施工合同书合集15篇
随着人们对法律的了解日益加深，合同起到的作用越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的施工合同书，仅供参考，欢迎大家阅读。
施工合同书1
甲方)：
(乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，甲乙双方本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则,经过充分协商,达成一致意见特签定本合同,以便双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。
4、工程内容：由乙方承揽甲方的工程的全套服务,包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务,维修保修、人员培训等工作内容。
5、建设期限：自乙方进场施工之日起，总工期____日。(具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。)
二、合同价款及支付方式
1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为：元，人民币大写：(费用明细详见合同附件)。
2、付款方式：采取转帐方式支付;待本工程安装调试完毕经验收合格后2个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价款的100%;甲方于2个工作日内一次性付清。
三、工程变更及结算
1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中，甲方根据现场实际情况需进行工程变更，乙方不得拒绝。
2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定，结算时予以调整。
3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的'工程结算资料;甲方应自收到合格的结算资料之日起____日内完成审核。
四、工程验收与保修服务
1、工程完工后____日内，乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的2____日内组织验收，甲方在上述期限内未进行验收的，视为验收合格;甲方未验收自行使用的，亦视为验收合格，验收日期以甲方投入使用当日为准;
2、验收时，双方均应派代表到场，验收结束时应出具验收报告，并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。
3、自工程完工验收合格交付使用之日起，乙方为本工程提供为期________年的维修及售后服务;本工程所有设备保修以厂家所提供质保为准，且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。
4、以上设备、线路的维修及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的情况下，若有明显人为损坏情况，售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。
5、保修期满，双方再另行商议签订维保合同事宜，乙方应负责对系统进行终身维护。
五、甲方责任
1、甲方现场代表，指导乙方工作，并负责协调乙方与各部门关系的处理。
2、在合同签订之后甲方应及时安排现场，并尽快协助乙方办理临时用水、用电。
3、甲方应及时办理变更签证手续，按约支付。
6、乙方指定(联系电话：)为本工程现场代表，具体负责现场施工和工程协调事宜。
7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训。
六、违约责任
1、甲方未尽约定协助义务造成乙方不能按合同约定履行的，由甲方承担相应的责任。
2、任何一方若有违反本合同之约定的条款，给另一方造成经济损失的，违约方应承担受损方的经济损失。
3、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，而确实不能全部或部分履行合同，应在不可抗力发生后的____日内向对方通报不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
七、争议及解决方法
1、在合同履行中而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼;
2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行;
3、本合同按照国家有关法律法规进行解释。
八、合同的生效及变更与终止
1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同生效日期以最后一个签字盖章日为准。
2、合同一经生效，任何一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止，须经双方协商一致后，签订书面的补充协议，方可有效。
九、其他
1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力;
2、在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的书面文件，即成为本合同有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起;
3、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。
甲方代表人：乙方代表人：
(公章)(公章)
____日期：________年____月____日
________年____月____日____日期
施工合同书2
发包方：(甲方)
承包方：(乙方)
按照《中华人民共和国合同法》，本着平等互利，遵照公平、公正、诚信的原则，经甲乙双方协商签订本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2、工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3、工程造价：平整土地XXXXXX亩、单价XXXXXX元/亩，合同金额：XXXXXX元
4、开完工日期：XXXXX年XXXX月XXXX日至XXXXX年XXXX月XXXX日
二、权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、向乙方提供施工技术文件，作为协调工作。
2、监督乙方进行测量放线
3、甲方有权力对工程建设中的`工程质量，随时监督和检查。
(二)乙方的权利和义务
1、严格按照甲方的设计及要求进行施工，自觉接受甲方的监督，确保工程质量，争创优良的工程。因工程质量不符合要求所造成的损失，均有乙方负责。
2、做到文明施工、安全施工，对施工现场进行严格管理，严禁违章作业，施工过程中所发生的一切不安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
三、工程质量验收
1、工程竣工后由甲方组织验收。
2、严格按照设计及施工要求进行验收，要求达到地面平整、符合要求。
四、结算方式：
在乙方机械到现场进行施工后XXXX天，支付乙方XXXX的燃油费。工程竣工后，由甲方组织人员进行验收，验收合格后，甲方一次性支付乙方XXXXXXXX工程款，XXXX个月后，如果未发现质量问题，将剩余XXXX的工程款全部付给乙方。如有一方违约，按照总工程款的5%的违约金支付给对方。
五、附则
1、本合同一式两份。
2、本合同经甲乙双方签字盖章后，方可生效。
甲方(公章)：XXXXXXXXX乙方(公章)：XXXXXXXXX
法定代表人(签字)：XXXXXXXXX法定代表人(签字)：XXXXXXXXX
XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
施工合同书3
发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程名称与地址：
二、工程范围与内容：屋面3mmSBS防水卷材2道，卫生间丙纶卷1道。
三、承包方式：包工包料
五、工程造价：屋面每单层平方米元，卫生间每平方米元（包含辅料及人工费）竣工后按实际收方面积结算。
六、工程期限：开工日期年月日
竣工日期年月日（遇雨顺延）
七、结算方式：乙方材料及人员入场经甲方确认符合合同要求付总工程款的，完工经验收合格后付，余作为质保金一年后一次付清。
八、甲、乙双方责权：
1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工。
2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。
3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证安全文明施工。
4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关资料，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应及时对乙方所施工完成的部位进行质量验收和工程收方。
5、工程保修期五年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后应立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修期内的服务工作。如甲方使用不当或自然灾害等造成的.防水层破坏，乙方不负其责。
九、其他约定：
1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工，双方协商价格。
2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。
3、施工期内，乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥造成乙方人员的安全事故，其一切损失由甲方负责。
4、施工期间甲方可进行材料抽检，在权威机构检测的费用由乙方承担。
5、其它未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。
6、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起至保修期内有效，保修期完后自动作废。
甲方：乙方：
法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：
地址：地址：
电话：电话：
施工合同书4
发包方（以下称甲方）：_________
承包方（以下称乙方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：_________县_________希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚
二、工程地点：_________希望小学
三、工程内容：柴棚顶棚和食堂门口雨棚
四、承包形式：总承包，包工包料。
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数_________天
开工日期：_________年_________月_________日
竣工日期：_________年_________月_________日
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延
1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停电2天以上；
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的.因素；
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
第三条建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程
第四条工程验收和付款
经核算，建设工程总价为：_________圆整（_________元），工程竣工后，由甲方验收合格方可向乙方付款。
第五条附则
一、甲方代表：_________乙方代表：_________。
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方：_________乙方：_________
代表：_________代表：_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
施工合同书5
甲方：_________________________________________
乙方：_________________________________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况
1.工程地址：_________________________________________
2.施工内容：_________________________________________
外墙涂料粉刷，总面积约________________平方米。
外墙真石漆粉刷，总面积约：_____________平方米。
3.工程开工日期：______年______月______日
4.工程竣工日期：______年______月______日
5.工程承包方式：包工包料。
6.工程总天数：______天,雨天顺延。
第二条工程价款
外墙涂料粉刷工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。外墙真石漆工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。
第三条质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准：所有外墙涂料粉刷面________色，外墙真石漆粉刷面________色。
3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4.凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。
5、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
第四条材料供应
乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
第五条付款方式
合同签订后，甲方在工程开工时付______%的工程款;工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付______ %的工程款，剩余的_______%工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题，质量保证期满后日内一次性付清。
第六条工程工期
乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。
第七条工程验收
双方按本合同第三条约定的'验收标准进行验收。
第八条其他事项
本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。
第九条违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方盖章或签字后生效。
第十二条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同书6
建设单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
按照中华人民共和国合同法的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则经协商一致签定本合同,以此共同遵守。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程概况：
3.1外墙外保温计算总面积约17000 平方米。
3.2保温系统采用朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼)：
4、承包形式：包工包料
注：其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏XX公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳XX厂生产、锚栓为上海XX公司生产。
5、工程期限：
5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的三个工作日内开始计算工期。(此时工地应具备施工条件)
5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。
5.3工程实施日期为________年____月____日止________年____月____日.(如果现场不具备开工条件，乙方必须书面告知甲方，甲方根据现场情况书面答复工程延期时间，否则引起的工期延误由乙方负责)。
6.施工条件
6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格，并符合节能建筑基层墙体质量验收规范的要求。
6.2甲方协调现场的水源和电源，但一切水、电费以及水、电安全防护措施皆由乙方负责。
6.3甲方提供乙方完整的土建施工图。
7.保温工程造价及结算
7.1工程总造价(预算)：119.33万元。
7.1.1 金润城 项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,
7.1.2 金润城 项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米, a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价：69.5元
2、总价：60.53万元。
(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、安全技术措施费、2%总包配合费、利润、税金等)。
7.1.3工程实施：
7.1.4工程造价(决算)： 按实结算 。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。
8、付款方式及结算程序
8.1、本工程无预付款
8.2、双方合同签订后，乙方的20万元投标保证金转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。
8.3、乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。
8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%
8.5、工程竣工验收合格，竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方开始结算，结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。
8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金，小区交付两年期满后结清。
9.工程验收
9.1工序施工完成后，乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后安排验收工作。
9.2工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。
10.双方权利和义务
10.1甲方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权，签约后乙方不得对本项目再进行分包，否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。
10.1甲方应负责安排总包方提供符合施工要求的施工工作面;
10.2甲方应协调总包方安排乙方堆放材料的场地。
10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。
10.4甲方不在施工现场安排食宿场地，乙方自行安排。
10.5乙方提供合格保温材料。材料的.性能指标符合规范的技术要求.
10.6工程竣工验收前，乙方应提供全套验收检验资料。
10.7乙方进场施工要服从总包单位质量、安全管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、安全等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的意见，乙方必须进行整改和实施，否则总包方有权进行处罚，并报甲方进行停工整顿。
10.8乙方施工期间应组织安全、质量管理领导小组，对实施合同范围内工程质量、安全负责，严格按照国家安全规定要求进行施工，由此产生的安全责任概与总包方、甲方无关。
11、工程质量
11.1工程质量应符合国家、____省有关验收的要求。
11.2工程质量保证期为________年，并终身有偿维修(非乙方工程材料质量问题造成维修)，如果在质保期内因乙方材料原因造成的质量问题由乙方承担全部责任，保质期从工程竣工验收合格之日起计算。
12、违约责任
12.1未经甲方审批同意，乙方不得擅自使用约定品牌外的材料进场施工，并承担因此引起的一切损失和质量问题。
12.2甲方违约责任：甲方应按本合同约定及时向乙方支付工程进度款，如不能按合同约定时间支付，延误时间超过20个工作日以上的，乙方在与甲方协商一致后可以停工，工期相应顺延，由此所造成的损失由甲方承担。
12.3因乙方原因造成的节点工期未能按时完成的，甲方根据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元，如下一节点前将工期抢回后，甲方扣除违约金退还暂扣款，否则暂不退还暂扣款：如果给甲方造成损失的，则乙方还需承担赔偿责任。
12.4经验收，工程质量验收达不到合格标准的，应无条件返工至合格，返工工期均计入总工期。
13、解决合同纠纷的方式
13.1协商解决，若协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。
14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金，验收合格后一周内付清。
14.1甲方委派 为本项目现场负责人; 为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。
14.2本合同一式四份，经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。
14.3本合同一经生效，各方均应严格遵守，如有未尽事宜，双方协商解决。
甲方：(公章)
乙方：(公章)
法人代表人：
法人代表人：
经办人：
经办人：
开户行：
开户行：
账号：
账号：
电话：
电话：
________年____月____日
施工合同书7
甲方(发包方)：海南润地投资有限公司
乙方(承包方)：
甲、乙双方在平等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称：海南润城国际公寓;
2、工程地点：海南省澄迈县金江镇;
3、结构形式：框架结构;
4、最高层数：十七层;
5、建筑面积：22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自20xx年4月 日开工，20xx年8月31日竣工，公寓部分20xx年4月 日开工，20xx年9月30日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款，368元/m2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
六、甲方权利与责任
1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导，乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见，甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚，如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚，在乙方的进度款中扣除;
2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;
3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作，乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对提供的材料质量负责;
4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施工区及生活区;
5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方给予相应配合;
6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙方应进行友好地配合，而且不收取配合费及施工机械使用等费用;
7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方给予相应配合。
七、乙方权利与责任
1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工，乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认，甲方审批的总进度计划乙方应严格执行，同时对总计划进行分解，形成月计划，周计划以保证总计划;
2、乙方对本项目的施工质量负责，如果乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责;
3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任，如乙方管理疏忽造成安全事故，乙方除负责安全事故本身造成的损失外，甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;
4、乙方应服从甲方委托的.监理公司的监理人员的监督和管理，乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级进行如实反映。
八、付款方式
乙方进入现场施工至±0.000，甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款，装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内，甲方支付乙方合同价款的15%，5%的质保金按照国家质量管理条例的相关规定，进行返还。
九、违约责任
1、乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙方提前竣工，每提前一天，甲方奖励乙方壹万元;提前30天，甲方奖励乙方四拾万元人民币;
2、乙方施工质量无法满足国家验收标准，乙方又没有质量保障措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;
3、乙方月计划无法满足项目的总计划，乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批，如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;
4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。
甲方代表：签字 乙方代表：签字
甲方单位盖章 乙方单位盖章
日期： 日期：
施工合同书8
甲方：_________________有限公司
乙方：_________________
兹有有限公司将工程内墙涂料分项以包清工的形式承包给乙方,双方就有关事宜自愿、公平协商达成以下协议：_________________
一、工程名称：_________________
二、工程质量：_________________
乙方要严格按现行施工规范,工程质量验收规范及甲方工地项目部的技术交底进行施工,工程质量要达到优良标准。乙方在施工期间要有专人自检,单位面积施工完成后以书面的形式报甲方项目部进行验收,对施工质量达不到要求的部位,乙方要无条件的进行整改返工,所用人工及材料均由乙方负责。
三、承包价格：_________________
按所施工涂料面积计算元/㎡(此价格包括基层处理、刮腻子、修补腻子、施涂涂料等),工程量计算以施工的涂料的净面积计算,扣除门、窗洞口及面积大于0.3㎡的过墙洞口。
四、工期要求：_________________
乙方施工严格按甲方、建设单位对工期的要求进行施工,乙方应根据工期积极组织人员,若乙方人员素质及数量不能满足工期要求甲方有权进行处罚。
五、安全文明注意事项：_________________
1.乙方对所参与施工的人员,必须进行安全知识教育,提高工人的`安全意识和责任感,严格按照安全规程进行施工。
2.乙方所使用的架材,用前应进行检查,要严格按照安全规程进行搭设,确保安全施工。
3.乙方因违章操作造成的一切不良后果及安全事故负全部责任,甲方概不负任何责任。
4.参与施工的人员不准打架斗殴、恶语伤人,否则甲方有权进行处罚。
5.乙方应爱惜、节约甲方的各种材料,当日拌和的腻子当日使用,如乙方有浪费现象甲方有权进行处罚。
6.乙方所参与施工的人员应遵守《施工现场临时用电安全技术规范》,如需停送电,必须通知甲方电工,严禁随意开关电闸。
7.乙方施工期间要加强安全管理工作,若乙方施工人员施工期间发生安全意外,医药费和赔偿款在1万元以内的由乙方负责;1万~3万元乙方承担40%;3万元以上乙方承担30%。
六、付款方式：_________________
乙方施工期间,甲方工地借给乙方人员每人每月450元生活费,如有特殊情况乙方可向公司另行借款,其余款项按公司统一规定年底进行发放,不少于承包款的80%,余款在工程竣工验收合格后2个月内付清。
本合同一式三份,自签订之日生效,承包款结清后失效。
甲方：_________________有限公司代表：_________________
乙方：_________________
日期：_________________
施工合同书9
建设单位：____
施工单位：____
日 期：____
施 工 合 同 书
建设单位(甲方)：____任丘市兴龙达房地产开发有限公司
施工单位(乙方)：____
甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就书香世家玻璃幕墙工程达成以下条款，以便共同遵守。
第一条、工程范围、造价数量、单价、总价
1.1 工程范围：____
书香世家4号楼建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：____蓝星灰色玻璃隐框幕墙的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。
1.2 工程单价：____每平米600元
1.3 工程数量及总价合计：____幕墙面积大约200平米，按实际工程量结算
(详见后附报价书之工程报价总表)
1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。
第二条、工程用料
2.1 玻璃：____幕墙的玻璃采用 公司产的 mm厚蓝星灰 钢化玻璃 mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。
2.2 铝合金型材：____
均选用 公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。
2.3 硅酮结构胶及密封胶：____
选用 产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。
2.4 幕墙开启配件：____国产优质执手。
2.5 钢件：____国产优质Q235b钢型材。
第三条、付款方式
3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的50%作为第一次工程进度款;
3.2 铝合金型材、钢件安装、玻璃安装完成验收合格七日内，甲方付给乙方合同总价的95%;
3.3 剩余5%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。
3.4 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。
第四条、甲乙双方责任
4.1 甲方责任：____
4.1.1在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;
4.1.2组织有关单位与乙方的协调会;
4.1.3组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署;
4.1.4组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作。
4.1.5组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;
4.1.6在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收;
注：____甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。
4.2 乙方责任：____
4.2.1 对幕墙进行设计，甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸。
4.2.2 严格按照批准的.设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果;
4.2.3 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款;
4.2.4严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工;
4.2.5作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。
4.2.6提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。
第五条、工期
5.1 开工日期：____甲方提前两天以书面形式通知乙方。
5.2 施工总工期：____合同签订之日开始计算10天。
5.3 工期顺延：____以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延;
5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化;
5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;
5.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;
5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款;
5.3.5 其它非乙方原因的停工;
5.4乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。
第六条、工程质量
6.1 工程质量等级：____确保工程质量达到国家规定的“合格标准”。
6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。
6.3 工程竣工后，乙方应保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。
第七条、竣工、结算与保修
7.1 工程具备竣工验收条件后，甲方组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。
7.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。
7.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。
第八条、其它
8.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
8.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决;协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成，可向法院起诉。
8.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效, 生效后无正当理由单方不能弃约, 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。
8.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
8.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本两份，双方各执一份。均具同等法律效力。
甲方：____ 乙方：____
法人代表：____ 法人代表：____
(或委托代理人)：____ (或委托代理人)：____
日期：____ 日期：____
施工合同书10
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于年月日签订的主合同，特制定本补充协议如下：
一、安全文明施工措施费的计取
本工程合同包干价位 万元（大写：叁佰万元整），其中应计取安全文明措施费用为 万元。该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。
二、甲方的责任、权利和义务
1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。
2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。
3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。
4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。
5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。
三、乙方的责任、权利和义务
1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。
2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。
3、乙方主要负责人的职责
①建立、建全本工程安全生产责任制，建全安全生产组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本工程项目安全文明生产费用发挥有效作用。
②督促、检查本工程的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。 ③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。
④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。
4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的'后果承担责任。
5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任由本工程项目负责。
6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本工程所从事的工作相应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。
7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安
全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。
9、安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。
10、渣土、建渣运输过程中，车辆应遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市，对造成的损害承担全部责任。
11、每周至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行。
12、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，安全生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。
四、安全文明施工措施费支付方式及使用要求
1、合同签订后，甲方预付乙方安全文明施工措施费总费用总额的70%，即10.71万元（大写：壹拾万零柒仟壹佰元整），用于开工前的场容、场貌、临电、临设的施工，达到开工审查条件的要求。
2、剩余费用随每月施工进度比例按80%支付。
3、工程实施完成后，本工程安全生产文明施工评价合格后，即支付剩余20%余款，如本工程安全文明施工评价达到优良，甲方将按安全文明措施总费用的5%对乙方予以奖励。
4、乙方应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理
中应以工程项目为单位。单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。
五、违约责任
按主合同执行
六、本补偿协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。
未尽事宜，双方协商解决。
甲 方：
法定代表人（签章）：
乙 方：
法定代表人（签章）：
施工合同书11
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 黄金堡学府花园D栋 工程地点： 重庆市渝北区龙溪镇
工程内容：建筑面积31200M2、结构类型：框架、剪力墙结构、地上二十九层，地下一层，全高99.6米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源: 自筹。
二、工程承包范围
承包范围：土建及安装工程(发电机组、塑钢门窗、消防系统 除外)和环境工程。
三、合同工期
开工日期：20xx年2月5日。 竣工日期：20xx年8月6日。 合同工期总日历天数548天。
四、质量标准
工程质量标准：优良。
五、合同价款
金额(大写)：暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币) ￥：2360万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、 本合同协议书
2、 中标通知书
3、 投标书及其附件
4、 本合同专用条款
5、 本合同通用条款
6、 标准、规范及有关技术文件
7、 图纸
8、 工程量清单
9、 工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的.定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：20xx年 月 日 合同订立地点：重庆市
本合同双方约定 双方签字签章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同书12
甲方：________________
身份证号码：____________
乙方：________________
身份证号码：____________
甲方因工程项目施工任务的需要，现同意将本工程施工任务落实由乙方施工队进行施工，经双方协商同意，订立本合同书供双方共同遵守执行。
一、工程内容：根据设计图纸和双方已协商的内容进行施工，如遇实际原因需要，可在征得甲方同意后作微小变更施工方案。
二、施工项目工期：自合同签订之日起共________个自然日完成。
三、甲方负责工程的报建、报批相关手续，并为工程提供所需的C管、井框井盖、光缆、角铁、支架、钢绞线、电杆等材料给乙方施工。除上述材料外，乙方负责整个项目的`其它材料和施工以及修复等全部任务。
四、乙方应严格按有关规范进行施工建设和施工现场邻里关系协调，做好各项防护措施，施工过程中如发生损坏邻近设施、人员伤亡、工程质量等事故，概乙方负责。如遇障碍无法开挖的，应及时通知甲方到场确认。
五、工程结算：按实际完成长度乘以承包单价计算：
1、管道部分：水泥路面及步道砖每米60元，土路路面每米20元，直埋光缆每米12元，包封每米10元，基座每个300元。
2、光缆部分：管道光缆(48芯以下)1.4元米，96芯以上(含96芯)1.6元米，五孔子管1.4元米,新设吊线3元米，加挂光缆2元米，安装引上钢管45元根。
3、防雷地网：水泥路60元米，土路20元米，挂墙10元米。
4、电力电缆布放：10元米
工程施工期间，乙方可在完成总工程量并经甲方工程管理人员初验合格，申付至总工程量80%的进度款，工程竣工验收合格后30天内付清20%余款。
六、本合同书自签名之日起生效，工程款付清后自行失效。
甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_____________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
施工合同书13
发 包 方： 山东潍坊科技学院（以下简称甲方）
承 包 方： 山东华浩电力工程有限公司 （以下简称乙方）
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条 工程概况
工程名称：教授新村箱变工程
工程地点： 科技学院教授新村
工程内容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。
承包形式：总承包， 包工包料，交钥匙工程
（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线
工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）
第二条 工程总价
合同总价为（RMB）：100万元整 含税（大写 壹佰万 元整）， 以最终决算价格结算。
第三条 付款方式
1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写 肆拾万元整）；
2、 设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币） 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整)
4、 双方盖章后合同开始生效。
第四条 合同范围
1、 合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）
2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；
3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。
第五条 甲方职责
1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、 保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条 乙方职责
1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、 协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、 自柜体到厂日起履行保固条款； 5、 开具本合同价上的工程发票。
第七条 技术规范
按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条 工程日期
1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的.，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；
第九条 解约
1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；
第十条
合同编号：
2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。
任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。
本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：
单位地址： 单位地址：
账 号： 账 号：
合同签订时间： 合同签订时间：
费用计算表
建设单位：
其他项目费用
措施项目费用
施工合同书14
甲方(业主)：
乙方(施工方)：
按照《中华人民共和国合同法》和《____省建筑市场管理条例》的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体状况，双方在友善、友好的状况下达成如下协议：
一、合同主要资料：
打井工程以形式交给乙方施工。
2、工程总造价(大写)
3、工程资料：
①甲方约定乙方打井深度暂定为米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。
②暂定每米按500元标准计取打井费用。
③根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方承担钻头购置费用。
4、工程付款方式：签合同当天首付65%元，元。
5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。
6、工程保修期________年。
7、工程结束后____日内结清余款。
8、根据甲方要求，乙方为甲方带给取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额元，计入工程合同总额计算。
甲方交自己位于市路工程过半中期款30%元，工程完工付余款5%一台，金额元，无塔供水装置一套，金额
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
工程施工合同15
发包方(甲方)：____市____电力实业总公司。
承包方(乙方)：____省____市____电气安装工程有限责任公司。
第一条合同依据
本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按____能达电力设计有限责任公司设计的`(____岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。
第二条工程名称、地点和范围及内容
一、工程名称：____岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。
二、工程地点: ____岭110kv变电所内。
三、工程范围及内容:
1：____岭110kv变电所防雷接地安装。
2：____岭110kv变电所全所照明安装。
第三条承包方式
本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用xx年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行____电力公司黔电定字(xx)04号文件颁发的(关于发布____省电力建设装置性材料综合预算价格(xx年价)的通知);费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(xx年版);根据____省电力公司电技经(xx)43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。
第四条工程价款支付及结算方式
1.该工程以____省____市____电气安装工程有限责任公司编制的(____岭110kv变电所全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元))为依据签订施工合同。
2.预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的%即万元(万元整)付给乙方。
3.结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。
第五条工程质量标准、验收和保修条件
本工程参照国家(110kv及以下电气安装规范)进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。
第六条双方协作事项
甲方负责：
一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。
二:甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.
乙方负责：
一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。
二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。
三：竣工资料报有关部门审核。
第七条违约责任
按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。
第八条发生经济纠纷处理方式
如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。
第九条施工工期
本工程_________年_______月_____日前完工。
第十条工程承包方式
本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。
第十一条安全责任
施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。
第十二条工程造价
本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00)，本工程包工包料按实结算。
第十三条合同份数
本合同正本2份，双方各执正1份。
第十四条该合同经双方代表签字、盖章后生效。
甲方：(公章)乙方：
负责人：(签章)负责人：(签章)
日期：_________年_______月_____日日期：_________年_______月_____日
施工合同书15
（以下简称甲方)
(以下简称乙方)
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就 ，同意订立本合同，达成协议如下：
一、项目概况：
1、项目名称：
2、项目地址：
二、本合同施工范围： 项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。
三、合同工期：
开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
四、 合同价款及付款方式
总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。
五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、各方权力及义务：
1、甲方的.权力及义务：
(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。
(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。
(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。
(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。
2、乙方的权利及义务：
(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。
(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。
(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。
(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。
(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。
(6)、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。
(7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。
(8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
八、质量与验收
1、本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收，园建工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准，竣工验收如未能达到中标质量标准的，乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金，因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。
2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工，确保质量。各分项工程，隐蔽工程，尤其是中间验收必须严格按规范要求规定进行逐项检查验收，并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加，质量不合格的承包单位无条件返工，直到合格为止。
九、合同生效
合同订立时间：________年____月____日
本合同双方约定 签字盖章 后生效
十、合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
【施工合同书】相关文章：
施工合同书12-04
门窗施工合同书03-04
施工标准合同书02-23
施工工程合同书02-04
建筑施工合同书01-28
农村建房施工合同书06-20
工程建筑施工合同书04-29
工程施工合同书04-05
建筑施工工程合同书04-01
保温岩棉施工合同书04-27