爆破施工合同

爆破施工合同15篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，很多场合都离不了合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的爆破施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

爆破施工合同1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

　　一、工程地点：_________

　　二、工程量：_________

　　三、工程造价：_________

　　四、付款方式：乙方设备进场开始_________作业，甲方支付乙方工程款的50％，尾数待工程完工后一次性付清。

　　五、甲乙双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、负责_________，以方便乙方_________作业。

　　2、派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

　　（二）乙方责任：

　　1、负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

　　2、负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

　　3、作业人员持证上岗。

　　4、加强安全警戒工作。

　　六、违约责任：

　　1、乙方按甲方要求完成爆破施工。

　　2、甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

　　七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　八、本合同一式肆份，双方各执二份。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

爆破施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，就营盘水大黑山露天煤矿土石方剥离施工，甲方同意将土石方剥离工程及煤区开采工程交给乙方全面施工，为明确的双方权利和义务，现将有关事项达成以下条款：

　　一：工程施工名称：营盘水大黑山露天煤矿土石方剥离

　　二：施工地点：温都尔勒图

　　三：工程内容：

　　露天煤矿土石方挖、装、运、推平、回填。

　　四：施工期及施工量：

　　工期为5年，工程面积6平方公里，工程量约____亿立方

　　五：施工标准：按甲方提供的资料方案乙方施工，乙方接到甲方的进场通知后，三日内设备必须进场。

　　六：单价：

　　1、0至1公里挖、运、平，税后价每方70米基价，超出深度基数，价格另计，回填每方税后价____元，乙方负责把煤矸石运送到甲方就近料场，每方税后价____元，乙方负责取煤装运煤车，如甲方需要把煤运到就近料场，每方税后价____元。

　　2、甲方提供的柴油均以当地石油公司价格为基准，甲方所提供的火

　　工以及当地爆破公司的价格为基准。

　　七：承包方式及其它事项：

　　1、工程总承包：包工、包料、包安全、保质量甲方根据乙方制定的施工方案，按月下达生产指令工程施工安全管理办法待乙方进场后，根据实际情况，由甲乙双方共同签署《土石方剥离工程施工安全管理制度》

　　2、乙方必须严格遵照煤矿三大安全规范和甲方提供的质量、安全标准施工

　　3、乙方必须把超过20公分的煤炭、煤矸石剥离，如未按照甲方的'要求浪费资源未剥离，乙方愿意承担甲方的相应处罚。

　　八：付款方式：

　　车辆进场后1 5天内工程量的款项作为项目质量保证金，工程验收合格后一次性结算清。每月15日为结算日，当月20日前结算全额工程款，每月15日为验收期，由双方工程技术人员实际结算，以双方工程技术人员确认方量为依据。

　　九：如果在施工中遇到水涌、流沙、石灰岩、液岩等，需要爆破及相关所发生的费用按双方协商定价。甲方负责协调上级部门检查，处理好和周边政府及老百姓的关系。甲方负责提供临建场地并负责联系水源、电源。甲方应协助乙方搞好施工现场的安全管理和监督。

　　十：停工补偿

　　1、由于政策和不可抗拒因素造成的停工不予补偿。

　　2、因甲方原因造成停工，三日内不予考虑，如果连续停工超过三日，甲方补偿乙方的设备和人员工资，挖掘机每天每台2500元，装载机每天每台1500元，运输车(标体)每天每台1000元，人员工资每人每天150元。

　　3、甲、乙双方发生争执时，乙方私自停工或乙方施工途中无故退场给甲方造成的经济损失由乙方承担。

　　十一：乙方发生的任何车辆和机械事故、人员伤亡等经济及法律责任，由乙方自行负责赔偿。爆炸物品由甲方提供、保管;乙方专职爆破员请领由专人负责，严禁违章操作，严格按照《爆破物品使用管理条例》执并行。

　　十二：乙方施工的工程款，如不能按期支付，甲方每天按工程款的3%作为违约金支付乙方。

　　十三：合同终止

　　1、乙方需终止合同时，必须提前一个月提出书面申请，经甲方同意后办理相关手续，如未经甲方同意乙方单方面终止合同，甲方有权扣留乙方工程款，不予支付。

　　2、甲乙双方工程款结清合同自动终止。

　　十四：本合同一式四份，双方各执两份，本合同双方签字盖章生效。

　　十五：合同执行中产生的合同纠纷，由双方协商解决，如协商解决不成，由当地人民法院诉讼解决。

　　甲方：签字盖章

　　乙方：签字盖章

　　签订时间：

爆破施工合同3

　　发包方：贵州聚广筑建筑工程有限责任公司兴东大健康产业园项目部

　　（以下简称甲方）

　　承包方： 谢桐： 身份证号：522527197207141314（以下简称乙方）

　　甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-20xx、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于 4号会展中心孔桩爆破工程 的责任管理达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　工程名称： 兴东民族大健康产业园4号会展中心孔桩爆破工程

　　工程地点： 安顺市普定县安普大道中段

　　承包工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣（含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用），不含孔底清渣。

　　二、工程单价和工程量：

　　1.工程单价：爆破单价按140元/m?（不含税费），钎探单价按40元/元，甲方代扣2‰的保险费用。

　　2.工程量确认：以实际收方计算，若乙方装药量过大导致孔桩直径过大，孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。

　　三、进度款支付：

　　1.工程进度款的支付：按照当月实际完成工程量的80%支付进度款。

　　2.工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款=工程量*单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续。

　　四、工期要求：

　　本合同工期：本项工程工期为31天：开工时间为20xx年8月8日;竣工时间为20xx年9月8日，若乙方原因拖延工期的'，甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。

　　五、双方责权利：

　　甲方责权利：

　　1.给乙方提供施工基础图1份。

　　2.及时办理技术交底。

　　3. 为甲方工程师，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任，处理现场问题，协调关系，负责质量、安全、进度、文明施工管理。

　　4.甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。

　　5.每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。

　　乙方责权利：

　　1.乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。

　　3.乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工。

　　4.严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。

　　5.乙方爆破作业人员必须持证上岗，并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业

　　6.按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722-20xx及相规定，必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目，由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担，各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。

　　7.乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破，如有违反，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

　　8.若乙方在爆破过程中，由于装药量过多（少）爆破导致孔桩垮塌（欠爆），由乙方全权负责。

　　六、安全责任：

　　1.甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定，做好安全防护工作。

　　2.乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数，科学管理。精心施工，确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。

　　3.若爆破中发生安全伤亡事故，医药费由乙方垫付，待甲方报保险公司后，所报销的费用归乙方所有，其它费用由乙方承担，甲方不再支付任何费用。

　　七、违约责任

　　除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承担违约责任。

　　1.甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

　　2.如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的，由乙方承担并赔偿甲方损失。

　　八、工程计量结算支付完成后，本合同自行失效。

　　九、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份。

　　甲方： 乙方：

　　授权代理人（签字）： 身份证号：522527197207141314

　　电话：13985700668

　　日 期：20xx年8月14日 日 期：20xx年8月14日

爆破施工合同4

　　甲方：(身份证号：)

　　乙方：

　　乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，本着平等、自愿、公开、诚信的原则，签订如下协议：

　　一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式

　　1、工程承包范围：露天开采爆破的钻孔。

　　2、工程承包内容：甲方负责布孔、钻孔等工作。

　　3、承包方式：乙方负责勘察指定爆破作业场地，孔X设计，提供水、电等必要实施，其它如钻孔的机械设备，技术人员，燃油费等均由甲方负责。

　　4、合同价：直径∮90规格钻孔，包干价18元米，以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整)

　　5、付款方式：工程款预计为元。每次钻孔后由乙方派人进行验收，合格后双方签字予以确认，月底累计按合同价计算进行结算。

　　二、合同期限

　　1、合同期限从________年____月____日起至________年____月____日止。

　　2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。

　　(1)业主认可的工期延误;

　　(2)乙方原因造成的工期延误。

　　3、甲方每天根据乙方施工进度安排，向乙方提出合理的施工进度和第二天的'施工计划，并按计划进行施工。

　　三、甲乙双方责任

　　(一)甲方的主要职责

　　1、甲方不得将工程转包或承包给他人，否则乙方有权无条件终止本合同，并由甲方承担由此造成的全部经济损失。

　　2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后，按时组织人员进场，且必须保持人员情绪稳定，保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务，服从乙方的统筹安排，统一调动。

　　3、必须服从乙方的统一管理，自担风险、自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责，乙方不负担任何责任。

　　(二)乙方的主要职责

　　1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育，并进行监督检查。

　　2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底，向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。

　　3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查，在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时，乙方有权命令

　　甲方限期整改直到满足要求为止。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方答案后生效。

　　五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

爆破施工合同5

　　甲方：四川成蜀电力建设工程公司

　　乙方：中国对外西北建设工程集团有限公司达州分公司

　　甲方将东柳、清溪－中山煤业35kV线路工程基础爆破项目委托乙方作爆破设计与施工，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程名称：东柳、清溪－中山煤业35kV线路工程

　　二、工作地点：大竹县东柳、清溪－中山煤业35kV线路工程

　　三、付款方式：包工包料爆破石头每立方米 32 元人民币结算，甲方安乙方工作量的 70 ﹪预支作为购买炸药及xx，余款在施工完工后三天内付清。

　　四、甲乙双方责任：

　　（一）、甲方责任

　　1、甲方负责清理爆破作业面原有松石，浮土，以方便乙方钻眼作业；

　　2、乙方负责打炮眼洞、放炮、购买炸药。（包括乙方办理手续费和安全费用由乙方自行负责）

　　3、甲方必须听从乙方把已放好炮的基础的松石清理完后，乙方好便于进行下一步放爆施工。

　　4、督促乙方严格按照《爆破安全规程》（GB6722-20xx）的规定进行爆破作业。

　　5、计算方式：按实际放炮量计算。土量不计算。

　　6、乙方进场后，甲方支付一万元给乙方购买炸药及xx。

　　（二）、乙方责任：

　　1、乙方应具有规定的'爆破施工有关资质，向甲方提供《爆破作业单位许可证》、《爆破作业人员许可证》、《爆破作业人员上岗证》等资料复印件各一份。

　　2、乙方负责到政府各有关部门办理有关爆破施工手续。

　　3、负责整个爆破过程的安全工作，对甲方工程项目造成不良好影响及破坏的，由乙方承担全部责任。

　　4、负责爆破作业施工全过程的现场安全警戒，现场安全管理工作。

　　5、乙方必须听从甲方指挥和时间安排来施工。好便于按期完成。

　　6、乙方在进行民用爆物品运输，储存、配送爆破作业时，应严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院466号令）等相关规定的要求和程序进行，严格按照《爆破安全规程》组织施工。

　　五、违约责任：

　　1、乙方在施工中加强安全管理工作，对爆破施工的安全承担全部责任。

　　六、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式二份，双方各一份。

　　甲方：（签字、盖章） 乙方（签字、盖章） 日期： 日期：

爆破施工合同6

　　经双方协商，甲方同意将新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。

　　一、工程名称：新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程

　　二、工程地点：新阳路292号面粉厂

　　三、工程承包范围和内容：

　　1、按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。

　　2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。

　　3、办理全部爆破工程审批手续。

　　4、做好安全防护栏的搭设，并满足验收要求。

　　四、工程量：按实际方量。

　　五、结算方式：按实际方量，以单方人民币1120xx0元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。

　　六、施工工期：天

　　七、施工要求：确保安全快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分离，满足甲方、监理及业主的要求。

　　八、双方责任：

　　(一)甲方责任

　　1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;

　　2、负责为乙方提供施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点;

　　3、负责提供施工有关的图纸;

　　4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作，对不符合规定、规程的必须整改完善;

　　5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员(包括现场的甲方施工人员和生活区人员)的撤离工作;

　　6、负责提供乙方施工用电。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作，严格执行《爆破安全规程》GB6722-20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定，对不符合规定、规程的必须整改完善，认真检查验收合格后才能起爆;

　　2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续，负责公安、交警等部门的.协调工作，并承担一切费用(包括爆破安全评估费用);

　　3、在甲方气割钢筋时，乙方派安全员全程监护;

　　4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作，并承担所需发生的费用及相应的安全责任;

　　5、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任(含经济)，与甲方无关;

　　6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作，特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方安全作不到位而引起的安全事故，其一切责任(含经济)由乙方自行承担;

　　7、满足业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等原因，业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担，并有权暂缓支付工程款。

　　九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。

　　十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。

　　甲方：法定代表人(或委托代理人)签字：日期： 年 月 日

　　乙方：法定代表人(或委托代理人)签字：日期： 年 月 日

爆破施工合同7

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲方工程在建设过程中遇岩石急需通过爆破松动后才能满足开挖要求。为此，甲方聘请乙方进行爆破施工，并就相关事项在平等自愿的基础上，通过充分协商，双方达成一致意见，同意签订合同条款如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称： 高速公路 爆破工程;

　　2、工程地点： 。

　　二、工程内容、工期及计量方式

　　1、工程内容：土石方松动爆破;

　　2、工期：年 月 日至年 月 日，总工期 天(遇雨天或其它不可抗拒因素时工期自然顺延);

　　3、计量方式：以实测的爆破方量为准

　　三、爆破单价及付款方法

　　1、爆破单价(不含税)：双方约定爆破单价计人民币 元/ m3;

　　2、付款方式：

　　⑴甲乙双方签订本合同时，甲方付给乙方进场费 万元整;

　　⑵完成50%爆破工程量时，甲方再付给乙方 万元整;

　　⑶爆破工程结束甲方验收合格后三天内一次性付清余款给乙方。

　　四、质量及安全

　　(一)工程质量

　　1、乙方必须严格按照国家标准《爆破安全规程》和爆破工程相关的法律、法规进行爆破作业，保证在安全的前提下按时完成爆破任务;

　　2、甲方提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的'指导，并可随时监督检查。

　　(二)安全管理及责任

　　1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，严格按照相关国家颁发的《爆破安全规程》施工，杜绝发生爆破安全责任事故;

　　2、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全;确保工程验收合格。

　　(三)爆破机械、爆破器材购买及管理

　　1、乙方在施工中，使用自带的爆破相关机具，乙方在爆破作业前， 必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识;

　　2、乙方应派出有专业资格人员对爆破器材进行管理，保证爆破器材安全。

　　五、双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、按合同规定及时支付工程费用;

　　2、负责施工全面指导工作;

　　3、乙方进场前，甲方要先做好爆破周边群众及其他相关人员的协调工作(此间产生的费用由甲方承担)，为爆破施工创造条件，如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方承担;

　　4、甲方做好爆破前后的安全防护措施，如爆前检查作业面有无危石、做好支护、抽水及爆后通空等工作。

　　(二)乙方责任

　　1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工;

　　2、结合本工程特点，制定合理、可行的爆破施工方案;

　　3、乙方必须服从甲方的整体工作安排，听从甲方管理人员的正确指导，爆破施工作业必须满足甲方施工总体进度及质量要求;

　　4、爆破有害效应控制在安全范围，确保周围建筑安全和人身安全。

　　六、其他

　　1、本协议经双方签字后生效;未尽事宜双方可另行协商确定;

　　2、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力;

　　3、本合同自签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

爆破施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　河北__公司场地爆破钻孔工程。

　　二、工程地点：

　　河北__公司院内。

　　三、工程范围：

　　钻孔(钻孔直径80)。

　　四、承包方式：

　　甲方仅提供施工用水、电。

　　五、工程价款：

　　钻孔：包干价32元。

　　工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。

　　七、付款方式：

　　本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。

　　八、双方责任：

　　1、甲方提供施工用水、电;

　　2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;

　　3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协议。

　　4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的一切损失由乙方承担;

　　5、乙方必须按照国家施工规范施工;

　　6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;

　　7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担;

　　8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的'管理;

　　9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。

　　九、施工工期：

　　按甲方要求，由甲方原因工期顺延。

　　十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

爆破施工合同9

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海南昌江核电站3陆域排水竖井基坑及隧道工程项目石方爆破事项，经双方友好协商，订立本合同。

　　一、工程项目：海南昌江核电站3陆域排水竖井基坑及隧道工程项目。

　　二、工程地点：海南昌江。

　　三、工程量：工程量约。

　　四、工期：约_________个月。

　　五、承包内容：排水竖井基坑及隧道开挖石方爆破技术服务。

　　六、付款方式：合同签订，甲方付乙方_________元作为本项目前期费用;甲方每月付给乙方_________万元爆破服务费。

　　七、双方职责：

　　甲方职责

　　1负责处理协调与业主的关系，确保施工正常进行。

　　2负责项目的报批手续及相关费用。

　　3负责爆破器材购买、贮存、配送等全部费用。

　　4负责施工安全，若发生安全事故由甲方负责。

　　5按时付给乙方爆破服务费。

　　6负责乙方爆破人员的食宿。

　　7严格按乙方制订、由公安部门批准的爆破方案施工。

　　乙方职责

　　1负责提供爆破资质，制订爆破方案。

　　2服从甲方管理，遵守施工现场各项制度。

　　3乙方派1—2名技术人员到本项目，将本单位现场人员名单、身份证、资质证书复印件，在开工前报甲方审查，有犯罪记录人员不得进入本工程。

　　4负责爆炸物品报批、购买，并派专人管理，并按甲方所需的.爆破器材及时配送到现场，爆破完成后，将剩余的炸材退回仓库。

　　八、本协议未尽事宜，双方共同协商解决。

　　九、本合同一式四份，双方各执两份，双方严格执行。

　　十、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，施工完成此协议自行失效，并具有法律效力。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

爆破施工合同10

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　经双方协商，甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程

　　二、工程地点：

　　面粉厂

　　三、工程承包范围和内容：

　　按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。

　　2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。

　　3、办理全部爆破工程审批手续。

　　4、做好安全防护栏的搭设，并满足验收要求。

　　四、工程量：

　　按实际方量。

　　五、结算方式：

　　按实际方量，以单方人民币1120000元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。

　　六、施工工期：

　　30天

　　七、施工要求：

　　确保安全快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分离，满足甲方、监理及业主的要求。

　　八、双方责任：

　　（一）甲方责任

　　1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;

　　2、负责为乙方提供施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点；

　　3、负责提供施工有关的图纸；

　　4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作，对不符合规定、规程的必须整改完善；

　　5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员（包括现场的甲方施工人员和生活区人员）的撤离工作；

　　6、负责提供乙方施工用电。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作，严格执行《爆破安全规程》GB6722－20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定，对不符合规定、规程的'必须整改完善，认真检查验收合格后才能起爆；

　　2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续，负责公安、交警等部门的协调工作，并承担一切费用（包括爆破安全评估费用）；

　　3、在甲方气割钢筋时，乙方派安全员全程监护；

　　4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作，并承担所需发生的费用及相应的安全责任；

　　5、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任（含经济），与甲方无关；

　　6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作，特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方安全作不到位而引起的安全事故，其一切责任（含经济）由乙方自行承担；

　　7、满足业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等原因，业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担，并有权暂缓支付工程款。

　　九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。

　　十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。

　　甲方：

　　法定代表人（或委托代理人）签字：

　　日期： 年 月 日

　　乙方：

　　法定代表人（或委托代理人）签字：

　　日期： 年 月 日

爆破施工合同11

　　发包人(全称)：xxx(以下简称“甲方”)

　　承包人(全称)：xxx(以下简称“乙方”)

　　签订时间：20_年____月____日

　　签订地点：

　　经友好协商，发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;

　　1.4爆破工艺：岩石松动爆破。

　　2、承包范围

　　2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;

　　2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;

　　2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;

　　2.4爆破总量为：以双方实测量为准;

　　3、合同工期

　　3.1合同工期总日历天数为：壹年;

　　3.2计划开工日期：以发包人发布的开工通知为准;

　　3.2计划竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。

　　4、工程质量及计量标准

　　4.1爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒0.8立方以上乙方负责改小，块粒0.8立方以下乙方不负责。

　　4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。

　　5、合同价款及支付方式

　　5.1合同价款：

　　本合同为单价价款合同，合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。

　　(大写：玖元伍角/立方米)

　　5.2合同价款支付：

　　发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付：

　　5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工，甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。

　　5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款，甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付，确保乙方顺利支付民工工资和机械款。

　　5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。

　　6、双方责仸与义务

　　6.1发包人责任义务

　　6.1.1发包人向承包人提供以下资料：甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房，乙方领取使用。(乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用)

　　6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。

　　6.1.3向承包人提供施工场地，协助做好爆破过程中的`安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。

　　6.1.4及时向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避免承包人窝工、怠工等。

　　6.1.5做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝安全生产隐患。

　　6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。

　　6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。

　　6.1.8地下需保护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。

　　6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款，因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和机械款。

　　6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。

　　6.2承包人责任义务

　　6.2.1承包人指定项目负责人，全权负责工程爆破事宜，向发包人通报工程进展情况，应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。

　　6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行政主管部门有关技术规范，编制施工组织设计方案，承包人应严格按照施工方案组织实施，做到规范施工、安全施工、文明施工。

　　6.2.3采取必要的技术及防护措施，确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查，出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由承包人承担相应的责任。

　　6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。

　　6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有一定的安全距离。

　　6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。

　　6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。

　　6.2.8在施工过程中，如发包人需要承包人暂停作业的，承包人须服从安排。

　　6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。

　　6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险

　　6.2.11在爆破作业中，发现不明物体时应停止施工，并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门，按照国家有关法规要求妥善处理。

　　6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。

　　6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时，严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。

　　6.2.14非施工人员不得进入施工区域，若有非施工人员或不明人员进入施工区域时，并及时向发包人或建管单位报告，妥善处理。

　　6.2.15妥善处理与当地居民的关系，遇有纠纷或冲突时，请求发包人及当地公安部门出面处理。

　　6.2.16在爆破施工中，爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责，甲方不负责。

　　7、组成合同的文件

　　组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下：

　　7.1施工合同书

　　7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　8、违约责仸

　　8.1如验收不合格，由承包人负责整改，直到达到相关规范及合同约定的验收标准。

　　8.2施工过程中，承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责

　　9、其它约定：未尽事宜，协商解决。

　　10、合同生效

　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

　　11、其他事项

　　11.1本合同一式四份，双方各执二份。

　　11.2违约方赔偿另一方的一切损失。

　　11.3因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。

　　发包人(盖章)：

　　承包人(盖章)

　　现场负责人：

　　现场负责人：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　帐号：

　　帐号：

　　20xx年xx月xx日

爆破施工合同12

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

　　一、工程地点：_________

　　二、工程量：_________

　　三、工程造价：_________

　　四、付款方式：乙方设备进场开始_________作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。

　　五、甲乙双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1.负责_________，以方便乙方_________作业。

　　2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

　　(二)乙方责任：

　　1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

　　2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

　　3.作业人员持证上岗。

　　4.加强安全警戒工作。

　　六、违约责任：

　　1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

　　2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

　　七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　八、本合同一式肆份，双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

爆破施工合同13

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关规定，为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任，经双方协商同意签定本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：高墩子至通木村二合同段K8+440～K8+500、K8+630～K8+680路堑控制爆破。

　　二、工程地址：平昌县通木村。

　　三、工程内容：路堑岩石控制爆破(不含清运爆渣)。

　　第二条合同期限

　　乙方应根据甲方提供的施工计划进度合理组织施工，不得无故影响甲方工程进度。如因乙方施工组织不合理而影响甲方工程进度，甲方所有损失由乙方承担。

　　第三条工程数量、单价

　　1、以甲方施工桩号范围内已经爆破的.，以双方现场实际收方签认方量为准。

　　2、单价：按每立方米

　　第四条款项支付

　　一、本合同签定后，甲方向乙方支付人民币50000元(大写：伍

　　二、工程进度款按经理部收到业主本工程计量款之日起一周之内支付。

　　三、工程结束后并经甲方及本工程监理工程师验收合格一个月内留10%保证金，其余款项甲方向乙方一次性付清。

　　第五条甲方负责事宜(所发生费用由甲方承担)

　　一、本合同签定后，甲方向乙方交付控爆作业场地及周围范围内需保护的地下管网、管线资料一份，并保证资料真实准确，提供路堑相关资料一份。

　　二、负责周围环境的协调工作，为乙方进场施工创造便利条件。

　　三、负责路堑的标高测量，向乙方提供各点开挖尺寸的书面材料并进行技术交底。

　　四、因甲方原因而使乙方停工、返工等，应向乙方补偿经济损失。

　　五、合同签定，尽快通知乙方开工时间，以确保有效工期。

　　第六条乙方负责事宜(所发生费用由乙方承担)

　　一、制定施工方案及施工工艺并按甲方的要求跟踪测试并提供监测资料和报告。

　　二、爆破严格按控爆设计书进行，爆渣粒径要满足路基填料的要求。严格按照甲方提供的横断面图纸进行爆破且对边坡实行光面爆破。

　　三、全面负责技术及安全工作。

　　四、因乙方自身原因造成的停工、返工等，责任由乙方自负。

　　五、在控爆施工中，因乙方自身原因造成的安全责任事故，由乙方负全部责任，相应的经济损失及赔偿由乙方承担。

　　六、因乙方爆破施工的盲炮所产生的安全责任事故，由乙方负责。

　　第七条未尽事宜，双方协商解决。

　　第八条本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等效力，经双方签字盖章后生效，工程结束并结清全部款项后自动失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

爆破施工合同14

　　发包方：____(以下简称甲方)

　　承包方：____(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》(GB6722-_________)及公安部《爆破作业单位资质条件和管理要求》(GA990-___________)、《爆破作业项目管理要求》(GA991-_________)(简称“两个标准” )等有关法律、法规规定，甲、乙双方遵循“平等自愿、公平诚信”的原则，经协商一致，现就爆破施工承包事宜，订立本合同，以资共同遵守。

　　一、工程名称：____

　　二、工程地点：____

　　三、工程内容及承包方式：

　　1、按甲方的设计图纸及规范并结合施工组织设计进行爆破作业施工。

　　2、乙方爆破承包的方式为：包工、包料、包机械、包安全文明施工、包质量和爆破石方块度需达到现场施工的设计(块度800x800mm以下)要求。

　　3、单价不含爆破安全评估、爆破安全监理和爆破测振费用。(不含土石方的清理和装运的费用)

　　四、工程单价及工程量：

　　1、工程综合单价：石方爆破包干单价为人民币￥元/m3(不包含发票税金);

　　2、工程量：爆破方量暂定3。

　　3、工程量计量：根据设计施工图纸以实际发生的山体工程量为准，实际测量需有三方签字认可(即乙方代表、甲方代表、测量负责人)方可有效。

　　五、爆破工期：

　　1、甲方提供完善了本地块《用地规划许可证》及本地块政府批文手续后15个工作日，。

　　2、乙方办理完爆破施工审批手续并接到甲方的进场通知书次日开始计算工期，(工期为年.即个月)，组织施工人员及机械设备进场，。

　　六、结算方式：

　　1、合同签订乙方办理完成(公安部门批复同意批文)审批手续后的七日内,甲方向乙方一次性支付人民币壹拾(￥：100000.00 )万元整,作乙方爆破方案设计及请专家等费用.

　　2、该工程项目开工后，乙方每月25号向甲方提交本月完成爆破工程量审核确认，甲方在三天内审核完毕，本月内支付乙方当月审核确认工程进度款的85%到乙方指定账号，剩余的15%工程进度款在爆破工程结束且经甲方验收合格后一个月内一次性付清。

　　3、和办理完毕爆破施工审批手续后，贰天内甲方向乙方支付预付款人民币贰拾万(￥：200000.00 )元整，作为预付乙方订购前期火工品款，预付款扣回在进度款中第二个月进度款扣回。

　　七、甲方责任与义务：

　　1、指派( )为甲方驻工地代表，负责向乙方提供办理审批所需的相关文件和资料(不含乙方应具备的`资料);配合乙方的爆破施工手续审批。

　　2、乙方每次爆破后的石渣及掌子面，甲方应及时装运清走，以保证后续爆破施工的工作面。

　　3、掌握有关信息，如清运人员发现未爆的爆炸物品，要及时向乙方通报，乙方将按规定进行处理。

　　4、甲方负责爆破后块石、碎渣、部分风化石的外运，定保乙方正常施工.

　　5、甲方按合同协定及时支付当月工程款。

　　6、甲方负责安排一名工作人员(工资由甲方负责)，主要负责监督每次爆破进行测震，测震数据存档，确保爆破震动达到国家标准。(如下表)

　　爆破震动安全允许标准表

　　序号保护对象类别安全允许振速/(cm/s)

　　<10Hz10Hz～50Hz50Hz～100Hz

　　1土窖洞、土坯房、毛石房屋a0.5～1.00.7～1.21.1～1.5

　　2一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a2.0～2.52.3～2.82.7～3.0

　　3钢筋混凝土结构房屋a3.0～4.03.5～4.54.2～5.0

　　4一般古建筑与古迹b0.1～0.30.2～0.40.3～0.5

　　5水工隧道c7～15

　　6交通隧道c10～20

　　7矿山隧道c13～30

　　8水电站及发电厂中心控制室设备0.5

　　9新浇大体积混凝土d：

　　龄期：初凝～3d

　　龄期：3d～7d

　　龄期：7d～28d

　　2.0～3.0

　　3.0～7.0

　　7.0～12

　　注1：表列频率为主振频率，系指最大振幅所对应波的频率。

　　注2：频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率时亦可参考下列数据：硐室爆破<20Hz;深孔爆破10Hz～60Hz;浅孔爆破40Hz～100Hz。

　　a选取建筑物安全允许振速时，应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。

　　b省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许振速，应经专家论证选取，并报相应文物管理部门批准。

　　c选取隧道、巷道安全允许振速时，应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地震振动频率等因素。

　　d非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速，可按本表给出的上限值选取。

　　本工程爆破震动主要考虑按一般砖房及一些非抗震的大型砌块建筑物，允许振速为2.0cm/s～2.5cm/s,应综合考虑村民的承受能力，选取V=1.0cm/s。V=K(Q1/3/R)a

　　Q=R3(V/K)3/ a

　　其中K取160，α取1.68，则计算出取大的单响药量Qmax和距离的关系表。

　　符合上述要求。

　　8、甲方为乙方免费提供现场人员两间共50平方做食堂和住宿临设设施。

　　八、乙方责任与义务：

　　1、指派( )为乙方代表，负责管理爆破安全作业的管理，负责爆破方案设计，办理爆破作业审批手续及从合法渠道购买爆破器材，同时，爆破施工过程中所需的材料，均由乙方自行购买并承担全部费用。

　　2、本合同签订后，应组织好施工人员和机械设备进场，并全面做好开工之前的准备工作。施工过程中，乙方必须严格按照相关规范、规程进行施工;服从甲方、监理单位及业主的指挥，接受监督及检查，确保安全生产。

　　3、负责并按时足额发放工人工资，为爆破人员购买相关保险和劳保用品。

　　4、严格遵守《爆破安全规程》和公安机关关于爆破安全管理的规定，负责爆破安全，如因爆破施工引起的安全责任事故一切责任由乙方承担。

　　5、负责教育员工服从甲方统一安排，安全文明施工。

　　6、乙方应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)，负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。

　　7、乙方施工中一定按照公安审批通过安全评估单位评审方案施工，如果不按照评审方案施工所发生的震动事故由乙方负责。

　　8、应按相关规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。

　　9、乙方须保证具有承担本项目爆破工程的相应资质，参加本项目爆破工程的乙方工作人员具有相关资质证书。在本合同签订之日起三个工作日内将乙方和乙方工作人员的相应资质证书复印件加盖乙方公章提交给甲方。

　　10、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起爆破范围外的人员、房屋、车辆砸伤或其它财产损害的，由乙方承担一切安全责任。

　　11、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作，特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方安全不到位而引起的安全事故，其一切责任由乙方自行承担;

　　九、安全：

　　1、乙方施工过程中应该做好安全文明施工，不得违章操作，在施工前乙方必须对个人进行安全技术交底。若发现违章作业时甲方有权制止。

　　2、若乙方在施工过程中发生安全事故，乙方未按时支付安全事故费用或经济赔偿金时，甲方可以代行支付，所发生的费用在乙方工程结算款中扣除。

　　3、乙方作业人员在施工期间安全由乙方全部负责承担。

　　4、在施工期间，乙方自行承担施工爆破作业期间一切安全责任，妥善保管爆炸物品，严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行，严格按照安全规程进行爆破施工。

　　十、违约责任

　　1、若甲方未按合同的约定支付相应款项的，乙方同意甲方逾期三十天，超过三十天的，每逾期一日需以拖欠款项为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向乙方支付滞纳金。

　　2、若乙方未按本合同约定时间竣工且经甲方验收合格的，乙方需按本合同总价为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向甲方支付滞纳金。

　　十一、其它：

　　1、因无法抗拒的外部因素(自然灾害、国家政策及政府的法律法规等)造成工程停工或延期，双方本着互谅的原则，互不追究责任。

　　2、履行本合同期间发生争议，可友好协商解决;如协商解决不成的，可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　3、本合同一式五份，甲方执两份、乙方执一份、两份交公安机关审批备案，自双方签字盖章之日起生效;未尽事宜，经双方协商达成谅解备忘录，谅解备忘录作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　4、本爆破工程完工及爆破工程款付清后本合同自然失效。

　　甲方(盖章)：____

　　签约代表：___________

　　签订日期：_______年____月___日

　　乙方：____(盖章)

　　签约代表：___________

　　签订日期：_______年____月___日

爆破施工合同15

　　甲方：______

　　乙方：______

　　甲方将爆破施工工程承包给乙方施工，经双方共同协商，现就有关爆破施工事宜确定如下：______

　　一、施工内容：______。

　　二、工程价格：______每立方(自然方即紧方)12.00元，此单价包括钻孔电费。如今后炸材费用出现增减情况，经双方协商后按炸材实际增减的费用，在原承包费上增减承包费。

　　三、计量方式：______

　　以装药施爆前，甲、乙双方现场实测验收，甲乙双方现场签字认可的《验收原始记录》为准，并以此作为结算依据。

　　四、付款方式：______

　　1、甲乙双方签订合同生效后，甲方预付乙方工人生活费(确保工人生活费)，该预付款在本合同届满时的总工程款中扣除。甲方需在5～10日前将爆破器材费交给乙方或打入乙方账户。

　　2、每次爆破后，3～5日内按《验收原始记录》工程量结算清并支付本次所有爆破工程款。若甲方逾期不支付乙方工程款，乙方有权停止爆破作业，甲方并承担乙方损失且按每天5000元赔偿给乙方。

　　3、不需要继续爆破的，甲方应提前告知，在最后一次爆破前结清乙方所有工程费用并支付给乙方。

　　五、甲方责任

　　1、为乙方提供储存爆破物品的库房或临时爆管箱。

　　2、现场施爆时，派人协助乙方做好警戒工作。

　　3、为乙方提供册亨县沙坝砂石场有关开采合法性手续或相关资料。

　　4、为乙方提供生活水电，水电费由甲方支付。

　　5、协调好沙坝砂石厂周边一切关系，保证乙方在施工作业时不受任何干扰和影响，确保乙方正常施工作业。爆破前、后，协助乙方对周边民房及其他构筑物做好爆安全检查记录、资料收集、检查结果对比，以避免爆破产生不必要的民事纠纷。

　　6、及时用挖掘机协助乙方排险，清理施工现场的费渣和乙方爆破出的石料，保证乙方现场正常施工作业，使用挖掘机相关费用由甲方承担。

　　7、甲方对施工现场四周建(构)筑物及地下网管线路等不安全因素作详细的文字记录整理(不安全之处的相关参数要清楚明了)，且向乙方做全面交底，提醒乙方在爆破作业时要注意的事项，甲方对不安全之处要进行提前处理，提供必要的安全防护设施及标志。

　　8、爆破危险区域设置的安全设施及警戒标志，双方人员都必须自觉维护和遵守不得毁坏。

　　9、加强对本方施工人员的安全管理工作和安全知识教育，树立安全生产意识，正确使用安全防护用品、设施标志。

　　10、政府职能部门提出需要甲方完成的工作事项甲方必须尽快完成，若甲方遗误造成工程停工，所产生的责任由甲方承担。

　　六、乙方责任

　　1、为甲方作好爆破工程服务、保证甲方砂石用量。

　　2、负责办理申购炸材工作，承担炸材费用。

　　3、负责爆破施工机械设备，承担爆破施工机械设备费用、钻孔电费。

　　4、负责爆破物品储存库房的守卫、管理工作。

　　5、负责承担本班组施工人员和爆破物品储存库房的守护员的`工资;

　　6、负责承担本班组施工人员和爆破物品储存库房的守护员的保险费用;

　　7、负责对班组施工人员和爆破物品储存库房的守护员安全管理工作，承担爆破物品的安全使用责任和经济责任;承担爆破施工作业时发生的安全责任和经济责任。

　　8、1立方以上、机械无法破碎解小的石块需要进行二次解小爆破，由甲方负责钻孔，乙方提供爆破器材。

　　9、为甲方做好沙坝砂石厂爆破设计服务，不再向甲方提取设计费用。

　　七、如甲方不按时付清乙方工程款，乙方可立即停止为甲方服务，并拍卖现场石料，作为补偿乙方的工程款。

　　八、爆破施工合同期限三年，如遇政策性或不可抗拒因素影响，本合同自行终止。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字盖章后生效，双方履行合同条款，如需变更，须经双方协商，任何一方不得随意更改或终止合同，否则违约方按直接经济损失赔偿对方。合同期满，付款清楚后，合同自然失效。

　　未尽事宜，双方协商处理。

　　甲方：______(章)乙方：______(章)

　　法人代表：______

　　联系电话：______联系电话：______

　　______年______月______日