施工合同5

　　发包方： xx项目部（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况：

　　工程名称： xxx3#、4# 桥梁工程

　　工程地点： XX市浒关镇

　　工程工期： 50 天

　　第二条：承包范围

　　永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。

　　第三条：承包方式

　　本合同采用包清工、包小型工具（铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等）、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

　　第四条：双方责任和义务

　　一、甲方责任和义务

　　1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。

　　2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

　　3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

　　4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。

　　5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

　　二、乙方责任和义务

　　1、乙方一切食宿问题自行解决。

　　2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人。次罚款，在工程款中扣除。

　　3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

　　4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程当中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。

　　5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。

　　第五条：材料管理

　　1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

　　2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

　　3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程当中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。

　　4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程当中的.维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1。5倍给予罚款。

　　5、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予500—20xx元/次的罚款，情节严重者，将重罚。

　　6、乙方必须按照设计及规范要求施工，否则所增加的一切费用由乙方全部承担。

　　第六条：合同价款及付款方式

　　1、 合同综合单价：

　　模板施工： 13元/m2

　　混凝土施工： 35元/m3

　　砌石施工（桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面）： 15元/m2

　　钢筋制作安装： 200元/t

　　上述单价为综合价，包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业，本工程实行闭口包干，施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。

　　2、付款方式

　　本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算70%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

　　3、由乙方原因造成的返工费用

　　（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

　　第八条：工 期

　　1、 工期 50 天为控制目标。

　　2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意，应严格执行。

　　3、乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天20xx元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。

　　4、工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。

　　第九条：安全施工和文明施工

　　1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按XX市有关部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。本合同后附安全协议，作为本合同补充协议。

　　2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。

　　3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象，损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象，甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款，罚款在当月工程款中扣除。

　　4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时，甲方有权令其整改，并将对其处以相应罚款。

　　第十条：质量要求

　　1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，甲方将根据业主对项目的处罚的1。5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程当中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，

　　2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。

　　3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。

　　4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　当乙方不能满足甲方的施工要求时，甲方将有权终止合同并责令其退场，同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场，甲方不再支付任何费用。

　　其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。

　　本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年 月 日 年 月 日

班组施工合同6

　　总包单位：安徽方圆建设有限公司 （以下简称甲方

　　施工班组：安徽同发建筑劳务有限公司 （以下简称乙方）

　　工程名称： 店岗二期17#、18#、19#、23#楼

　　工程地点： 合肥市瑶海区龙岗路与新安江交口

　　为进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自承担的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关法律法规的规定，签订本协议。

　　本协议经甲、乙双方签字后生效，具有同等法律效力，双方应认真执行。

　　第一章 甲、乙双方共同责任

　　一、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、公司安全生产规章制度。

　　二、在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

　　三、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

　　四、抓好安全教育；严肃劳动纪律；规范安全行为；净化作业环境；禁止野蛮施工，防止施工扰民。

　　五、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过’’的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

　　第二章 甲方的具体责任

　　一、甲方对施工现场安全管理负全责，组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

　　二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。

　　三、在安排乙方工作时，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安全技术人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

　　四、对乙方进场职工进行登记造册，复验身份证件，按名单对乙方负责项目级安全教育，乙方负责队级、班组级安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

　　五、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、安全防护用品等。

　　六、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。

　　七、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按有关规定进行处理、处罚。严重者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

　　八、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　第三章 乙方的责任

　　乙方在甲方统一指挥监督下对本班组施工中安全工作负直接责任，按其职责分工，具体履行以下责任：

　　一、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决议。

　　二、对本班组的施工人员登记造册，如实向甲方报告，接受甲方入场前的'安全教育。如有人员调整时，立即报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和未满16岁的童工，不得安排50岁以上的施工人员从事强体力劳动。

　　三、各施工班组应设1名兼职安全员，负责操作中的安全检查。

　　四、不安排非特殊工种人员从事特种作业，不安排患有高血压，心脏病及其它不适于高空作业的人员从事挖孔作业。

　　五、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经验收合格合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

　　六、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

　　七、有权制止甲方违章指挥。

　　八、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　九、其它

　　此协议作为分包合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　协议订立时间： 年 月 日

　　协议签订地点： 项目部办公室

　　甲方负责人： (签字)

　　乙方负责人： (签字)

班组施工合同7

　　总包单位【发包方全称】

　　分包单位【分包方全称】

　　依照《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、以及《北京市生产安全事故责任划分试行办法》等有关规定，使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序，确保进场施工队各项工作正常顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，双方就本项工程安全施工事项协商一致，订立本协议书。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.分承包形式： □专业分包 □劳务分包

　　4.分承包范围

　　二、工程目标

　　1.因工伤亡控制指标：

　　2.职业健康控制指标：

　　3.文明安全创优目标：

　　4.其他：

　　三、总包单位权利、责任和义务

　　1.总包项目经理(现场执行经理)：

　　安全总监：

　　2.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全保证体系，对施工现场的安全生产负总则。

　　3.制定施工现场安全管理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产情况，对总承包范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理 。

　　4.严格审查分包人营业执照、技术资质等级，不得将工程分包给不具备相应资质(或资格)的分包单位。

　　5.保证项目工程安全生产费用的有效使用，完善施工现场安全生产条件

　　6.提供施工现场安全生产环境：

　　①工程安全防护设施由： ____方提供，日常维护和作业面防护由： ____方负责;

　　②施工用电由用电电源到： 级配电箱由 方提供，该级配电箱以下的部分由____方负责;

　　③总包方对上述设备、设施具有监督检查权，依据北京市安全生产标准和中技集团安全生产规定，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。

　　7.负责编制施工现场危险性较大的分部分项工程专项施工方案，并监督实施。

　　8.负责施工人员入场安全教育、培训考核;负责施工现场专项安全教育。负责建立特种作业人员备案档案。对施工人员违章指挥、违章作业行为，依法查处和纠正。

　　9.负责建立健全施工现场安全生产管理制度;负责建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，有权利要求分包建立救援体系，落实救援措施。

　　10.按规定对施工现场发生的'生产安全事故进行上报。

　　11. 按规定对施工现场的危险部位设置安全防护和安全警示标识。

　　12.有义务提供施工现场消防通道和消防设备。

　　13.有义务对分包人发生生产安全事故时提供协助救援服务。

　　14.有义务对分包人开展的安全生产活动提供帮助。

　　四、分包人的权利、责任和义务

　　1. ______分包项目经理：

　　安全员：

　　2.贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立分包安全生产自保体系，对分承包范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理。

　　3.按照总包单位的有关规定提供相关资料。严格按照合约规定，不得承接、承建超越资质范围的施工任务。不得将承分包项目再次转包。

　　4.执行施工现场安全管理规定，服从总包安全生产管理，对分承包施工区域或作业活动的安全生产全面负责，并对总包安全生产负连带责任。

　　5.有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议;有权拒绝总包违反法律法规的安全指令;对造成后果的违章指令有权检举和控告。

　　6.对所辖范围内的安全防护设施(包括洞口、临边等)搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合北京市有关安全标准和总包对施工现场整体安全防护要求，在搭设、拆除和改造前进行申报并听从总包统一协调。

　　7.对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。 级以下自备配电设备设施必须符合北京市有关安全标准，对不符合安全标准的用电设备从本责任路段拉接电源有权拒绝。

　　8.自带机械设备、设施应符合北京市有关安全标准，对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责。使(租)用大型机械设备时，应在安装使用前向总包备案。

　　9.负责编制本责任区域的专业施工方案、安全技术措施和安全技术交底，并监督实施。

　　10.负责对本单位施工人员进行施工队(班组)级安全教育培训，书面告知本岗作业危害和操作规程，经考试合格上岗。负责建立特种作业人员 安全教育档案，并保证特种作业人员持证上岗。

　　11.负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用。

　　12.按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。

　　13.按规定，定期组织对所辖施工区域和安全活动进行安全检查，对总包下发的隐患通知进行整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务向总包及时报告。

　　14.服从总包统一的协调和管理并对所辖区域内的文明施工负责，保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。

　　15.使用非责任区域安全防护设备设施前，应与总包办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故，或未遂事故负责。

　　16.在施工现场内发生生产安全事故后，必须立即向总包报告，并按规定逐级上报。同时，有义务配合开展事故调查工作。

　　五、违约和索赔

　　1.由于总包责任造成生产安全事故，导致分包人员伤亡，由总包承担事故责任和经济责任。分包有义务负责协助处理善后事宜。

　　2. 由于分包责任造成生产安全事故，导致总包人员或第三方人员伤亡，由分包承担事故责任和经济责任。总包或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

　　3. 由于双方责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

　　4.发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由责任方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。

　　六、其他

　　1、总包向分包方征收安全、治安、消防、环境卫生保证金，金额为合同全额1%。分包方违反施工现场生产安全管理的罚金从此保证金中扣除，如分包方在施工中无任何违章行为，待分包工程结束后全部退还。

　　2.协议生效和终止： 本协议自签定之日起生效，与双方经济合同同等效力。经济合同到期后，本协议同时终止。

　　3.协议份数： 本协议一式两份，具有同等效力，由总包单位、分包单位分别保存一份。

　　4、补充条款： 双方根据法律、行政法规规定，结合施工现场实际，经协商一致，可对本协议条款具体化、补充或修改，另附专用条款约定。

　　总包单位： (盖章) 分包单位： (盖章)

　　项目经理： 项目经理：

　　年 月 日 年 月 日

班组施工合同8

　　______施工队（以下简称甲方）：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　______施工队（以下简称乙方）：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》及电力建设相关规定，遵循平等、双赢、自愿、公平公正和诚实守信的原则，经甲、乙双方协商一致，就甲方与方共同合作______电力工程项目签订本合作协议。

　　一、工程概况及合作方式

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、合作时间：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　4、合作方式：

　　（1）甲方施工队负责从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止的电力工程施工，占股_______％。

　　（2）乙方施工队负责从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止的电力工程施工，占股_______％。

　　二、进场时间

　　1、甲方施工队进场时间：_____年_____月_____日。退场时间：_____年_____月_____日。

　　2、乙方施工队进场时间：_____年_____月_____日。完工时间：_____年_____月_____日。

　　三、双方的权利义务

　　1、甲乙双方应按时进场施工，按时完成工程项目。

　　2、甲方施工队退场时应清理施工现场，并指派专业人员与乙方施工队进行工程交接。

　　3、甲乙双方都应认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。

　　4、双方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。

　　5、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。

　　6、工程安装使用的设备材料由各自施工队伍负责，并制作报表以便结算时核对。

　　四、工程验收

　　1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依是否通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。

　　2、验收不合格的部分，由施工时负责的`施工队伍负责。不合格的部分应采取修理、更换等补救措施。如果工程达不到合同要求，不合格施工的队伍应承担赔偿责任，合格的那一方施工队不负责任。

　　五、工程价款与支付方式

　　1、工程总价：_______元整。（大写______元整），工程变更以实际发生增减工程量进行决算。

　　2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。

　　3、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例分成，其中甲方占股权分成______%，乙方占股权分成______%。

　　六、违约责任

　　1、在合作期内，项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目，导致工程施工进程有困难或者工程无法按时完工的，违约方同时赔偿被侵害方的损失和其他因违约方违约而支出的必要损失。

　　2、合作方如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。

　　七、争议解决

　　凡有关本协议或执行本协议而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过_________仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会做出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，仲裁费由败诉方承担。

　　八、其他

　　1、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

　　2、本协议一式_____份，自双方签字日起生效，双方各执_____份，均具同等法律效力。

　　3、本协议履行地点：__________。

　　甲方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

　　乙方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

班组施工合同9

　　合同号：

　　重庆柏森建筑劳务有限公司

　　（钢筋工）班组内部承包合同

　　甲方（全称）：重庆柏森建筑劳务有限公司

　　乙方（全称）：周勇，男，身份证号：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：合川区北城沙坪路还建二期5#楼

　　2、工程地点：合川区北城沙坪路

　　二、合同内容：（内容、范围、工作量计算方式及确认）

　　1、承包范围： 5#楼 工程中涉及的所有钢筋制作、安装，焊接（本工程中所有直径大于等于12的钢筋均采用焊接属本承包范围）。

　　2、承包内容：

　　①、承包范围内的所有钢筋加工机械、辅材。

　　②、所有钢筋制作、绑扎、焊接，以及制作、绑扎、焊接所需用的辅材，购买花岗石垫块，安装塑料垫块，马凳铁的制作安装。

　　③、施工现场内及作业面的钢筋及时清理、收捡，配合下车等工作（包括文明施工的突击安排），不发生一切计时工。

　　④、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责，进入现场的机具必须有出厂合格标志，并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括（手套、绑扎钩、雨衣、安全帽，必须统一颜色，并且要有合格证），对讲机不少于3部等其它工具。

　　⑤、两天内清理完已完工作面，并将剩余的材料用于上一层中。

　　三、工程单价包括内容（定额规定内容及相关文件内容）：

　　1、工程单价（按施工图图算量计算）：

　　±（及地下室顶板）及以下钢筋：依据结施图按照520元/吨计算。

　　±以上主体、装饰钢筋：按 25 元/㎡计算，二次结构中的构造柱、拉墙筋、圏梁、过梁等合计增加元/平方米，本条所指面积为根据国家相关部门规定的计算规则确认的建筑面积。

　　2、单价包括的范围①、单价中包括钢筋到场后的上下车费、并转运到指定地点分类堆放整齐，钢筋放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁制作及安放、垫块购买及安放、预埋铁制作及安放；墙拉筋制作安装、压顶、构造柱、过梁钢筋制安、冷拉丝绑扎等，场内钢筋多次转运，浇筑砼时要按施工要求派钢筋工跟班作业至少保证2人以上配合作业，负责检查调效钢筋和保护层厚度，确保结构符合规范相关规定验收时，钢筋扫描全部合格，若结构验收钢筋扫描不合格，钢筋班组负责承担全部经济损失及法律责任，并扣钢筋班组总工资的20%作为补偿甲方的违约金。

　　②、单价中包括：文明施工，原材料成品、半成品分类堆放整齐，不得有任何材料散乱和散落现象。钢筋房要随时保持整洁、干净、美观、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点并挂牌堆码整齐，每天完工后要将层散落材料回收干净放入库房。

　　③、单价中包括；乙方自带合格的钢筋加工设备（断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机、以及竖焊设备并保证甲方工期要求配备机械设备，对焊机、电弧焊机、电碴压力焊的性能必须满足钢筋焊接技术规程的相关要求。扎丝、扎钩、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片、临时灯线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品）。

　　④、钢筋损耗不得超过1%，超过部分的钢材款由乙方班组按甲方购买价赔偿给甲方。

　　⑤、施工现场不得有长于500mm的直径大于10mm以内的钢材废料，所发生的短料必须按甲方要求接长后使用，工程收尾时甲方发现仍然有长于300mm的钢筋时要求乙方班组按购买价赔偿。

　　6、后浇带绑扎钢丝网及焊马蹬铁。○

　　7、外加工的箍筋的制作费据实在决算中扣除。○上述所有工作项目都在承包范围内均不再发生计时工，如确属本合同工作以外发生的计时工，按技工普工平均工资100元/工日计算，并于当日找项目经理按甲方规定办理相关手续，过时不补，过时无效。

　　四、合同价款：

　　1、根据上述第二、三条工程承包范围及内容，经甲、乙双方一致同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算依据。

　　2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费；自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费，农忙措施费，赶工补偿费用，管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费；政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

　　3、乙方应交纳的务工费、施工安全保险费，由甲方代扣代缴（以总产值的%计算），劳务管理费据实按乙方工资占工程总工资比例由乙方支付。

　　五、材料机具供应

　　1、本工程由甲方提供的机械设备、工具用具为：塔吊、施工电梯及操作人员费用

　　2、乙方自备的机械设备、工具用具：

　　断钢机、弯钢机、调直机、切割机、电焊机、电锤、电钻、切割机、切割片等满足安全施工需求的机具，配件；二级配电箱以后的各种配电箱、各种电缆电线、照明设施（甲方提供至二级配电箱）和满足施工需求的所有其它电器材料；辅材包括扎丝、元钉、元丝、垫块、粘胶带等满足施工需要的所有辅材。钢丝绳、石笔、纸张、笔墨、墨斗、墨线、油漆、线锤、卷尺、尺方、手推车、大小扫把、水管、找平水平管、手套、包括维护维修的辅助材料以及上述末提到但乙方承包范围内需使用的所有机械设备和工具、辅材。以上机械设备、工具用具、辅材等费用已进入本合同固定综合单价中

　　3、防护用品中的安全帽、防护罩、安全带及其余防护用具由乙方自备。

　　4、甲方供材供应至施工现场仓库或现场堆场，其中钢材及水泥实行限额领用制度，钢材限额为下料单数量+1%的损耗，水泥限额为实际配合比+1%的损耗。乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费。如超过限额，超过部份的数量钢材按6000元／t、水泥按400元/吨由乙方赔偿。

　　5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定，对领用的材料要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对租用的甲方机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养，并按甲方规定支付租用费用。

　　6、周转材料中的易耗品实施限额管理，扣件损耗量规定为1%，超出部分由班组按市价赔偿。

　　六、质量标准：

　　质量要求：根据施工图进行施工，质量满足设计及国家现行工程验收技术规范要求，达到优良标准。

　　1、基础、主体质量必须达到质检站及监理公司验收90分以上，如验收时未达到90分，则扣除乙方班组总人工费的20%并由此给甲方造成返工、延期损失费由乙方全部负责，并在总工资中扣除。

　　2、检查要求：①柱梁板筋绑扎完后在班组自检合格后，由乙方质量负责人，通知

　　甲方各幢号工长，并共同检查，合格后报请监理、建设方验收，合格后才能隐蔽。在本次检查中如出现第3条所列的质量问题，如不及时整改，按第3条所列条款处罚，并无条件及时整改，并请监理、建设方复检，如复检还不合格处，处以双倍罚款并责令该小班组换人。

　　○2在每次质监站验收检查中，如有第3条所列问题，按第3条所列条款双倍处罚。

　　○3主体竣工验收和本项目自检扫描，如发现第3条所列问题，并需处理所需产生的一切费用均由乙方负责承担。

　　3、检查要求：钢筋的品种、级别、数量、规格；

　　钢筋骨架尺寸；

　　筋、板上墙加强钢筋、洞口加强筋、预埋件（遗漏、位置、数量）；钢筋接头位置和数量；钢筋的搭接长度和锚固长度；受力钢筋保护层；

　　箍筋的间距、数量及位置；受力钢筋的间距、数量及位置；钢筋节点构造。

　　对于、、不合格将处以每处每次200元罚款。

　　对于—在每次检查中质量问题累计超过5（处）次以上（包含5次）者，超出部分处以每次每处50元罚款。

　　七、合同工期：

　　1、±以下基础按照工程总包单位要求执行，即总包单位追究甲方工期延误责任的，则由乙方承担与其施工相关的责任；

　　2、主体按工程总包单位的要求执行，即总包单位追究甲方工期延误责任的，则由乙方承担与其施工相关的责任；

　　3、因乙方原因组织不力导致工期延误按每天20xx元罚款。

　　4、工期顺延的前提条件：

　　1、停电、停水、大型机械出现的故障问题。○

　　2、暴雨、材料供应不到产生的。○

　　3、政府行为，建设单位及有关单位要求的停工。○注：（其中1、2项一周内累计半天以上工期顺延；半天以内不作为延期条件）。

　　5、在施工过程中，乙方若达不到甲方进度要求，甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务。其单价由甲方确定给增加的人员，并在乙方总人工费中扣除，这样若乙方仍不能按时、按期完成自己承包的工作内容，甲方有权单方面解除乙方的劳务合同，乙方不得以任何借口阻碍影响甲方的工作无条件退场。

　　八、付款方式：

　　1、本合同付款方式：（1）每月10日之前，乙方将上月完成工程量报甲方审核，甲方在30日之前完成审核，次月10日之前按完成工程量的80%支付款项；（2）工程完工竣工验收报告合格后，扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付，剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清，乙方每次结帐需向甲方提供员工工资表。

　　3、所有费用结算单需经甲方现场分项工长、责任工长、内业预算及本项目执行经理签字后生效，缺以上任何人签字的结算单均无效。

　　九、安全生产：

　　1、乙方必须配合甲方项目部对员工进行安全培训后方可上场施工。乙方施工人员必须按甲方规定标准穿戴劳保用品，并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度，特种作业人员必须持有效证件方能上岗。严禁酒后上班，不准穿拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准，不准任意拆除安全设施及防护装置，不准带小孩及家属进入施工现场，不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路，非机操工严禁用机电设备。若有违反上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次，若发生安全事故视事故情况分别承担事故费用。属乙方原因发生的安全事故，乙方负责事故的统计并上报。

　　2、施工现场管理应符合《建筑施工安全检查标准》的规定，同时必须遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度、3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查，如有疾病和年龄在55岁以上者或小于

　　18周岁者杜绝使用，否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部承担并负责处理。

　　4、乙方人员合同期间违反安全规章制度，违章作业造成的人员伤（包括轻重伤）残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故，单次费用在5000元以下的，乙方自行解决，若超过5000元时，由乙方承担30%，甲方承担70%。

　　5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，其费用由乙方承担，在支付给乙方的相关劳务费用中扣除，但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。

　　十、文明施工及住宿、生活区卫生：

　　1、所有乙方进场人员，必须服从甲方管理，如不服从管理，每发生一次承担违约责任300元/人、次。

　　2、如乙方班组人员有偷盗行为，则处予该班组承担违约责任金3000元/次，并将偷盗责移交派出所处理。随地大小便处予200元/次。不论任何原因在工地打架斗殴者每人每班组各处予承担违约责任金5000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同承担，由此造成的相关法律责任和经济损失应及时上报公安机关备案。

　　3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方承担违约金5000元/次，再追究乙方经济和法律责任。

　　4、施工现场临时住房要建立卫生责任制，班组宿舍，必须每天派专人打扫干净，保持清洁（清洁用具自理），如发现宿舍不清洁每一个房间处予违约责任50元/次，工人出工时宿舍被子、衣服、鞋、用具、清理整洁，否则一个房间处予违约责任50元/次。男女职工严禁混居，甲方不提供夫妻同住住房，属夫妻职工的，提倡在工地外租房居住，一切费用自理。

　　5、乙方工人必须爱护产品、公物、如发现故意损坏产品、公物者则照价赔偿，并且处予违约责任金1000元/次。

　　6、乙方所有现场施工人员应在现场施工食堂就餐，不宜在外面就餐，其在外面就餐所发生卫生上疾病及食物中毒等一律由乙方负责、甲方不负任何责任。

　　7、乙方人员进场施工一个月内，生活费由乙方自行解决，甲方不负责借支现金以及饭菜票。

　　十一、双方责任、权利和义务：

　　（一）甲方责任：

　　1、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。

　　2、甲方向乙方提供施工图及施工技术材料1份（甲方提供原图，乙方自行复印，费用自理）。

　　3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施，尽可能为乙方的生活提供方便

　　4、甲方负责对乙方人员进行安全教育，对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工期计划、材料使用等情况进行监督管理。

　　5、甲方协调各分包工种之间的关系，使各分部工作的施工不影响本工程的施工。

　　6、甲方负责按进度计划及施工组织生产所需的各种材料采购供应。

　　7、甲方为乙方代购安全帽、安全带及建筑背心，其费用在第一次付款时扣出。

　　8、甲方应按合同规定及时办理劳务和机械费用的结算、付款。

　　9、应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施，及时提供必备的机械、工具和材料。

　　（二）乙方责任：

　　1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。

　　2、乙方派周勇为其工程施工负责人，必须驻守工地现场、3、乙方派 为专职安全员， 为质量员，负责木工车间有技术要求工人的日常工作。

　　4、根据甲方的施工进度计划，做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行，不影响其他工程的施工。

　　5、合同履行期间，无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度，遵守国家政策法令，遵守本合同约定的全部内容，自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金壹万元正，情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者，甲方有权终止合同。

　　6、参与图纸会审和施工方案的讨论，参与施工生产协调会，参与施工过程中的生产管理，负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的'各种原始资料，负责办理工程的中间交接验收，承担成品保护。

　　7、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故，其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担，对野蛮施工，违反操作规程及不负责任，失职等造成的质量、安全及材料损失，承担全部责任。

　　8、因乙方原因造成的返工与停工，乙方负全部责任，并自愿在总工资中扣除20%来赔偿给甲方。

　　9、因乙方配合不力，造成其他工种工期延误时，乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

　　10、严格控制材料消耗，对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿，结算时在总工资中扣除。

　　11、负责甲方为乙方人员所买的综合保险费，乙方承担保险总金额的100%费用，结算时在班组总工资中扣除。

　　12、乙方进场人员负责正确配带甲方发放的胸牌、安全帽和衣服背心、并按甲方购买的成本价在结算时在总工资中扣除。

　　13、乙方严格按国家及重庆关于对农民工工资的相关管理规定，确保每月支付清农民工工资，若有民工举报、民工闹事、新闻煤体及电视暴光，甲方将处予乙方承担违约金5000元/次。

　　14、乙方合同工程禁止转包和再分包，（乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人），否则，乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的，有权单方面通知乙方解除合同，乙方承担劳动报酬总额10%的违约金，并且乙方缴纳的保证金甲方不退还。

　　15、乙方负责及时申报班组人员增减花名册，若因缓报或漏报造成的损失均由乙方负责。

　　16、乙方班组长在签订合同时必须持有效身份证原件及复印件，班组成员自然人必须持有效身份证复印件，签订合同时附在正本合同上。

　　17、乙方应对工人工资逐月造表发放，工资发放表必须由本人签字，严禁代签，每个月的5号交由项目部存档。

　　18、乙方班组在工程完工质检站验收合格后，结算时由甲方项目经理按合同文本开启甲方公司正式收方单，甲方项目经理开启的收方单必须有乙方班组长及组员自然人签字盖手印后，由项目经理交回甲方公司工程部、造价部、劳资部门审核签字，最后由劳资主管领导签字后此收方单方能生效。

　　19、如图中有设计错误和不合格，乙方必须立即向甲方技术人员及时提出，如果未及时提出，造成返工，乙方自负经济损失，并且双倍扣出经济损失，经济损失从工程款中扣出。

　　十二、保证金及保修金：

　　1、保证金：

　　乙方在签订合同时支付、00元（伍万元）人民币作为质量和工期保证金。待乙方承担的工作保质、保量、圆满顺利完成后，由甲方无息退还乙方。若在施工中乙方出现大的质量、安全问题，返工的整改费用超过5000元者，进度总工期超出10天者，违反该合同约定条款者，此保证金不退还乙方。

　　十三、违约责任：

　　1、若乙方质量达不到要求，乙方必须进行整改直到满足相关规范要求，若乙方不整改或出现重大质量事故，甲方有权单方终止合同，结算时只办理验收合格部分的工程量，不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。

　　2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求，甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求，导致工期横道图短期节点延误按20xx元/天处罚，直至解除合同并限期撤离现场，并由乙方承担相应损失和相关责任。

　　3、因乙方原因中途终止合同，乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算，乙方承担解除合同给甲方造成的损失，损失费在办理结算时由甲方扣除。乙方所缴纳的履约保证金不退还。

　　4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排，否则造成的损失由乙方负责，同时甲方有权要求乙方停工整改，直至终止合同。

　　5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象，甲方有权不经乙方同意，直接从支付给乙方的进度款中代扣代支，并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的，其违约责任按上述第2、3条款处理，发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次，乙方还须承担5000元/次的违约金。

　　十四、合同解除：

　　1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以通知甲方解除合同。

　　2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。合同解除以后，双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

　　十五、其他条款：

　　1、本合同自双方代表签字并由乙方交清合同履约保证金之日起生效。

　　2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本劳务作业承包合同书（2）甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议（3）劳务分包工程结算书（4）技术规范及标准。

　　3、双方约定在履行合同过程中产生争议时，双方应当本着友好合作的原则协商解决，协商不能解决时，应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。

　　4、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，甲方（盖章）：

　　乙方：代表人（签字）：

　　本合同签订日期： 年 月 日，本合同签订地点重庆市江北区桥北苑9号。

班组施工合同10

　　工程名称：_________________

　　工程地点：_________________

　　甲方：_________________劳务公司

　　乙方：_________________施工班组、乙方代表：_________________身份证号：_________________联系电话：_________________

　　乙方委托现场代表：_________________身份证号：_________________联系电话：_________________班组劳务分包合同

　　甲方：_________________

　　劳务公司乙方：_________________施工班组联系地址：_________________

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：_________________

　　2、工程地点：_________________

　　第二条分包范围

　　1、工程设计图纸范围内劳务工作

　　2、工作内容：_________________具体内容按工程招投标文件、施工总承包合同、施工组织计设计等文件确定。

　　第三条承包方式

　　1、包工包料。

　　2、包工不包料。

　　3、包工包辅料、工具、中小型机械。

　　第四条合同工期

　　1、开工日期

　　_________________年_________月_________日。

　　2、完工日期

　　_________________年________月_______日。

　　3、总工期为个日历__________天数。

　　甲方：_________________劳务公司

　　乙方代表：_________________

　　联系电话：_________________

　　_________________年________月_______日

班组施工合同11

　　施工单位（甲方）：_____________

　　工程名称（乙方）：______________

　　1、进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。

　　2、悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。

　　3、钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行，不准在高空操作。

　　4、搬运钢筋时起重臂和吊起的物重下面有人停留或行走时不准吊。

　　5、起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任，无指挥或信号不清不准吊。

　　6、不得将钢筋集中堆在模板和脚手板上，也不得把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上，以免滑下伤人。

　　7、绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，应搭设操作台架和张挂安全网。

　　8、斜屋面作业处应有牢靠的`立足处。在临边洞口，应配置防护网、防护栏杆或其他安全设施。

　　9、随身所带的作业工具必须放在工具袋内，以防滑落伤人。违章操作后果自负。

　　甲方签字：___________

　　乙方签字：____________

　　___年__月___日

班组施工合同12

　　一、工程概况

　　本工程泥水不得转让或分包，如发现乙方转让或分包，甲方有权终止本合同并按乙方以完成的工程量50%结算退场。

　　工程名称：惠安县城南新区危旧房改造安置一期BT项目B、E地块

　　承包形式：包工不包料、包安全、包质量、包单价。

　　1、乙方的职责：

　　1）乙方代表：对本协议负直接责任，负责同甲方履行本合约所约定的权力以及工资往来，其他人没权代替。且须跟班作业，有事外出须经甲方人员同意。班组长需为项目部负责，承担工人的一切行为责任。甲方及有关部门在进行隐蔽验收时，班组长应在场随检，发现不合格立即整改。若班组长不在场，每次罚款200元整。

　　2）、乙方参加施工的人员必须提供身份证复印件及1寸相片2张，应有合法的劳动手续及合法的证件，必须办理当地政府部门所规定应具备的证件，且应遵纪守法。服从甲方各级管理人员领导，团结兄弟班组，保质、保安全、保工期的完成施工任务。

　　3）、乙方应服从业主、监理方、甲方管理人员指挥调度，若由异议，由班组长向项目部反映解决。不得当场顶撞，原则拾先服从后协商，否则每次罚款500元。

　　4）做到安全生产、文明施工、严禁穿拖鞋、平底鞋、光脚和施工现场大小便。

　　二、承包范围

　　1、按提供的设计施工图纸及设计变更中所有钢筋砼构件的砼浇筑工作（包括主体结构、栏板、水箱、装饰架、装饰物等所有零星砼构件）与地下室地面细石砼一次性浇筑压光;施工现场范围内的全工序所需的砂、石子、水泥、膨胀剂、水及其它所需材料运输配制以及工程完工后材料的收集、回归、分类并堆放到甲方指定现场位置，做到工完料清，所剩材料归仓，场地清理干净，地下室底板细石砼。

　　2、除搅拌机外的所有砼作业工具及配合机械安装就位。浇筑砼的简易脚手架及运输通道的搭设和扣除。如采用泵送商品砼，则乙方应负责泵管的`搬运，管道支架搭拆，接，拆、及清洗泵管商品砼，则乙方应负责泵管的搬运，管道支架搭拆，接，拆、及清洗泵管并把泵管运至指定地点收放。

　　3、全工序所需大小型机械及锄头、铁铲、板面（楼梯踏步）找平所用的滚筒（每层板面均应用滚筒滚压后采用磨浆机磨平压光）、抹刀、等找平工具及加班用的移动灯具、电缆由乙方负责。

　　4、乙方所有施工人员申报户口暂住证、工作卡及工作由甲方负责配合办理手续，但费用乙方自行负责。

　　三、机械、工具供给

　　1、除采取泵送砼外，甲方提供壹台塔吊作为砼材料垂直运输机械，主要砼由塔吊进行传递，在浇砼过程中应与其他班组配合，合理调配使用塔吊。

　　2、甲方提供电源箱到板面，基础部分1个、基础以上1个。

　　3、乙方机械操作员必须持有效证件，持证上岗。

　　4、乙方自行负责安全帽、安全带、安全鞋、雨衣、手套等安全生产配套用具，每发现无戴安全帽、安全帽佩戴不正确或穿拖鞋、打赤脚等违纪现象，每次每项罚款50元。

　　四、计价方式

　　1、工作量计算：按施工图纸及实际发生的砼数量按实结算。

　　2、泵送商品砼汽车泵元/m;,商品砼塔吊运输浇灌单价：元/m;；以上单价一次性包死不作调整。

　　五、工期要求

　　1、乙方工人应常住现场，在晚间22时应随时开始进行作业，随叫随浇。

　　2、除中、暴雨天或材料短缺、停电或重大设计及业主变更等现场施工员签字确认工期可顺利延外，其它情况均不能延误工期。如果因乙方自行停工或未按要求时间进行砼浇筑，则应赔偿甲方损失每次壹仟元累计。

　　3、具体作业时间安排在工序开展前由项目部根据现场情况通知为准，乙方如果连续二次以上不能按要求开工及时完成任务，甲方可按约定进行处罚并安排增加班组，乙方应无条件接受，否则视为自行放弃施工。

　　4、浇完柱砼后，应负责把板面残渣清理干净，验收后同意方可停工。

班组施工合同13

　　为认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全方针，强化安全意识，杜绝重大伤亡事故的发生，保证施工能顺利进行，特制定本合同：

　　1、每位职工都自觉遵守项目部的各项规章制度，严格按照安全技术操作规程进行操作，严禁违章作业，对于违章作业造成的一切后果，由违章者自负。

　　2、本班组班长经常进行安全教育，教育本班组人员遵章守纪，充分利用“三宝”，如有违反安全规定造成的损失，项目部将视情节严重予以处罚，所罚款项在工资中扣除，因违章造成的一切后果，由乙方自负。

　　3、对于项目部管理人员的.违章指挥有权拒绝。

　　4、认真执行十项安全技术措施。

　　5、服从工地的安全检查及上级有着部门的监督，指导工作。

　　6、为保证安全生产，有以下违纪现象者工地给予处罚：

　　(a)安全帽佩戴不规范或不戴安全帽，第一次发现罚款50元,第二次加倍罚款,第三次清退出场.

　　(b)对于工地打架斗殴现象，将视情节罚款500-20__元，情节严重者交司法部门处理。

　　(c)在工地偷窃集体及个人财物者，扣除工资，情节严重者交司法部门处理。

　　(d)施工现场要保持工完料净，场地清，道路通畅。严禁高空抛物：如建筑材料、建筑垃圾等。发现一次罚款壹仟元。

　　(e)施工工地严禁随地大便，发现一次罚款100元。

　　(f)施工电梯进料台安全防护门随手关好，做好各楼层临边防护栏杆、各种预留洞口、电梯井口防护、楼梯口的安全防护。

　　(g)生活区内遵守宿舍制度，保持整洁，不酒后闹事、大声喧哗，影响他人休息，不进行赌博活动。严禁将小孩带人工地。严禁私自使用各种大功率用电设备做伙食,宿舍内严禁烟火。

　　7、本合同自签字之日起生效。

　　甲方：________________乙方(各班组长):________________

　　____年____月____日

班组施工合同14

　　甲方：

　　乙方(施工作业人员)：

　　根据安全生产综合目标管理要求，层层落实安全生产责任制，达到全员参加、全面管理的目的，充分体现“安全生产，人人有责”的原则，本项目部、安全生产监督小组与施工作业人员(个人)签订安全生产责任协议书如下。

　　一、 甲方职责：

　　1、 负责上岗前的安全生产知识教育(三级教育);

　　2、 按规定发给乙方必配的劳动保护用品;

　　3、 组织开展定期与不定期的安全生产大检查，发现隐患及时整改;

　　4、 当发生事故时，坚持实事求是的态度，按“三不放过”的原则，认真严肃处理。

　　二、 乙方职责：

　　1、 必须认真接受甲方上岗前的安全生产知识教育;

　　2、 服从甲方的指导和安全生产监督小组成员的检查监督;

　　3、 严格按照甲方技术设计施工，在整个施工过程中，严禁违章作业，严格执行“施工技术规范”和本项目部颁发的“安全生产操作规程”;

　　4、 劳动保护用品要妥善保管，上班时必须按要求穿戴整齐，工程结束后有关保护用品(如安全帽、救生衣等)需上缴的.必须交回甲方。

　　5、 严禁洒后上岗操作;

　　6、 不得擅自开、停机(电)设施，不得擅自离开工作岗位;

　　7、 不得无证驾驶汽车、吊车、拖拉机和进行电工、焊工、爆破特殊作业;

　　8、 必须严格遵守交通规则;

　　9、 要认真做好用好、用电和防火灾、防自然灾害工作;

　　10、 要认真做好自身防蛇咬、防食物中毒、防一氧化碳中毒工作;

　　11、 要认真执行本项目部颁布的有关文明施工和环境保护措施;

　　12、 严格遵守执行国家有关安全生产的法规、法令及项目部有关“工人安全生产职责”、安全生产《六大纪律》、《十个不准》等。

　　三、 奖励与处罚：

　　1、 如乙方在工作期间遵纪守法、遵章作业，做到安全生产，甲方应给予乙方适当奖励;

　　2、 如乙方违反规定而造成的一切事故，其责任、费用、后果均由乙方承担，甲方概不负责。

　　四、 协议的解除：协议有效期为自签订之日起至该工程项目结束日止，工程结束后该协议解除。

　　五、 本协议：一式二份，甲方持一份，乙方持一份，签字后生效。

　　甲方代表: 乙方代表:

　　签订日期： 年 月 日

班组施工合同15

　　施工单位：

　　公司 工程名称：

　　一、模板安装：

　　1.进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽，扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。

　　2.高处和临边洞口作业应设护栏，张安全网，如无可靠防护措施，必须佩带安全带，扣好带扣。高空、复杂结构模板的安装与拆除，事先应有切实的安全措施。

　　3.支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下。

　　4.二人抬运模板时要互相配合，协同工作。传递模板、工具应用索具系牢，采用垂直升降机械运输，不得乱抛，组合钢模板装拆时，上下有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送，严禁从高处掷下。高空拆模时，应有专人指挥。地面应标出警戒区，暂停人员过往。

　　二、模板拆除：

　　1.进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽，扣好帽带。

　　2.侧模，在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。

　　3底模，应在同一部位同条件养护的'混凝土试块强度达到要求时方可拆除.

　　4.拆除高度在5m以上的模板时，应搭脚手架，并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。

　　5.拆模时、临时脚手架必须牢固，不得用拆下的模板作脚手板。

　　违章操作后果自负

　　甲方签字：

　　乙方签字：

【班组施工合同】相关文章：

木工班组施工合同01-04

施工班组合同15篇03-28

施工施工合同15篇01-01

施工的合同06-14

施工合同06-10

钻孔施工合同05-17

窗户施工合同05-08

爆破施工合同10-18

真石漆施工合同07-27