当前位置：猎群网>合同>施工合同>消防施工合同

消防施工合同

时间：2024-06-09 13:25:57 施工合同我要投稿

消防施工合同

　　在人们愈发重视契约的社会中，很多场合都离不了合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编帮大家整理的消防施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

消防施工合同

消防施工合同1

　　合同编号：_________________

　　发包单位(以下简称甲方)：_________________

　　承包单位(以下简称乙方)：_________________

　　根据《中华人民共和国民法典》与《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲乙双方对广州大学城(小谷围)建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段(大学城二期生活区)锤击高强预应力管桩工程，按照平等自愿互利和协商一致的.原则，就合同条款达成一致意见，形成本合同，以便共同遵守执行。

　　第一条、工程名称：_________________广州大学城(小谷围)建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段(大学城二期生活区)锤击高强预应力管桩工程工程地点：_________________广州大学城(小谷围)

　　第二条、合同工期：_________________20__年7月5日开始算起至20__年7月25日，工期为天。

　　第三条、工程质量和合同价款：_________________

　　1、本工程质量要求：_________________按国家及行业工程施工验收规范标准和设计图纸要求达到合格以上。

　　2、按设计图纸和地质勘测资料计算，乙方按甲方指定的区域按图纸每台桩机逐栋施打.按实际完成栋号的总数量进行结算。

　　3、单价包干：_________________锤击高强预应力钢筋砼管桩基础工程，?400和?500分别按不含税单价16元/米和17元/米。

　　4、合同总造价暂定(大写)算量计算。

　　甲方(盖章)：___________乙方(签章)：___________

　　法定代表人(签章)：___________法定代表人(签章)：___________

　　____年_____月_____日____年_____月_____日

消防施工合同2

　　发包人（以下简称甲方）：_________

　　承包人（以下简称乙方）：_________依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：_________

　　2、工程地点：_________

　　第二条承包范围：_________

　　第三条工程承包方式：_________第四条合同工期开工日期：_________

　　竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：_________

　　第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：_________付款方式：_________价款调整：__________________第六条工程质量及验收标准1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。第七条安全施工1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。第八条材料设备采购_________第九条质量保修1、本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。乙方联系电话：_________

　　乙方联系人：_________

　　4、保修金支付方法4．1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。4．2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。4．3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。4．4出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。4．5乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。 4．6 免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用；第十条双方的权利和义务1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。10、乙方负责为甲方培训维护人员共计_________人，直至完全独立操作为止。第十一条违约责任、索赔1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的'期限内无偿返工直至通过消防验收。 6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。第十二条廉洁约定甲方责任：1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。2、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有娱乐性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给乙方单位领导。5、甲方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。6、对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时调查，根据调查情况进行严肃处理。乙方责任：1、乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。2、乙方不得邀请甲方人员参加带有娱乐性的宴席，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。3、乙方在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给甲方审计部。4、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。5、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计部举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在以后合作过程中，在合同单价的基础上再让利20%，并对本方知情不报人员进行相应处罚，否则甲方有权扣除应付乙方所有货款，并终止本协议。6、如因乙方单位及人员在合作期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止本协议的履行，并扣除所有应付乙方货款，同时乙方应承担由此引发的其他方面的责任。甲方监督电话：_________

　　第十三条争议的解决本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十四条其他约定1、本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。2、本合同自双方签字盖章之日起生效。3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人：_________

　　法定代表人：_________委托代理人：_________

　　委托代理人：_________合同经办人：_________

　　合同经办人：_________电

　　话：_________

　　电

　　话：_________传

　　真：_________

　　传

　　真：_________开户银行：_________

　　开户银行：_________帐号：_________

　　帐

　　号：_________通讯地址：_________

　　通讯地址：_________邮政编码：_________

　　邮政编码：_________签订时间：_________年___月___日

　　签订时间：_________年___月___日协议签订地：_________

　　协议签订地：_________

　　附件

　　附件1、经甲方书面确认的施工图纸，作法说明，设计说明，预算书、图纸变更单，材料单价清单（略）；附件2、施工组织设计（略）；附件3、招标文件、投标文件及中标通知书（略）。

消防施工合同3

　　发包人（全称）：_________

　　承包人（全称）：_________

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，共同信守。

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：_________

　　1.2工程地点：_________

　　1.3工程专项分包内容：

　　施工图范围内的室内外消防及送排风系统的制作安装（包括本工程内的有关变更）。风机、水泵、稳压缸等供水设备及其控制柜由发包人采购，承包人负责安装与调试等工作。

　　二、合同工期

　　开工日期：_________年_________月_________日（开工报告为准）

　　竣工日期：_________年_________月_________日通过建筑竣工验收，与配套工程一起交付使用。

　　承包人必须按照本合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

　　三、质量标准

　　工程质量等级：合格。

　　3.1工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　3.2双方对工程质量有争议，由双方同意的过程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

　　四、合同价款（本合同适用人民币）

　　本合同暂定金额按以下方式计算_________万元

　　4.1本工程为工程量套用《全国统一安装工程预算定额浙江省单位估价表（1994）》.20__年《消防及安全防范设备安装工程补充定额》、《全国统一安装工程预算定额浙江省常用主材（设备）组价手册》及相关定额解释及文件的规定执行；人工工资调整为_________元每定额工，与定额人工单价差额部分只计税不计费。人工费上涨的风险已充分考虑在内，施工期若遇相关配套文件或政策性调整或人工费上涨或其他任何因素，均不执行调整。材料实行甲方签证价，按市场采购价加计算，套94定额直接费加结算进入工程总造价。（包含税金，劳动保险费、文明施工增加费、金华市标化工地等等一切税、费）；

　　4.2承包人在签订本补充合同前已清楚了解并考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、询标文件、承包范围、施工图纸、施工组织设计，并已考虑施工技术措施、安全维护、文明工地施工措施等因素。

　　4.3甲供材料设备，甲供材料设备是指由发包人直接和厂家或材料设备供应商签订供货合同，支付合同货款；承包人负责材料设备的卸货、试验检验、场地转运、验收及保管，并对供货数量负责。

　　甲供设备部分采保费按供货合同采购时签订的合同价价款（不按结算价）的1%（含税金，不再计取其它费用）进入工程结算总造价；

　　4.4按国家及地方政府规定施工过程的各种税收、费用及其它所有费用已包含在本合同价款内，由承包人向政府部门缴纳。

　　4.5工程结算核减（增）在5%以内的审计费用由发包人承担；超过5%的，超过部分的审计费用由承包人承担。

　　4.6所有变更及核定均由监理工程师签字后由发包人工程师审定签字并盖章后有效。

　　五、双方一般权利和义务

　　5.1本工程委托实行工程监理。

　　5.2发包人派驻施工场地履行合同的工程师。

　　5.3分包方本工程项目经理

　　5.4发包人工作

　　发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　①施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地已具备开工条件。

　　②将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备条件。

　　③施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备条件。

　　④水准点与座标控制点交验要求：已交验。

　　⑤图纸提供套数：发包人提供套施工图纸。

　　5.5承包人工作

　　承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

　　①应提供计划、报表的名称及完成时间：向发包人、总包人提供年、季、月度工程计划，并在每月25日前提供下月度的工程进度计划，在每个月底前提供本月的有关统计报表。

　　②做好工地安全保卫工作机配合总包人的安全保卫工作。

　　③已完成工程成品保护的要求由承包人自己负责：费用在总报价中包干。

　　④双方约定承包人应做的其他工作：应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用在综合单价中包干。

　　⑤消防联合调试的责任和义务

　　⑥安全文明施工的要求：必须按总包人的要求，达到安全文明施工的标准，其费用在总报价报干。

　　⑦由发包人委托、承包人协助有资质部门进行消防电气安全检测、消防设施检测，其检测费用等一概由承包人包干。

　　⑧施工用电装表计量后由分包方支付。

　　六、安全施工与检查

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，并消防事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　七、工程进度款的支付及结算

　　合同生效后发包方按承包方施工进度支付工程款，发包方按经审定的.承包方月进度施工总款的70%支付承包方。工程完工后支付至经发包人审定的总工程款的85%，验收合格并经审计后支付至总工程款的97%，余款为质量保证金，保修期为壹年。

　　八、质量保修

　　8.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

　　8.2质量保修工作地实施。承包人应在过程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。

　　九、违约、索赔和争议

　　（一）发包人违约，当发生下列情况时：

　　1、本合同第23条提到的发包人不按时支付工程预付款；

　　2、发包人无正当理由，且无限期拖延支付工程款，导致施工无法进行；

　　3、发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

　　（二）承包人违约，当发生下列情况时：

　　1、承包人不履行合同义务，或不按合同约定履行义务的其他情况，承包人承担违约责任，发包人保留追究承包人赔偿其他损失的权利。

　　2、工程管理过程中的违约扣款、赔偿等，由发包人根据工程实际情况确定从承包人工程进度款或结算款中扣除。

　　十、合同生效与终止

　　本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份。

　　本合同双方代表签字，加盖双方公章或合同章即生效。

　　本合同签订后，甲方、乙方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，与本合同具有同等的法律效力。

　　合同的有效期限至保修期满。

　　未尽事宜，双方另行协商解决。

　　发包人（章）：承包人（章）：

　　地址：_________地址：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

消防施工合同4

　　建设单位：__________

　　施工单位：__________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行。

　　一、工程范围及承包方式：

　　1、工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等

　　2、承包方式：包工包料

　　二、工程地点：普兰店市

　　三、双方职责

　　（一）、甲方责任：

　　1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。

　　2、为乙方提供施工条件。（如：施工用水、电、宿舍）

　　（二）、乙方责任：

　　按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定，确保工程质量验收合格。

　　四、工程期限：

　　1、自本合同签定之日起__________天完工。

　　2、下列情况工期顺延

　　（1）、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。

　　（2）、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位资金不足等原因。

　　五、工程造价及结算方式

　　（一）、工程造价：壹百零捌万元人民币（￥108万元）。

　　（二）、结算方式：

　　合同签定后予付工程造价的50%，室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的`30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金，保修期一年。

　　六、竣工验收：

　　验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。

　　七、其它事宜

　　1、本合同自双方签字之日生效

　　2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力

　　八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。

　　甲方：__________乙方：__________

　　代表：__________代表：__________

　　__________年__________月__________日

消防施工合同5

　　建设单位：____________(以下简称甲方)

　　施工单位：____________(以下简称乙方)

　　为了加强和规范施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任制，依据国家有关法律、法规、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- )、年北京市人民政府令第84号《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》、年《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、保卫消防标准》(DB11/945- )。本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书。双方应严格遵守和执行本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的消防安全。

　　一、甲方的权利、责任和义务

　　1.贯彻落实国家的法律、法规、建设部和北京市政府与行业部门的相关规定，对施工现场的消防安全有权进行全面的监督、检查和指导。

　　2.对总承包单位违反《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》和《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、及保卫消防标准》;有权对总承包单位提出限期整改或停工整改。

　　3.甲方如有直接分包的'工程(甲指分包)的，分包单位违反《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》和《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生及保卫消防标准》的。不服从总包单位现场管理，一旦发生消防安全事故或生产安全事，故所造成的经济损失或责任事故甲方将承担相应责任。

　　二、乙方的权利、责任和义务

　　1.贯彻落实国家的法律、法规及北京市政府的相关规定，对施工现场的消防安全负总责。

　　2.施工现场成立消防领导小组，建立健全消防安全责任制，做到“谁主管、谁负责”。项目经理部领导小组的组长并为第一责任人，全面负责施工现场的消防工作。定期检查及每周召开生产列会时要提出现场消防问题，总结前一阶段消防工作情况，布置下一阶段的消防工作。

　　3.制定消防工作总体方案及绘制施工现场消防平面图，并根据冬雨季施工方案和工程进度，制定出易发生火灾部位的防火预案及灭火方案。建立并执行消防工作检查制度，制定施工现场用火用电制度。

　　4.成立现场义务消防队，义务消防队员必须经过培训与定期进行演练及实行昼夜巡逻制度，当发生意外火情后可立即组织抢险灭火。

　　5.施工现场必须设置临时消防车道。其宽度不得小于3.5米，并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。

　　6.施工现场要有明显的防火宣传标志。设置的消防器材、消火栓要做到布局合理，成组设置，水龙带齐全，要有明显的消防标志，并经常检查、维护、保养。消防干管、消防立管及消防栓口设置要符合标准规定。

　　7.电焊工、气焊工、防水工必须持证上岗，作业时要按规定开具用火证，配备看火人员和灭火器具，作业后必须确认无火源隐患后方可离去。

　　8.氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米。建筑工程内禁止氧气瓶、乙炔瓶存放，禁止使用液化气石油气“钢瓶”。

　　9.施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置，电闸箱内不准使用易燃、可燃材料。严禁超负荷使用电气设备。

　　10.易燃易爆物品，必须有严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保存放与使用安全。

　　11.施工材料的存放、使用要符合防火要求。库房要采用非燃材料支搭，易燃易爆物品必须专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、烯料。

　　12.工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并采取可靠的防火措施及明显的防火标志并有专人负责。废弃材料应及时清除。

　　13.施工现场使用的安全网、密目式安全网、密目式防尘网、保温材料等，必须符合消防安全规定，不得使用易燃、可燃材料。进场时要进行检验，凡是不符合规定的材料，不得进入施工现场使用。

　　14.施工现场严禁吸烟。不得在建筑工程内设置宿舍。

　　15.施工现场和生活区，未经批准不得使用电热器具。寒冷季节严禁工程中明火保温施工及宿舍内明火取暖。

　　16.从事油漆粉刷或防水等危险作业时，必须有书面安全技术交底并有全体作业人员签字手续，同时要有具体的防火措施，必须派专人看护。

　　17.现场搭设的各种临时建筑，不得使用可燃材料，要有厂方及安装单位验收合格证明后方可使用。生活区的设置必须符合消防管理规定。

　　18.生活区的用电要符合防火规定。食堂使用的燃料必须符合使用规定，用火点和燃料(氧气乙炔)等不能再同一房间内，使用时要有专人管理，停火时要将总开关关闭，经常检查有无泄漏。

　　三、施工现场一旦发生消防安全事故，按相关法律法规要求执行。

　　四、本协议如与现行的法律、法规、规范、规程、规定、标准等不符的，以相关规定较高标准为准。

　　五、本协议书一式三份，甲乙双方各执一份、报北京市公安消防部门一份。本协议由甲乙双方签字盖章之日起生效，工程竣工后自行作废。

　　建设单位(盖章)____________施工单位(盖章)____________

　　委托代理人(签字)____________委托代理人(签字)____________

　　______年______月______日______年______月______日

消防施工合同6

　　为了确保施工现场治安、消防安全工作，根据中华人民共和国公安部第61号令《机关、团体、事业单位消防安全管理规定》、《上海市社会治安防范责任条例》的要求，经双方协商，制定本协议。

　　甲方：___________隧道工程轨道交通设计研究院

　　乙方：___________建筑安装装潢有限公司

　　1、本协议为___________分（发）包《工程合同》的附件，与《工程合同》具有同等效力。

　　2、甲方委托为施工现场治安消防管理人。

　　3、乙方营业执照为______，单位法人代表或负责人______，施工现场治安消防负责人_______，施工现场治安消防管理人_______。乙方应当对施工现场的治安消防工作负责。

　　4、乙方在签订本协议的同时应当向甲方所属单位保卫部门履行下列义务：

　　4.1、出示本单位符合消防要求的消防资格和施工现场治安消防管理人的岗位证件。

　　4.2、交纳20xx~10000元的施工现场治安消防安全抵押金。

　　4.3、如实递交进场人员名册以及身份证复印件。

　　5、甲方所属保卫部门将乙方交纳的施工现场治安消防抵押金的20—30%统一用于施工现场治安消防安全的日常管理以及教育培训和表彰。

　　6、乙方应当积极组织参加千校百万进城务工人员的岗位培训。

　　7、乙方在进场后应当去当地所属派出所登记办理有关手续，凡无身份证或来历不明人员一律不准进入施工现场，严防盲流和负案在逃人员混入。

　　8、乙方应当遵照《上海城建（集团）公司施工现场消防安全工作管理规定》、《上海城建（集团）公司施工现场治安保卫工作管理规定》，管理所属施工区域和人员。

　　8.1、乙方应对所辖人员进行法制宣传教育，制订治安管理规定，杜绝职工违法犯罪事件的发生；禁止在施工现场赌博、酗酒、打架；宿舍内禁止男女混居；务工人员家属不准在工地留宿。

　　8.2、乙方应对所属人员进行消防安全教育，制订防火措施，并按《上海城建（集团）公司施工现场消防安全工作管理规定》配置消防器材；坚持动用明火审批制度，落实监护人措施，严禁违章动火；严禁使用电炉，煤油炉、热得快等；禁止使用碘钨灯等大功率灯具烘烤衣物和取暖；严禁氧气瓶与乙炔瓶同置一车或同置一库；宿舍内不准乱接乱拉电线，不准架设裸导线，不准用铜丝或其他金属材料替代保险丝；照明灯不准超过60瓦；施工现场不准吸游烟。

　　8.3、乙方应当管理好施工现场的生产和生活资料，严禁乱拿乱用不属于乙方的生产和生活资料。

　　8.4、未经甲方同意，乙方任何人员不准将施工区域内的生产资料（即使是属于乙方的）买掉，违者作盗窃论处。

　　9、乙方应当将本协议书的条款及《上海城建（集团）公司施工现场消防安全工作管理规定》、《上海城建（集团）公司施工现场治安保卫工作管理规定》的有关内容向所属人员进行宣传教育，使其思想重视，自觉遵守。

　　10、乙方应当确保施工现场所辖队伍的.稳定。

　　11、凡乙方或乙方人员违反本协议有关条款的，根据情节轻重，甲方应当给予直接责任者批评教育，同时给予50~500元的经济处罚；由此而发生治安案件、刑事案件、火灾事故的，甲方应当扣除其交纳的治安消防安全抵押金20xx~10000元，并照价赔偿经济损失，直至追究负责人和法人代表的刑事责任。

　　12、工程结束后，双方应对本工程治安消防安全工作进行总结，甲方可对有功人员进行奖励。

　　13、以上协议如有未尽事宜，均按甲方对施工现场具体的治安消防安全要求在“其它”项中补充。

　　14、其它

　　15、本协议经双方单位签约即日起生效，至乙方全部人员、物资退场完毕时终止。

　　16、本协议一式肆份，甲、乙双方单位、保卫部门各执一份。

　　甲方：___________（盖章）乙方：___________（盖章）

　　负责人：_________负责人：____________

　　______年______月______日______年______月______日

消防施工合同7

　　发包单位(以下简称甲方)：

　　承包单位(以下简称乙方)：

　　经依法招标确定乙方为中标单位，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招投标法》及其它法律、行政法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商，本着自愿、平等的原则，签订本合同，双方共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　第二条：承包方式

　　本消防安装工程项目按包工、包料、包设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包报建及相关备案手续办理、包竣工验收、包工程保修、包全套竣工资料、包管理费、利润、各种规费和税金、包人、材、机价格上涨的大包干形式进行，按4.1.2《合同承包价格》明确的相应项目承包固定综合单价和承包总价包干，不再存在任何签证。

　　第三条：承包范围

　　3.1、本工程承包范围为设计研究院所设计的室内、室外、地下室消防施工图范围内包含的全部内容。

　　3.2本工程承包主要内容还包括：

　　A、消防报批报建、竣工验收备案等相关手续;

　　B、消火栓系统(室内消火栓管道、消火栓水泵接合器及室外消火栓安装、室外消防环管);

　　C、自动报警(包括探测器、各类型模块安装及调试);

　　D、消防排烟系统(含风机、风管及风口安装，送风机组、机座及其土建预埋预留后的修补);

　　E、灭火器配置(包配电房的液体灭火器);

　　F、广播系统;

　　G、自动喷淋系统、消防泵及稳压系统(含喷淋泵、消防泵、稳压泵及气压罐安装);

　　H、主机、水泵房及水泵控制系统(包括控制柜及机座);

　　I、屋顶消防水箱的采购安装，自动进水装置的采购安装;

　　J、地下室消防水池进、出水口都由消防采购安装;

　　K、高层走道、电梯前室有喷淋系统，手动启动时的排水管道、消防电梯排水泵及排水管道归消防采购安装;

　　L、清场防火门及防火卷帘门，消防控制水泵房门、配电房门、电梯机房等防火的门、锁、安全标记牌由消防制作安装;

　　M、所有应急照明灯具及安全指示牌(灯);

　　N、消防强、弱电划分：

　　①甲方提供所有动力电源到控制箱，所有控制箱到消防动力的连接线由消防自行安装(包含消防联动的出线);

　　②公共区域消防强电应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)、楼层指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只提供电源接线点;

　　③地下室楼层应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只提供电源接线搭火点，其材料按图要求采购;

　　④消防弱电由消防根据设计与消防规范负责安装;

　　⑤公共区域所有配电箱柜的强电检测均由消防负责。

　　O、上述项目中未明确的消防设计施工图中的所有消防工程皆由消防负责。

　　3.3、按设计图纸、甲方要求、国家有关消防工程施工验收质量标准、合同工期承担本项目的工程施工、资料整理备案、竣工验收、交付使用，并承担任何质量缺陷的保修责任，承担相应的经济与法律责任。

　　3.4、乙方应处理好消防主管单位关系，自行承担消防主管单位及相关部门的各种赞助费用和处罚。

　　第四条：工程造价

　　4.1、合同价款

　　4.1.1本工程合同总造价为

　　人民币大写：佰拾万仟佰拾元整，￥：元。(结算以按每平方米建筑面积承包项目的综合单价*相应实际完成的经双方确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价)

　　4.1.2 合同承包价格

　　本工程室内消防工程分高层(主楼部分)、商铺、地下室(本身专用消防设施)以每平方米建筑面积按固定综合单价承包;室外工程(消防环管、消防栓等)、地下室公共消防设施(非地下室本身专用的消防设施)按固定总价承包。合同承包价格见下表：

　　序号承包项目名称

　　承包面积/㎡承包单价(人民币/元)

　　合价/元

　　程高层(主楼部分)每㎡建筑面积承包固定综合单价元/㎡

　　商铺每㎡建筑面积承包固定综合单价元/㎡

　　1地下室(本身专用消防设施)每㎡建筑面积承包固定综合单价元/㎡

　　2室外工程(消防环管、消防栓等)合同承包固定总价元

　　3设在地下室非地下室本身专用的公共消防设施合同承包固定总价元

　　4.1.3上述“承包固定综合单价”和“承包固定总价”已包含第二条工程承包方式和第三条承包范围内的所有工作内容和费用。已包含按设计施工图、技术规范要求、现场施工条件、招标文件及合同要求完成消防安装工程全部工作可能发生的所有费用，包括分部分项工程费、措施项目费、管理费、利润、各种规费、安全文明施工措施费、技术措施费、设备进出场、人员食宿、工程保修、税金等工程直接、间接的所有费用在内。以及招标文件与合同明示或暗示的所有责任和义务所需的费用，不论国家政策和市场行情如何变动都不另进行价格调整。

　　4.1.4 上述承包价格为承包固定价。是中标承包单位在认真阅读图纸，全面熟悉和理解设计施工图的全部项目内容，熟悉了解现场施工条件环境，按投标邀请函规定的格式编制完整准确的工程量报价清单，准确计算后双方确定的承包价格。合同签定后不再因承包单位投标时没有认真研究图纸，踏勘现场，漏报少报工程项目与工程量，或因对图纸和现场施工环境条件理解不全面而产生报价偏差以及施工期内市场变化引起的造价变化做任何调整。

　　4.1.5按政策须向建设行政管理部门缴纳的养老保险费、其他保险费、农民工工资保证金、安全文明施工专项费等均由承包方负责自缴自返，且已经含在承包价格中。

　　4.1.6建设行政管理部门备案、办理相关手续费用和招投标费用以及上缴主管部门的其它费用按建设主管部门要求各自承担其费用。

　　4.1.7施工用水用电由发包人提供现场安装用水用电接驳点至用地红线边，承包人自行从接驳点接出并安装水表电表，其费用按市政供水供电价格由中标承包人自行承担。

　　第五条：施工工期

　　5.1本项目原则上定于年月日进场(具体进场开工日期以甲方工程部的要求为准)，施工总工期根据土建工程进度，以不影响土建和工程整体验收交付使用为准。

　　5.2 承包单位所承包的全部工程竣工，应向监理方提交竣工报告(含备齐竣工备案的全部竣工资料)，由监理方提请建设方组织验收，工程验收合格之日为竣工日期。因承包方原因造成工期延误，影响土建或工程整体进度，给予5000元/天违约罚款，并承担由此给甲方造成的相应的损失费用。

　　5.3工程全部完工，乙方必须及时退场，乙方接到拆场通知后，必须在 5 天内拆场完毕，否则，每延期一天向甲方支付10000元违约金，并承担相关责任及由此给甲方带来的经济损失。

　　第六条：工程质量

　　6.1本项目工程质量要求达到国家消防安装工程质量验收规范的合格标准以上，乙方必须严格按照设计文件，国家现行质量检验标准及相应技术规范标准和上级单位有关规定进行规范施工以保证工程质量，并接受建设行政主管部门、监理方和甲方的质量监督管理，服从甲方与监理方代表的指挥及安排。

　　6.2 乙方在施工过程中的工程质量经甲方、监理方及质量监督部门检测达不到规范和设计要求的质量标准，乙方必须无条件返工直至达到合同规定的质量标准，并承担相关责任及由此给甲方带来的相关经济损失，费用在乙方的工程进度款内扣除。

　　6.3 本工程除设计文件(施工图纸等)另有规定外，用于工程的所有材料、设备和工程施工的质量均应符合招标时已颁布的国家和邵阳市现行标准和规范的相应规定和要求。标准和规范文件不一致时，以要求高的为准。用于工程的主要设备、材料等需提供相应的出厂合格证书和符合规范要求的检测报告，需要现场抽样检测的必须进行现场抽样检测，凡不符合质量规范与合同要求的产品一律禁止使用。

　　6.4本工程所涉及的主要材料、设备、各种报警设施必须是三证齐全的国家标准产品，并符合消防主管部门认定合格的产品。镀锌钢管采用天津友发牌或衡水华歧牌热镀管，报警系统设备采用海湾公司生产的海湾牌，水泵采用上海连城牌。在材料、设备订购或进行施工之前，中标承包单位须向监理和建设方代表呈示有关样品或试料样板及有效的质量证明、产品技术数据说明，获得批准，并由监理方封样;主要设备采购进货前应呈报建设方代表到供货方现场察看，符合设计和合同要求方可采购进场。如因材料质量、规格、型号等指标不符合设计要求及规范要求，所造成的工程返工，一切损失由投标方全部自行负责。

　　6.5 所有材料、设备进场乙方必须填写材料进场验收报告单，及时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，且应向监理和建设方提供产品合格证明、质量保证书及检验单原件(如为复印件，则需说明原件存放于何处，以备查)等，验收合格并签证后方可用于施工，未经验收签证或验收不合格的产品一律不得用于工程，对与样品或设计和规范要求不符合的材料及设备，监理和建设方有权责令其调换，中标承包单位须按照建设方要求的时间将不合格产品运出施工现场，重新采购符合要求的材料及设备，并承担由此发生的所有费用，工期不予顺延。由此给建设方造成的损失由承包单位负责赔偿。

　　6.6 所有隐蔽工程隐蔽前必须报甲方和监理方进行隐蔽工程验收签证，验收合格方可进行隐蔽，未经验收或验收不合格不得隐蔽，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此产生的费用由乙方承担;分部分项工程完工必须填写分部分项工程验收报告，及时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，验收合格并签证后方可进入下道工序施工，否则甲方和监理方有权要求乙方停工，由此产生的损失由乙方承担。

　　6.7 分部分项工程验收不合格乙方应自觉组织及时返工直到符合要求为止，若乙方拒不服从建设监理方和甲方现场施工代表的管理，不按规范要求进行返工，建设监理方和甲方现场施工代表有权对乙方处以3000—5000元/次的质量罚款。情节严重的，视乙方违约，甲方可解除合同;

　　6.8 无论发包人、监理公司、国家质量监督机构是否对承包工程进行并通过质量检验，承包人都应对所承包工程及所采购的材料、设备负责，除非质量问题是由于设计原因引起的'。对后者承包人应及时通知发包人及监理公司，并等待发包人和监理公司的指令。

　　6.9 承包人应按照有关技术规范的要求，设置专门的监测岗位，完成各项工程的检测、调试、测量与观测，并累积形成完整的技术资料。

　　6.10 工程保修：本工程质量保修期二年。工程竣工验收合格后，以合格证书签发日为准在合同规定的保修期内，各系统工程因安装不当或设备、材料质量所致发生故障，由承包人无偿进行保修，需要更换的设备必须及时更换。承包人必须在收到监理公司、发包人的通知后及时派专业人员到场免费修复。否则发包人可自行组织修复，由此产生的费用由承包人承担，发包人直接从预留质量保证金中双倍扣除，不足部分由承包人另行支付。

　　第七条：设计变更

　　7.1 乙方应严格按甲方提供的设计施工图与合同约定进行施工，不得擅自改变设计进行施工，施工过程中若乙方认为设计有不合理的地方，应以文字与图示方式向甲方和监理方提出修改意见，得到设计单位同意并经甲方和监理方签证认可后方可进行变更。

　　7.2 因甲方原因需要变更原设计时，由甲方或监理单位向乙方发出变更通知，乙方按变更要求进行施工。

　　第八条：安全生产与文明施工

　　8.1 安全生产

　　8.1.1乙方必须严格按照安全生产规范进行施工，配备专职安全生产管理员，随时对现场的安全隐患进行检查整改，施工现场应严格按安全规范做好安全生产防护措施，施工区域应进行安全围护，树立安全警示标牌，确保施工安全;

　　8.1.2乙方必须对施工人员进行全面的安全教育，施工人员进入现场必须按规范戴好安全防护工具，严禁违规操作，若检查发现有不载安全防护工具或违章操作的情况，甲方有权对乙方进行500-1000元/人次的安全处罚;

　　8.1.3 油料等易燃易爆物品乙方必须安排专人按安全规范进行保管，施工用电用火必须严格按安全规范进行管理，所有施工机械设备均应专人专职使用管理，采取相应的安全措施确保施工安全;

　　8.1.4 现场所有设备、材料乙方应安排专人进行看护保管，因守护管理不善造成丢失或损坏均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任;

　　8.1.5 乙方对施工安全和设备材料管理负全部责任，施工过程中造成的任何安全事故或财产损害均由乙方负全面的经济责任和法律责任。

　　8.2、文明施工

　　8.2.1 乙方应按照文明施工的规范要求组织施工，对全体施工人员进行全面的安全文明施工基础教育，制订安全文明施工管理制度，设置安全文明施工标牌，把工地建成文明施工的样板工地;

　　8.2.2 乙方应教育施工人员遵纪守法，遵守国家法律和甲方的管理制度，处理好与兄弟施工单位及当地百姓工的关系。严禁在施工现场或生活区内聚众赌博，吵架闹事，否则甲方有权视情节轻重处以500-1000元/次罚款;

　　8.2.3 工地现场所有施工材料必须分类堆放整齐，施工垃圾每天下班之前必须清理运出施工现场，工地现场必须清扫干净，若检查发现材料乱堆乱放或垃圾未及时清理，每次处以500-1000元罚款;

　　8.2.4 乙方应采取一切必要的措施，选择正确合理的运输路线、运输工具，避免设备、材料进出场对现场周围或通往现场的道路、桥梁造成环境污染或破坏损伤，由于设备、材料进出运输造成任何环境污染或破坏损伤而引起的一切索赔、罚款均由乙方自行承担责任，同时乙方应为自己的运输路线道路通行办理相关的许可手续并承担全部费用。

　　第九条：工程验收

　　9.1、隐蔽工程和分部分项工程中间验收

　　9.1.1 隐蔽工程(如暗敷预埋的管道等)隐蔽前、分部分项工程完成后乙方应及时报请甲方和监理方进行验收，经验收符合设计和规范要求后方可进入下道施工工序，未经验收或验收不合格不得进入下道工序，更不得进行隐蔽，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此所产生的费用和延误的工期均由乙方负责;

　　9.1.2分部分项工程验收不合格时乙方应及时整改返工到合格为此，不及时整改返工，甲方有权拒绝验收，由此产生的工期延误和其他经济损失由乙方负全部责任。

　　9.2工程竣工验收

　　9.2.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，施工方自检合格，符合设计与有关规范及消防主管部门的要求后向甲方提出工程竣工验收申请报告，由甲方组织相关部门及时对工程进行整体竣工验收;施工承包方必须保证工程通过消防部门验收合格，验收所发生的一切费用由施工方负责。

　　9.2.2乙方竣工验收申请报告的内容按规范要求提供且必须具备以下条件：

　　①工程已全部按合同约定和设计与规范要求完成，经有权部门检测质量符合规范与设计要求;

　　②各项竣工技术资料已按规定整理齐全装订成册并按程序签认备案完成;

　　③提供资料清单和竣工技术资料一式陆份。

　　9.2.3 工程实际竣工交付以经甲方、监理方、消防质量监管部门验收合格，各方正式签字盖章通过为准。

　　第十条：工程结算

　　10.1结算条件：

　　10.1.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，经竣工验收检查符合施工技术规范、工程验收标准要求，经有权部门竣工验收合格;

　　10.1.2所有竣工资料按规范和甲方要求整理齐全，并按规定备案完成;

　　10.1.3承包范围外增加工程和合同内减少工程已全部按合同约定完成签证，且签证手续及时规范齐全;

　　10.1.4符合上述条件后由施工方按合同约定编制完整的工程结算书送甲方有关部门审核;

　　10.2 结算方式

　　10.2.1、以甲方、乙方、监理方三方按本合同第四条《工程造价》约定的计价方式、合同“承包固定综合单价”与“承包固定总价”、现场核定的实际完成的施工面积和工程项目进行按实结算;

　　10.2.2 工程结算总造价=以按每平方米建筑面积承包项目的承包固定综合单价*相应实际完成的经甲乙双方、监理单位确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价;

　　第十一条：工程款支付方式

　　11.1工程预付款：本项目无工程预付款;

　　11.2 工程进度款：

　　11.3工程结算款：工程经有权部门竣工验收合格，竣工资料整理齐全并备案完成，提交验收合格证书后办理工程结算，结算经审定双方签字认可后一个月内付至工程结算总价的95%;

　　11.4 留工程结算总价5%的质量保修金，在质量保修期满无质量问题一个月内支付完毕。

　　11.5 付款发票：每次付款施工单位应开具相应的税务发票方可付款，否则发包方财务有权拒绝付款或按当次所付金额的6%暂扣税金，暂扣税金在施工方向发包方财务提交税票时无息返还。

　　第十二条：履约保证金

　　12.1履约保证金的提交：乙方在本合同签定前三天内按合同总价10%向甲方提交履约保证金人民币大写：元整，￥：元;

　　12.2 履约保证金的返还：履约保证金在完成承包工程总量50%后10天内无息返还60%，工程全部安装完成，初验合格后10天内全部无息返还。

　　第十三条：双方的权利与义务

　　13.1甲方的一般权利与义务：

　　13.1.1负责组织相关方面进行施工技术交底，工程施工中如有设计变更，及时向乙方传达变更意图及提供变更图纸。

　　13.1.2负责组织工程量的现场及时核定与签证，负责组织分部分项工程的验收与签证;

　　13.1.3负责组织各有关单位召开工程会议，听取汇报、安排工作，及时了解、协调解决施工中存在的问题，确保施工各方面工作的顺畅开展。

　　13.1.4施工过程中，甲方和监理人员有权对乙方的工程质量、进度进行监督检查，对不符合要求的部分，有权要求乙方及时进行返工处理。

　　13.1.5施工过程中如乙方拒绝或不服从甲方和监理方的监督管理，影响工程质量进度者，视为乙方违约，甲方有权对乙方处以3000-5000元/次罚款。

　　13.1.6有权对乙方施工过程中不安全因素提出整改要求和处罚决定，乙方不服从管理时有权进行强制性处罚。

　　13.1.7按合同约定及时审核和支付工程进度款，及时组织工程验收办理工程结算。

　　13.1.8负责向乙方提供临时设施的搭建场地，提供施工用水源电源接驳点至项目红线边，由乙方自行安装水表电表，并按市政供水供电价格计价向甲方支付水电费。

　　13.1.9协助乙方处理施工过程中与当地政府和当地群众的关系。

　　13.2乙方的一般权利和义务

　　13.2.1进场施工前向甲方提交切实可行的施工组织设计，负责施工过程中人员、机械设备、材料、项目施工的组织与管理，负责管理好施工人员的安全，自行办理意外伤害险及第三责任险，施工设备保险，并承担其费用。

　　13.2.2 负责及时向有关部门缴纳养老保险、安全文明专项措施、材料设备检测检验等合同约定或政策规定应由施工方缴纳的各项费用、及时办理相关报建报备手续，并承担其费用。

　　13.2.3 负责处理施工过程中发生的一切周边矛盾，施工过程中妥善处理与当地居民的关系，避免纠纷的发生，如因乙方在施工中因自身原因造成的矛盾导致停工，赔偿等损失，由乙方自行负责，并不得要求工期顺延。

　　13.2.4 乙方确定为项目负责人，为技术负责人，全面负责现场施工管理，负责按规定配备相应的岗位管理人员并报监理和甲方备案。负责配备足够的机械设备、工程材料、各专业施工技术人员，按合同要求组织施工，确保工程质量、进度和施工安全。

　　13.2.5 按国家有关规定处理好施工人员的报酬、农民工工资保证、劳动保险、养老保险等相关事宜，及时支付劳动报酬，解决好劳资纠纷，杜绝工人上访事件发生，因未处理好以上关系引起的一切后果由乙方全部负责。负责加强内部管理，教育施工人员遵纪守法，不得有违纪违法行为，不得聚众闹事，不得损害他人的财物;

　　13.2.6负责按规定编制整理好工程竣工验收资料和工程结算资料交甲方和监理方审核，及时按规范整理完成竣工资料的备案工作;

　　13.2.7乙方应自行处理好一切债权债务，乙方与材料、设备供应商或其他第三者在业务过程中所有现有发生的、将来发生的或潜在发生的法律、经济责任均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任，若因此给甲方造成信誉或经济上的损失，甲方有权追究乙方的法律与经济责任;

　　13.2.8全面履行合同条款，按时保质完成合同约定的全部工作;

　　13.2.9负责安排好施工人员工作、生活，保障施工人员的基本生活条件与环境，确保施工人员能全力、安心、安全的进行工作;

　　13.2.10负责施工临时设施的修建，负责施工用水表电表和管线安装，按合同约定向甲方交纳水电费用。

　　第十四条：违约责任

　　14.1因甲方原因不能按合同约定及时办理工程签证、分部分项和隐蔽工程验收，因此造成停工，由甲方承担相关责任并顺延工期，因乙方原因不能按合同约定及时办理工程签证、工程验收，因此造成停工，由乙方承担相应责任工期不予顺延;

　　14.2甲方如不按合同约定支付工程款，每推迟一天按应付款金额的银行同期贷款利率向乙方偿付违约金，因乙方不能及时提供合格的付款资料而影响付款由乙方负责;

　　14.3因乙方原因延误工期，不能按合同约定的时间完工，每推迟一天，给予5000元/天违约罚款，延误工期10天以上，每推迟一天，给予10000元/天违约罚款;逾期20天仍不能按约定完工的甲方有权解除合同;

　　14.4任何一方非对方原因而单方终止或不履行合同，由此而给守约方造成的经济损失由违约方全额赔偿，另由违约方按合同金额的10%对守约方给予补偿;

　　14.5乙方未处理好劳资纠纷或其他事宜，导致工人上访、新闻媒体曝光，严重影响到甲方形象和声誉的，甲方有权要求乙方支付10万元违约金并采取补救措施。情节严重的，甲方有权解除合同;

　　14.6严禁乙方转包、分包，否则视乙方违约，甲方可解除合同;

　　14.7如乙方违反本合同其他约定，拒绝整改或整改不到位的，甲方有权解除本合同;

　　14.8因乙方违约被终止合同，乙方结算工程价款按其已完成工程量的60%进行结算，且由乙方原因解除合同，乙方必须在5天内完全退场，否则每延1天，另支付违约金1万元。

　　第十五条：其它

　　15.1承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，质量保修内容与保修期按本合同约定执行。

　　15.2未尽事宜双方共同协商解决或另签补充协议;

　　15.3本合同的附件如招投标文件，投标报价单、设计图纸、设计变更、技术交底、工程签证等都是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力;

　　15.5合同执行过程中如发生争议，双方应本着友好的原则协商解决，如经协商仍不能达成共识，任何一方都可向项目所在地人民法院起诉，按法律途径解决。

　　第十六条：本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，经双方代表签字、加盖公章后生效，

　　合同附件：(合同组成文件)

　　1、本消防安装工程招标文件

　　招标编号：

　　2、乙方投标文件：包括本消防安装工程投标报价在内的(商务)(资格)(技术)等全部投标文件;

　　3、本消防安装工程施工图设计文件及相关说明书，工程技术交底资料;

　　4、履约保证金收据;

　　5、标准规范及有关技术文件，技术要求;

　　6、双方有关工程的洽商、工程签证、变更等书面协议或文件视为本合同的组成文件。

　　甲方：乙方：

　　签约代表人：签约代表人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

　　单位地址：单位地址：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

消防施工合同8

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　依据《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　一、工程名称：____________

　　二、工程地点：____________

　　三、工程承包范围工程范围与内容：施工图内所有的水电、（施工图重大改变后工程量另行计算）

　　（1）室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；

　　（2）室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；

　　（3）室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；

　　（4）室内照明灯具及开关预埋及安装；

　　（5）防雷接地安装；

　　四、工程承包方式：包人工，按图施工，所有材料，辅材及施工机械，由甲方提供。

　　五、合同价款本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。

　　六、付款和结算方式按月完成工程量的___%结算，于次月___日前付清工程完工后付至总量的___%，__个月后付清另___%保修金。

　　七、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　八、材料设备供应

　　1、本合同工程所有用于水电主材，辅材均由甲方采购供应。

　　2、水电安装的.所有工器具甲方提供，甲方不提供相应的工器具，另加__

　　九、双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

　　（2）甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　（4）甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。

　　（5）按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　（6）甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。

　　2、乙方责任

　　（1）土建面积、施工图内所有的水电、（不含消防及弱电安装工程）。

　　（2）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。

　　（3）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　十、违约责任

　　1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　（1）如乙方违约，甲方有权终止合同，造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。

　　（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮___%后作为结算价款付给乙方。

　　十一、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　____年_____月_____日

消防施工合同9

　　甲方：广州天力建筑工程有限公司（京）北戴河项目部

　　乙方：

　　根据河北省关于施工现场消防安全管理的有关规定，为了确保富力尚河家园地块六项目工程的消防安全，现甲、乙双方就施工现场的消防安全签订以下协议：

　　一、甲方

　　1、甲方提供施工现场的所有消防设施，制定项目部消防管理领导小组，全面领导施工现场的消防安全管理工作。

　　2、甲方每天由专人检查施工现场的.消防设施及安全，对严重违反消防安全规定的有权予以处罚。

　　3、甲方定期组织对施工人员进行消防教育，特别是对接触易燃易爆物品和动火作业人员进行重点教育，使之提高消防意识，增加消防知识。

　　4、甲方根据有关要求制定施工消防安全管理制度与管理措施，对电气焊作业、防水作业、油漆作业等制定作业指导书（或进行安全交底），下发至乙方。

　　5、甲方每年对义务消防队组织两次消防演习，使每一个义务消防员熟悉水龙带的接法，明确工地重点防火部位，重点部位防范做到万无一失。

　　二、乙方

　　1、乙方要绝对服从甲方的领导管理，认真积极配合工地消防安全的管理工作。

　　2、对甲方消防安全检查中发现的问题乙方必须认真落实相关人员进行整改。

　　3、认真接受甲方的消防教育，特别是动火作业人员及经常接触易燃易爆物品的人员。

　　4、坚决落实甲方制定的消防安全管理制度和措施，严格按照甲方交底的要求进行动火作业。

　　5、挑选一些身体健康人员担任义务消防员，参加由甲方组织的消防演习。培养一批高素质能召之即来的队伍。

　　甲方（单位公章）乙方（单位公章）

　　负责人签字：负责人签字：

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

消防施工合同10

　　一、总则

　　1.1 本工程技术协议书适用于__________________发电有限责任公司2×330MW机组全厂消防保安电源改造的技术要求。

　　1.2 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

　　1.3 本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

　　1.4本技术协议书经甲、乙双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

　　1.5本技术协议未尽事宜，由甲乙双方协商确定。

　　二、工程概况

　　__________________发电有限责任公司全厂消防保安电源改造，更换主厂房、外围系统消防就地控制柜，并敷设3*70+1*35电缆800米、6*1.5电缆5200米、8*1.5电缆2600米、4*1.5电缆2750米。脱硫4楼电子间UPS电源更换。

　　三、施工范围

　　1、本工程包括主厂房和外围消防系统控制箱更换，旧控制箱拆除，新控制箱安装， UPS(40KVA)电源及辅箱更换。详见附件一。

　　2、锅炉房0米照明改造、汽机—4米、升压站加装事故照明，详见附件二

　　3、施工量总计

　　编号工作内容数量备注

　　1控制箱更换2个旧控制箱拆除，新控制箱安装。

　　3镀锌扁铁敷设50米50米30*3用于到就地箱体。

　　4电缆敷设3*70+1*35电缆800米、6*1.5电缆5200米、8*1.5电缆2600米、4*1.5电缆2750米。电源电缆、远方控制电缆接线，信号及指令电缆对线。

　　5UPS电源更换40KVA UPS电源1台，辅箱1台。旧UPS电源拆除，新UPS电源安装就位。

　　8调试2台消防水泵控制箱、1台UPS一二次回路调试

　　4、严格按照技术规范要求施工及验收。

　　5、确保安全生产，现场必须文明施工。

　　5、工程资料随工程进度报验，竣工资料在竣工后一个月之内交付。

　　四、施工技术方案及技术要求

　　1、总体施工技术要求

　　通过更换控制箱，新增加保安电源，满足主厂房和外围系统消防水泵房双电源供电需求，达到消防系统两路相互独立电源可靠供电和远方控制的目的。脱硫UPS电源更换，达到脱硫系统具备可靠备用电源的目的。

　　2、材料质量要求

　　本工程甲方只提供双电源自动转换控制柜、电缆、接地扁铁，其他材料镀锌管等辅材和耗材由乙方提供，必须保证材料质量满足工程的需要。

　　乙方辅材质量要求

　　编号材料名称技术要求厂家品牌备注

　　1电缆保护管电缆防护管内铁骨厚度不低于1.5MM

　　2镀锌管DN50、DN50、50米

　　3管接头、箱接头

　　4镀锌螺栓

　　5电缆牌

　　6控制柜支架

　　7电缆桥架20米

　　注：对表中未提及的辅材及耗材的材料要求按照较高标准执行

　　3、技术要求

　　3.1、控制箱安装

　　3.1.1主厂房及外围系统控制箱更换2个，1台双电源自动转换控制柜，1台稳压泵控制柜，两台控制柜用电缆连接，控制柜接地必须明显可靠。双电源自动转换控制柜采用落地式安装，焊接金属支架，支架与地面连接牢固可靠，双电源自动转换控制柜焊接在金属支架上，焊接牢固可靠，有明显焊接点。稳压泵控制柜采用挂壁式安装，控制柜与墙体国定可靠牢固。

　　3.1.2拆除的两台控制箱必须喷漆控制箱门损坏的进行更换，控制箱门统一更换合页、门箱把手，合页和把手必须采用上海生久品牌。

　　3.1.3电缆接线必须采用合格的电缆鼻子，压接紧固，电缆鼻子终端热缩黄绿红蓝标识终端头

　　3.1.4控制箱的电源电缆保护软管全部进行更换，电缆软管长度不超过2米，保持自然弧度，电缆进箱处不可持力，超过2米的必须更换为镀锌管，电缆软管与镀锌管的接头处必须采用管接头，电缆软管与箱体的结合处必须采用箱接头。

　　3.1.5控制箱的镀锌管必须由花角铁固定在墙面上，花角铁和镀锌管由U型管固定，原先焊接的等不合格的必须更换，不准出现镀锌管与角铁焊接现象。

　　3.1.6电缆镀锌管、花角铁等必须喷涂白色漆。

　　3.1.7控制箱电源电缆必须挂电缆牌

　　3.1.8因控制箱更换造成的墙体或钢梁的安装痕迹必须清除和覆盖

　　3.1.9接地扁铁焊接面符合规范要求，焊接面刷防腐漆，扁铁刷黄绿间隔色环

　　3.1.10箱体与接地扁铁链接用25平方接地独股线，两端压接电缆鼻子，电缆鼻子压接必须镀锡。

　　3.2、UPS电源更换

　　3.2.1旧UPS电源箱拆除，并运送至指定位置。

　　3.2.2新UPS电源箱安装，并接线，及整体调试工作。

　　4.各工序流程及主要施工方法

　　4.1工序流程

　　施工中采用以下流程

　　4.1.1旧控制箱拆除→电缆整理→镀锌管整理、喷漆→电缆保护管更换→新控制箱安装→电缆接线、调试

　　4.1.2旧UPS电源箱拆除→电缆整理→镀锌管整理→新UPS电源箱安装→电缆接线、调试

　　4.2施工方法

　　4.2.1确定检修控制箱及其对应的电源开关的位置。

　　4.2.2控制箱安装

　　4.2.3电缆敷设

　　4.2.4 检查绝缘，电缆做头并接线

　　4.3电缆管预制：管口无毛刺及尖锐棱角，电缆管弯制后，弯扁程度不大于电缆管外径的10%(电缆管内径/电缆外径)不小于1.5。

　　4.3.1电缆管安装：每根电缆管的弯头不超过3个，直角弯不超过2个，电缆管的直埋深度不小于0.7m,人行道下敷设不小于0.5m。

　　4.3.2电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定。电缆管连接(套管或丝扣连接)时，连接长度不小于2.2倍电缆管外径。

　　4.3.3当线路明配时，弯曲半径不宜小于管外径的6倍；当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

　　4.3.4保护管的连接、防腐应符合规定。

　　4.4控制电源箱安装规定

　　控制箱的安装方式分为：双电源自动转换控制柜采用落地式，稳压泵控制柜采用壁挂式。

　　稳压泵控制柜的安装高度为 1.2-1.5m，双电源自动转换控制柜20-30cm

　　弹性密封垫和金属垫圈齐全，金属垫片厚度不小于2mm

　　5、电缆终端头的制作安装

　　5.1材料要求

　　5.1.1电缆终端头套、塑料带、线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌等材料必须符合要求，并具备产品出厂合格证。

　　5.1.2塑料带应分黄、绿、红、淡蓝四色，各种螺丝等镀锌良好。

　　5.1.3地线采用裸铜软线，截面不小于10mm2，表面清洁，无断股现象。

　　5.2施工条件

　　5.2.1电气设备安装完毕，室内空气干燥。

　　5.2.2电缆敷设并整理完毕，核对无误。

　　5.2.3电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。

　　5.3操作工艺

　　5.3.1工艺流程

　　测量电缆绝缘→剥电缆铠甲，打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆接线鼻子→与设备连接

　　5.3.2遥测电缆绝缘

　　选用500V摇表，对电缆进行遥测，绝缘应在5MΩ以上，遥测完毕对芯线分别对地放电。

　　6.电缆管及电缆敷设

　　6.1电缆管的加工

　　6.1.1电缆管不应有穿孔裂缝和显著凸凹不平，内壁应光滑。金属电缆管不应有严重锈蚀，在易受机械损伤和受力较大处直埋时应采用足够强度的钢管。

　　6.1.2电缆管的加工应符合下列要求

　　1)管口无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。

　　2)电缆管在弯制后，不应有裂纹和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%，电缆管的弯曲半径不应小于所传入电缆的最小允许弯曲半径。

　　3)电缆管应在外表涂防腐漆。

　　4)电缆管的内径与电缆外径之比不小于1.5。

　　5)每根电缆管的弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。

　　6.2电缆管的连接应符合下列要求

　　金属电缆管连接应牢固，密封应良好，两管口应对准，套接的短套管接头的长度不应小于电缆管外径的2.2倍，金属电缆管不宜直接对焊。

　　6.3引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出，并列敷设的电缆管口应排列整齐。

　　6.4利用电缆的保护钢管作接地线时，应先焊好接地线，有螺纹的管头处，应用跳线焊接，并敷设电缆。

　　6.5对所有电缆按热工要求进行敷设，做好标示，并按热工专业分配的信号通道进行接线，完毕后，热工专业进行验收。

　　6.6电缆的敷设一般规定、

　　1)电缆敷设前应按下列要求进行检查

　　a. 电缆通道畅通，排水良好，金属部分防腐层完整。

　　b.电缆型号、电压、规格应符合设计。

　　c.电缆外观应无损伤、绝缘良好，当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断，直埋电缆应经试验合格。

　　d. 电缆放线架应放置稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

　　e. 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

　　f.电缆敷设时，不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的'防水层。

　　五、质量保证

　　质量标准应参照《电气设备安装技术标准》，并按照其要求严格执行。

　　六、工期要求(请尽可能详细)

　　施工工期为：UPS电源更换计划工期为物资到货后1日内完工。

　　控制柜箱改造安装计划工期为控制箱及电缆到货后10日内完工。

　　施工工期保证措施：

　　1 组织措施

　　乙方成立专门的现场协调小组，成员由公司领导、技术负责人等组成，全面负责现场各方面工作的组织协调。

　　2 安装队选择

　　组织一支由经验丰富、技术过硬的主力安装队员组成的安装队伍，施工现场管理采取项目经理负责制，配备相应的施工负责人、技术负责人等管理人员。

　　3 物料准备

　　乙方应根据施工进度安排，提供详细的物料使用计划，根据各种物资的需求量计划，分别落实货源，安装运输和准备，使其满足连续施工的要求。

　　七、乙方职责

　　1 乙方保证所有工作人员具有工作资质，符合工程要求。

　　2 乙方在开工前应编制安装工程的检修项目和工作计划，制订详细的施工进度表，并严格按施工进度表完成工程范围内设备的安装工作。

　　3 甲方开工时间确定后，乙方应立即组织专门的检修队伍按甲方要求时间进入现场开工，以保证安装工作的全部如期完成，并指派专职工程技术人员负责监督施工质量。

　　4 乙方必须自备检修工作所需的施工器具、安全工器具、消耗性辅助材料。

　　5 乙方必须遵守甲方厂规和安全规定，无条件接受甲方有关部门的监督、管理，甲方有权责成施工单位停工整顿，由于停工整顿而影响的施工工期由乙方负完全责任。

　　6 乙方在施工过程中要严格执行甲方关于文明生产的有关规定，工作现场备品备件、材料摆放整齐，现场干净整齐无杂物，工作结束时做到工完、料尽、场地清。

　　7 乙方要严格保证按技术要求施工，不得随意降低质量标准。

　　8 乙方负责施工现场安全工作。施工过程中因乙方原因造成的设备损坏、人身伤亡全部由乙方负责。

　　9对不符合要求的配电箱，乙方应按照甲方要求无条件更换

　　10 施工包括箱体的装配及安装，电缆的敷设，电缆保护管的安装、开关铭牌标示

　　11 严格遵守《电气设备安装统一标准》的各项规章制度，按照有关安全法规和本公司制定的《安全生产管理条例》《安装设备安全操作规程》组织施工，加强安全意识，确保施工安全。

　　12 安装现场必须悬挂各种安全标记、警示牌、严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏，接地线和标志牌。

　　13 进入施工现场一律佩带好安全帽，穿好工作服，工作鞋，上高空必须佩戴好安全带，安全防护用品，应检查其可靠性。

　　14 按行业安装标准，安装图及安装说明书安装。

　　15 自施工结束一年内，所安装设备出现任何质量问题由乙方负责维修或更换

　　16 接到甲方通知时应及时进场，做好安装前期准备工作。

　　17 认真做好安全，防火工作，安全用电，文明施工，施工现场整洁有序。

　　18 施工现场产生的垃圾由投标方运至厂外，自行处理。

　　19 施工队伍组织配置应保证节点工期进度，如不能满足应按甲方要求增派人员。

　　八、甲方职责

　　1安装期间指派一至二名专职人员协调安装工作，监督安装安全和质量，以确保安装工期。

　　2 甲方对安装设备进行设计变更，应出具书面通知。

　　3 提供乙方在施工期间所需用电。

　　九、验收标准及方式

　　十、其它事项

　　本技术协议与双方所签相关技术服务合同具有相同效力。

　　本协议正本一式八份，甲方柒份；乙方壹份，具有同等法律效力。盖章即刻生效。

　　附件一：控制箱施工明细

　　编号控制箱位置处置方案接地电缆敷设

　　11号汽机房0米东北角消防水泵房内更换双电源自动转换控制箱接地合格，刷漆，接地扁铁30米原主厂房消防水泵控制箱电源电缆拆除、重新敷设两路电源电缆，两路电源敷设路径相互独立，不可重叠。电源分别从公用PC段(120米)和保安PC段取(180米)，接至新加装双电源自动转换控制箱。

　　21号汽机房0米东北角消防水泵房内更换稳压泵控制箱接地合格，刷漆，接地扁铁5米原主厂房稳压泵控制箱电源电缆拆除、重新敷设一路电源电缆(10米)，由新加装双电源自动转换控制箱内分接开关引出，接至稳压泵控制箱。

　　3脱硫楼北侧外围区域消防水泵房内接地合格，刷漆新敷设一路电源电缆至双电源自动转换控制箱，电源从卸煤PC段引出(500米)。电缆由现有桥架敷设至消防水泵房内需架设一段电缆桥架。

　　附件二：UPS电源更换

　　编号现有照明存在问题安装位置安装数量接地备注

　　1UPS电源更换脱硫楼4楼电子间1接地合格，刷漆

　　本页为签字盖章页，无正式内容。

　　甲方： __________________发电有限责任公司乙方：___________

　　甲方代表：________ 乙方代表：____________

　　日期：__日期：______

　　甲方盖章：_________ 乙方盖章：_________

消防施工合同11

　　委托方(甲)：

　　承包方(乙)：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条列》，经双方协商，甲方决定将师宗百货公司改造项目的.施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工，双方协议按以下条款执行：

　　一、工程范围：砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。

　　二、质量及砌筑形态要求采用24墙砌筑，墙高2.2米，每6米一个承接墩，墩高2.4米，墩顶端要求形式按后附图。

　　量要求：

　　1、围墙必须垂直、牢固，结构合理，形态美观，砌筑砂浆须饱满，严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。

　　2、外墙以砂浆抹平，必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。

　　三、计量及计价标准

　　1、2.2米高24墙每米含材料费、人工费、工时费，综合单价100元/㎡。

　　2、增加墙墩按360mm厚，高度2.4米计，每米综合单价440元/m;

　　3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙(2.2米高)的延平米计价。

　　四、付款方式协议签订后，甲方预付1万元施工准备费，施工完毕，经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清，质保金5000元。

　　五、施工工期：自甲方通知进场施工起，每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。

　　六、乙方工作人员的安全自行负责，乙方施工期间须对行人安全负责。

　　七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工，不与之争执，报甲方工作人员处理。

　　八、未尽事宜由双方协商解决。

　　注：工程完工后结算时乙方需开具工程发票，甲方方可支付工程款。

　　甲方：云南华凌房地产开发有限公司

　　负责人：

　　日期：__年____月____日

　　乙方：

　　负责人：

　　日期：__年____月____日

消防施工合同12

　　甲方：

　　乙方：（施工班组）

　　甲、乙双方本着平等互利的原则就工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：

　　一、工程概况：消防弱电系统安全。

　　工程名称：

　　二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，（）。

　　三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。

　　四、质量等级：合格。

　　五、承包总价：每点31元整。

　　六、付款方式：

　　1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。

　　2、若甲方不按合同支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。

　　七、安全生产及文明施工

　　1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的'指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。

　　八、甲、乙双方职责

　　甲方：

　　1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。

　　2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。

　　乙方：

　　1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。

　　2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。

　　甲方：（签字）乙方：（签字）

　　身份证：身份证：

　　年月日年月日

消防施工合同13

　　发包单位：__________

　　承包单位：__________

　　一、工程概况及合同价款：

　　1、工程名称：___________________

　　2、工程地点：___________________

　　3、承包方式：以劳务方式包设备、油料

　　二、甲方发包给乙方的工程项目按规定的工期、进度工程量结算办法、质量验收标准，施工图纸执行。

　　1、工程项目内容：土方、石方爆破、挖装、零至公里内路基路面工程，运输、大约_________________万方。

　　2、合同单价：固定单价每立方，土石方石方每立方_________________元。

　　3、验收标准：甲乙双方签证为准。

　　4、结算方式：第一次按_________________万元产值工程量结_________________%，滚动支付，以此类推。工程竣工后，双方在30天内完善竣工结算。

　　三、甲、乙双方的开工、竣工时间

　　1、开工的时间为___________________

　　2、本工程开工时间以甲方下达书面“进场开工通知书”为准，乙方应准时进场施工。

　　3、乙方必须文明施工，严禁破坏周围的庄稼、树林和已征红线区以外的土地，不得伤害老百姓切身利益。

　　四、甲、乙双方签订的进度付款与竣工结算办法：

　　1、劳务安全保证金：本工程劳务保证金、劳务生产保证金、项目施工保证金为人民币共计该劳务安全保证金在第二次付款时返还。

　　2、进度付款与竣工结算以甲、乙双方现场管理人员签收的工程量清单为准。

　　3、乙方生产资金元在进场三天内转入甲方项目账户，专款专用。

　　五、材料、设备供应

　　1、爆破材料，油料按工程的实际需要量乙方自己提供，其他材料乙方自己采购，手续由甲方协助办理。

　　2、其他工程材料、施工机械、工具等乙方自行负责购买和完善。

　　六、安全施工责任：

　　1、乙方作为工程施工主体，在施工过程中因自身原因发生安全事故，由乙方承担全部的法律责任和经济赔偿责任，与甲方无关。

　　2、甲方因宏观管理不当，督促检查不到位，而造成的安全事故由甲方承担管理部分的法律责任。

　　七、乙方进场开工前五天内必须向甲方提供详细的施工组织设计及现场行政与工程技术管理人员、特殊工种的人员名单，同时乙方将现场行政与技术、质检、管理人员名单提供给甲方，以便双方在施工管理中联系解决问题。

　　八、甲方的责任：

　　1、甲方将施工现场用电、用水，接至距施工地点50米。现场内乙方负责水、电的.所有费用。

　　2、保证乙方正常施工。如遇当地居民刁难阻挡施工，或当地有关管理部门因某些原因下令停工，或停电、停水、阻路时，均由甲方及时出面解决。

　　3、乙方每月25日保证准时将施工进度报表给建设单位。

　　4、甲方保证自己的人员在乙方施工期间坚定在现场工作，以便随时处理施工中的有关事宜。

　　5、因甲方原因和责任导致乙方停工超时三天，甲方负责按实际天数给乙方现场实有工人的综合点工工资和实际的机械设备停置台班费，按实际发生天数给乙方顺延工期。补偿标准为：挖机每台每天元，钻机每天元，人员每人每天

　　元。

　　6、如遇建设单位有工程内容变更时，甲方应在15天内通知乙方，或者另行调剂施工内容给乙方施工。

　　九、乙方的责任

　　1、准时按开工时间进场施工，完善临时办公室、工人住房、生活储水池、洗澡室、配电房、厨房、公厕及库房设施，保证施工现场道路畅通。

　　2、配备完善的现场施工管理人员，技术工人等相关的资质证书并持证上岗。

　　3、服从甲方正常的工作安排及合理的施工调整。

　　4、严格搞好施工现场的保证值班工作。积极文明的配合甲方接受有关部门的综合检查工作，严禁发生任何不良行为。

　　5、乙方做好施工记录并完善有关资料，每月的25日前向甲方提供施进度统计报表，当月不予结算。

　　6、严格按国家胶在的施工法规验收标准施工，承担因自身原因造成不合格、返工的一切经济损失责任。

　　7、不得隐瞒、谎报施工中发生的安全事故及伤亡人数。

　　8、甲方有权监督乙方做好安全生产措施，文明施工，如发现乙方违反安全规定，甲方有权通知停工并按违章事实处罚5000元。

　　9、乙方不得转包和分包工程，如甲方发现乙方发生任何一项转包和分包项目，甲方有权中止合同，乙方无条件退场保证金不予退还，一切损失由乙方负责。

　　合同效力

　　10、本合同一式两份，具有同等法律效力，合同双方盖章签字后生效，合同履行完后自行失效。

　　发包单位：_________劳务承包单位：________

　　日期：__________日期：__________

消防施工合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等有关法律法规的规定，甲乙双方以平等互利的立场就甲方开发的欧景蓝湾小区项目消防安装工程等事宜进行协商，结合工程的实际情况，为了进一步明确承包项目的'职责和权限，双方达成如下协议，以待共同遵守执行。

　　一、工程名称：欧景蓝湾 #至 #楼消防工程。

　　二、工程地址：防城港市南北大道尾

　　三、承包方式：包工包料

　　四、承包范围：按本工程消防设计图纸进行承包施工。主要内容：

　　①室内外消火栓灭火系统、

　　②自动喷淋灭火系统、

　　③火灾自动报警、

　　④防火门、灭火器、

　　⑤疏散指示及应包照明系统安装。

　　具体工程项目施工内容详见工程预算书。

　　五、工程造价：按双方确认的工程预算书的工程内容施工，工程总造价为。

　　六、工程质量及验收标准：乙方应按现行国家、自治区、防城港市等有关施工技术规范、规程、图集、质量验收评定标准进行施工，工程完工后，甲方在收到乙方书面通知验收单三天内组织人员验收，否则视为验收合格。用于本工程的全部材料必须是符合国家规定的合格产品。本工程质量要求达到国家消防工程的验收合格标准。

　　七、工期：工期天，自年月日至年月日止(开工时间以甲方通知为准)。因遭雨天春节放假或其它不可抗拒力因素可延长。

　　但乙方保证与装修同步，不影响业主装修进度。

　　八、甲方负责事宜：

　　1.在工程开工前，负责提供消防施工图纸给乙方施工。

　　2.负责为乙方提供施工现场的水、电、垂直运输工具。

　　3.负责为乙方提供合适的材料堆放仓库。

　　4.负责为乙方提供施工人员宿舍(工棚)。

　　5.负责派驻工地代表，负责质量检查、处理设计以及施工安全检查等工作。

　　6.负责协调其它施工队配合好乙方做好消防工程的施工工作。

　　7.负责组织有关部门进行验收、检测验收费用由业主负责。

　　九、乙方负责事宜：

　　1.负责组织施工人员和施工机械进场施工，施工组织方案并提供相关资质证书。

　　2.负责按期按质完成施工任务，并文明施工，确保安全生产。

　　3.负责按有关规范进行施工，确保工程质量合格。

　　十、工程款拨付方式：

　　合同签订生效三日内甲方支付总价的30%作为乙方备料款，每月进度款根据实际乙方所报进度款经甲方审核付85%，消防安装工程完工并经有关部门验收合格后付总造价12%，剩余工程总造价的3%作为保修金(保修期2年)，保修期满后十个工作日内无息付清，逾期应支付相应违约金。

　　十一、工程结算方式：工程施工按实际工程量结算。材料单价按预算单价，取费按二类取费。

　　十二、违约责任

　　1.乙方施工的工程质量达不到合格等级时，要无偿返修至合格为准，逾期交付使用按逾期一天即按工程总造价的1‰支付违约金。

　　2.甲方不能按照双方约定的结算方式支付及结算工程款给乙方时，拖欠的工程款要按银行同期利息支付给乙方。

　　十三、乙方负责本工程的施工工作，工程竣工后，负责组织有关部门进行验收。

　　十四、本合同如有不详之处，双方友好协商解决。

　　十五、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效，工程完工，付清工程款后自然失效。

　　甲方(盖章)：

　　_______年______月______日

　　乙方(盖章)：

　　_______年______月______日

消防施工合同15

　　发包方：_____________有限公司，以下简称甲方总承包方：___________________，以下简称乙方分包方：_____________________，以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：___________________有限公司一期消防工程

　　2.设计单位：______________________________________

　　3.工程地点：______________________________________路

　　二、各方职责甲方：______________________________________

　　乙方：______________________________________丙方：______________________________________技术文件和承包范围：________________________技术文件：__________________________________

　　1.(一期工程)施工图2.建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第______号3.施工图审查报告4.(二期工程)消防系统图5.投标文件(预算书)承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

　　第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

　　总包管理费3%

　　市场价格风险调整的不可预见费用

　　消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

　　设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)

　　其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

　　对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

　　涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。

　　第二条工期要求和开工日期

　　1.工期要求：主厂房：_________天(到_________

　　______年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2.同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

　　(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)第三条质量要求和评定标准

　　1.质量要求：合格并符合消防和设计要求2.评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

　　第四条安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。

　　第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

　　1.本工程的材料及设备由丙方采购。

　　按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

　　2.材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

　　第六条工期、质量保证金

　　1.丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元)。

　　2.项目保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

　　3.竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的.标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

　　第七条工程价款及支付方式

　　1.房屋结____天，甲方支付给丙方_________万元;2.丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);3.房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付;4.竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;5.余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金)，在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

　　6.接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________第八条工程质量保修保修期为二年。

　　在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

　　第九条违约责任及处理

　　1.工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。

　　同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

　　2.质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

　　3.安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。

　　丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

　　4.自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。

　　每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。

　　5.丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。

　　第十条其它