水电施工合同15篇
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同对我们的约束力越来越不可忽视,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编为大家收集的水电施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。
水电施工合同1
发包单位:_____________(甲方)
承包人:_____________ (乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条、工程概况:
工程名称:_____________工程水电安装(以下简称:本工程)
工程内容:强电、弱电:按施工图完成所有施工程任务,室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕,且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)
防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等。给水、消防:按施工图完成所有给水、消防工程任务。
雨水:按施工图完成所有雨水工程任务。
污水:按施工图完成所有污水工程任务,室外施工至红线外市政管道污水井。
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:_____________项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。
第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容:
㈠承包方式:乙方承包内容包括:人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。
㈡承包范围:包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装,调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。
㈢承包的主要内容:见第一条第二款。
㈣甲方直接分包的其他专业工程,乙方需全力配合,协助完成。
第三条、合同工期:
㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_____________日历天;开工日期为:_____________年_____________月_____________日,竣工日期为:_____________年_____________月_____________日。
㈡乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源。
第四条、质量标准:
㈠适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):
①建设强制性条文;
② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ_____________;
③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB______________;
④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB______________;
⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ_____________);
⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ_____________)
⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ_____________);
⑧甲方制定的工程质量验收实施细则。
㈡工程质量必须达到国家建设工程质验收合格标准要求,符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验收为“不合格”,乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,承担全部的违约责任。
㈢工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工队组组织自检并报项项目部,项目部根据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部,监理部根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工队组进行现场
㈣工程保修按建设部有关规定执行,保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。(保修期2年)
第五条、文明工地、安全标化标准:
㈠遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的`安全要求,材料堆放整齐,不得破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款,甲方均从应付乙方工程款中扣除。
㈡在施工中应做到精心策划、实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应由乙方承担全部责任。
第六条、合同价款、工程量的计量及结算方式:
㈠承包单价:承包工程综合单价按总建筑面积_____________元/㎡(含配合费、税金)包干,承包工程总价暂定1927万元。(详见合同附件一)
㈡工程量的计算:
⑴结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准;
⑵零星工程的工程量以“工日”为计算单位;
⑶工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。
㈢结算方式:工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:
⑴结构预埋部分占本项目合同价的15%;
⑵墙体预埋部分占本项目合同价的15%;
⑶安装部分占本项目合同价的40%;
⑷调试验收部分占本项目合同价的25%,验收完后留5%质保金,保修期满后30天内付清。
㈣根据工程实际情况需要发生的工程变动,并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同在20_元内不与增减。
第七条、违约保证金的收取、支付及工程款的支付:
㈠为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现,签订本合同乙方须向甲方交纳_____________万元履约保证金,在合同签订后7天内全部交納。保证金返还:
1、±_____________以下全部预埋完成后10天内返还全部保证金;如果甲方安排±_____________以下分期施工,则一期±_____________以下预埋完成后7天内(或开工后150天)返还50%全部保证金。如乙方不按时交纳履约保证金,则本合同不生效;如甲方不按时返还履约保证金,则按应返履约保证金总额的5/日计算滞纳金。
㈡工程款的支付严格按照第六条第三项执行。在每个结算节点,乙方办理好结算手续后,甲方在7天内支付工程款。
㈢工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后开始办理结算手续,甲乙双方在结算书上签字之日起30日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在保修期满后(自工程竣工之日起计)30日内,甲方将余款(不计利息)一次性支付给乙方(如发生返修费用从中扣除)。
㈣若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担。
第八条、甲、乙的权利和义务:
㈠乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准及更好;参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
㈡在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。 ㈢在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。
㈣乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收做好记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收,并做好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。
㈤当乙方拒绝执行甲方(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方承担。
㈥对乙方工作人员不遵守项目部规章制度,不服从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
㈦乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度,服从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的所有后果均有乙方承担,并对当事人处以_____________万元的罚款,如当事人支付困难,则由乙方代交,在工程款中扣除。
㈧乙方所有水电预留必须一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每处罚款_____________元。
㈨乙方必须按照设计及施工规范要求施工,严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全,上报甲方、建设方及监理认可方可使用。
㈩乙方必须保证管理、施工人员的稳定性,节假日休息需经得甲方同意。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
(十一)乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品),对产品必须采取相应保护措施,在工程竣工验收前,乙方承担产品保护责任。
(十二)乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车,卸车及搬运。
(十三)乙方负责本工程所有竣工资料及时完成。
第九条、施工管理规范
⑴建筑机械使用安全技术规程(JGJ_____________)。
⑵建筑施工安全检查标准(JGJ_____________)。
⑶建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ_____________)。
⑷__市及总包单位建设工程现场文明施工管理规定。
第十条、合同生效:
1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效。
2、本合同一式四份,甲、已双方各执一份。
3、本合同为尽事宜,双方协商解决。
4、本合同订立时间:_____________年_____________月_____________日。
5、签订地点:__________________________
甲方:_____________乙方:_____________
住所:_____________住所:_____________
法定代表人:_____________(签字)法定代表人:_____________(签字)
电话:_____________电话:_____________
开户银行:_____________开户银行:_____________
帐号:_____________帐号:_____________
签约日期:_____________签约日期:_____________
水电施工合同2
发包方:______________(以下简称甲方)
承包方:______________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议:
第一条
工程名称:______________
第二条
工程地点:______________
第三条
承包范围:______________
第四条
开工日期:_______年_______月_______日
竣工日期:年月日工期:_______天
第五条、合同价款:本工程采用方式计价。室外工程另外计算
合同总价款为______________
第六条、双方责任
1、甲方责任:
(1)负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。
(2)负责向乙方提供施工图一式_____份。
(3)及时供应合同规定的`材料(包工不包材料时)。
(4)提供临时宿舍给乙方,水,电及一切费用
(5)及时办理工程结算。
2、乙方责任:
(1)严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
(2)必须按图纸施工。
(3)应保证工期要求,确保工程如期完成。
第七条、材料供应
1、主材:由甲方负责提供。
2、辅材:由甲方负责提供。
第八条、材料消耗
工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之计算,废料归方。
第九条、施工与验收
1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
第十条、结算方式
工程款支付,每月按进度实际工程量支付_____,工程完工自检能达到验收要求支付_____,余款待该工程竣工验收合格后_____天内支付总工程款,(含已付工程款在内),甲方以现金方式支付乙方,不包含任何发票及一切费用。
第十一条、其它
1、本协议一式份,正本份,副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
第十二条、补充条款
1、图纸变更应该在乙方施工前,提供正式变更通知单,如果乙方按原图纸施工后,甲方要求更改,一切费用应由甲方承担,如乙方没有达到技术要求,要无偿反工,如因材料质量问题,乙方不负责。
2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方,不能与承包工程款项一起支付。
甲方(签章)__________乙方(签章)__________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
水电施工合同3
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就安装(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况工程名称:太原师范学院学生公寓楼工程地点:榆次大学城
第二条工程承包范围
B2-B1、B2-B2学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。
第三条工程工期
1.计划开工时间:20_年9月17日,计划完工日期:20_年7月31日,总日历天数324天。
2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须符合《国家现行施工验收规范合格标准》的规定。
第五条标准规范
本合同适应标准规范:现行施工规范
第六条甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、主要材料计划表,月工程进度报量,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、工程质量控制、监督、检查和验收,并向乙方提供相关技术指导和技术资料。
2.负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需求。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的材料及周转材料。
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。
7.给乙方办理现场施工人员出入证件。
第七条乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、施工保护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效有证。
4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁乙方使用的机具、周转材料及其他设施;
6.为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关防护用品);
7.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
第八条环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的`监督检查。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方的要求,违章操作所发生的安全事故,由乙方负全部责任。
3.乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采用一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第九条材料、设备供应和管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制,根据工程计划的需要提前一周向乙方提供所需材料。
2.乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分析量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。超出部分,由乙方按领用时的价格进行赔偿。
第十条承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价:承包方式为清包工;承包价格为:按建筑面积计算32元/m2.
2.承包价格所包含的内容:B2-B1、B2-B2学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;所有机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);承包工程范围内的配合测量放线和材料试验的配合用工。
第十一条结算办法及付款方式
1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,3日内按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月工程进度支付,支付每月工程量的70%。主体工程所完成的工程量按建筑面积7元/m2全部结清。所承包工程完工后付结算款的80%,余款待承包工程完工验收达到合同要求后一次性付清,剩余5%质保金待保修期满后一次性付清。
3.本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它费。
第十二条施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不得延长工期和影响竣工使用。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,甲方应相应提供乙方所需施工维修材料。
2.乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另行协商)。
第十三条工程保修
1.保修范围、期限:二年。
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员维修,其它费用由乙方承担。
第十四条争议
1.甲、乙双方在履行合同十发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好一完工作成果;
2.1单方违约导致合同确已无法履行。双方协议终止合同。
2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3仲裁机构要求停止合同工作;
2.4法院要求停止合同工作。
第十五条变更
1.若有变更,根据现行《山西省建筑安装定额》和人工费调解的相关文件核算,其管理费按人工费的30%结算。
2.发生甲方用工的人工费,甲方双方协商解决。
第十六条不可抗力
1.不可抗力的标准,执行甲方于业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第十七条合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或援建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方应按合同约定支付乙方已完工作所产生的费用的3倍结算劳务报酬。
第十八条合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第十九条合同份数
本合同一试两份,甲方一份;乙方一份。
第二十条补充条款
第二十一条合同生效
本合同双方约定签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电施工合同4
甲方(发包方)
乙方(承包方)
一、工程概况:
1、工程名称:淮南高铁东站地下室及人防工程(C区)项目
2、工程范围:乙方按图施工,C区图纸范围内水电工的一切内容
3、承包单价:
二、承包内容及范围:
1、乙方承包淮南高铁东站C区图纸范围内水电安装和施工,包括生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常维修工作等。
2、乙方包工包料,涉及水电所有的材料及施工用到的工具。
3、提供乙方承包范围内的工程计算,负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
三、双方的权利和义务水电工程承包合同
1、甲方提供必要的安全设施及生活设施及水电。
2、乙方需严格遵守安全施工规范,服从项目管理人员的指导,施工过程中因乙方施工不当造成的`安全事故由乙方全部承担,甲方概不负责。
3、乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求,乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失由乙方全权承担。施工过程中如不按图施工,及不按照施工规范操作,而引起的总项目部罚款由乙方负责。
4、乙方需文明施工,做到施工现场整洁,严禁施工材料乱堆放。
5、乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员,按期完成每月下达的施工任务。如因甲方因素造成工期延误则工期顺延。
6、乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好,若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
7、乙方需按照规定为水电工人购买人身保险。
四、付款方式:
每月25日乙方向甲方报告工程进度,甲方于次月25日支付给乙方进度款的百分之七十(依据总承包方合同付款方式)。
五、结算方式:
工程完工后,双方结算,乙方准备好结算依据,依照公司大合同进行结算。
六、安全事宜
1、进入现场施工的人员,必须执行本公司的规章制度,由乙班长负责督促各项工作的安全生产,杜绝违章作业。作业时间持证上岗,使用的机械专人操作。
2、实施安全、文明施工。
3、乙方特殊工种必须持证上岗,如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。
4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。
5、在施工过程中,因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故,一切费用由乙方全部自行负责。
七、工地纪律制度:
1、乙方进场工作后,必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验,无证件的工人,不准进场施工,乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。
2、打架斗欧不管因何事与何人均属违法行为,甲方不予支持,发生纠纷乙方承包人应及时协调或向甲方管理人员反映调解,凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币300元/人,情节严重造成后果均由司法机关追究当事人责任,班组长不得以任何理由推托责任,打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均由各班组负责人承担,甲方不负经济责任。
八、合同生效与失效:
合同自双方签字之日起生效,合同壹式两份,甲、乙双方各执壹份,合同待保修期满付清后,自然失效。
甲方(签字)乙方(签字)
日期:年月日
水电施工合同5
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式:承包人包工包料。
风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定
风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的'装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%。
风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
2、本工程保修期_____年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米。
5、乙方承包内容:
(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;
(2)所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
(3)水电施工穿墙、打孔、切割;
(4)开关插座面板安装;
(5)小五金的安装;
(6)后期灯具的安装(水晶灯另计);
(7)其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式____份,甲、乙双方各执_____份。
4、合同有效期至________年______月_____日。
甲方:
______年_____月____日
乙方:
______年_____月____日
水电施工合同6
甲方:__________
乙方:__________
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1.装修施工地点:_____________________________________________。
2.工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3.本项工程预计费用_______元人民币。
第二条材料供应的约定
1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具,要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》50210-20__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》50327-20__并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他-35/98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的'关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1.工程款付款方式:
布管验收合格后支付工钱的_____%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付_____%。
2.乙方承包内容:
1)水电开槽、布线、穿线、埋槽。
2)所有水电施工过程的垃圾清运。
3)水电施工的穿墙、打孔、切割。
4)开关面板安装。
5)小五金、马桶、的安装。
6)后期灯具的安装。
3.工程结算方式:
按实结算:
总价结算:_____元/平米。
第六条违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付____的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付_____违约金。
第七条纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款___%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条其它约定:
1.双方同意由第三方监理进行协商工作。
在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方___次来现场配合其他工种的交叉施工,超过___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后____小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则本合同经甲、乙双方签字后生效。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
合同有效期至_____________________.
水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
水电施工合同7
甲方:(发包人)
乙方:(承包人)
因工程建设需要,乙方承包四川科芯公司办公楼水电施工工程内的建筑安装总承包施工,依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设劳务承包事项协商一致,签订本劳务承包施工合同,以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、承包内容
承包范围:基础工程、结构主体工程,附属工程预埋、安装、进出材料装卸等电气工程,给排水工程所包含的图纸内容。
(1)基础及主体工程:避雷、预埋各种管道、预埋洞口(如落水管、空调管落水、厨房、厕所等);
(2)装饰工程:各种电箱盒的预埋安装、本工程的外墙、落水管等管道安装。
三、结算单价和付款方式
1、承包方式:双包(包工包料、包工期、包质量、包安全);
2、计价方式:按总建筑面积计价,总施工建筑面积m,12每平米按元/m结算;
3、付款方式:本工程三层现浇板浇筑完成八个工作日,甲方向乙方支付水、电已完成工程量价款的50%,主体全部完工8个工作日,甲方向乙方支付水电总价款的60%,竣工验收合格后除总价款的5%外,剩余的35%10个工作日内全部付清。
四、甲方责任
1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工等方面进行教育,做好日常监管工作;
2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法等方面进行咨交底;
3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面工作进行交底、指导、监控,并按规定及时做好验收。
4、按合同约定及时发放工程款,未按约定时间支付工程款,按同期建设银行贷款,利息向乙方支付施工欠工程款利息。
5、提供乙方施工人员临时住宿。
五、乙方责任
(一)质量责任:
1、工程质量等级要求:合格
2、坚持工程质量标准、严格按照设计图纸工、施工规范、技术方案等有关要求组织施工,确保工程达到约定要求;
3、乙方必须提高质量意识,实行自检、交接检专职,严格按照规范施工。
4、在施工中,乙方必须按甲方验收程序验收,上道工序完成后经自检合格,再由甲方及监理等相关部门验收合格后才能进入下道工序。
(二)工期责任:
1、乙方必须按甲方的.工期计划,认真编排施工计划,每月每周按时完成甲方下达的计划,确保甲方的关键工序、关键工作顺利完成;
2、不可抗拒自然因素、自然灾害影响工期的,工期顺延;
3、乙方任何人不得以任何理由辱骂甲方,建设单位、监理人员及相关部门人员,违者罚款200元整,不得以任何理由在场地打架,违者罚款1000元整;
4、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关键工序工期,每延误一日,应向甲方支付500元违约金;
5、乙方的施工达不到合同约定的质量要求,乙方必须返工至合格,返工的工料及一切费用由乙方承担,同时乙方向甲方支付损耗金额两倍违约金;
6、乙方由于劳动力不足,不能保证正常施工,又不采取有力措施整改,甲方有权派人员打突击,一切费用由乙方承担,同种类型发生三次,甲方有权解除合同,乙方必须在本合同解出后48小时内无条件退场,甲方按乙方实际完成工程量的40%结算价款,且付款时间本工程竣工验收合格后二周内支付。
六、有关事宜
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,双方签字即生效,合同内容履行完后自行解除。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电施工合同8
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《合同法》、《建筑法》等法律、法规的规定,以及公司项目管理的规定,并结合本工程的特点,甲方将分部分项水电项目承包给乙方施工,双方本着平等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,供双方共同遵守。
一、承包内容和技术要求
1工程图纸中的水、电项目等。
2、每层次的预埋时间应在钢筋班组完成工作后小时内完成。
3、开关箱,开关盒,插座盒,电话、电视等相关线盒安装前应控制同一水平,灯座的安装应保持同一直线,所有线管应保持通畅,不得有阻塞现象。
4、如需凿墙埋管应用切割机先割出双边的控制线后方能凿打。
二、承包方式和承包单价
1、包工包料;
2、包工不包料甲乙双方决定采用2 种方式,承包单价的确定:。
3、双方共同确认,结算工程量须经确认方能作为结算依据,其他任何人出具的结算单、结算凭证和情况说明等均不得作为结算依据。
三、承包款发放办法
1、承包款支付方式:。
2、甲方按照约定每次支付承包款前,乙方须编制一份有关劳务人工费发放方法(须落实到个人)在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
3、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同商定供料计划。
四、甲、乙双方的权利、义务
(一)甲方的权利、义务
1、全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的'编制,安排协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。
2、负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。
3、负责工程原材料的及时供应,但辅助材料乙方自理。
4、必须按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备要求,并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。
5、负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作,并有权随机队乙方管理资料进行审查。
6、甲方有权对不服从各部门协调、安排的班组给予罚款或整改的处罚,有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。
(二)、乙方的权利、义务
1、乙方应严格信守合同、招标文件及例会记录中乙方承诺的各项管理目标(质量、安全、施工计划、综合管理等)。
2、负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
3、负责对甲方提供的工具的保养、养护、维修工作,严格按甲方要求实行限额领料。
4、负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作,并应将该工作的书面资料及时报送甲方管理部门。
5、乙方应委派代表人驻点现场,负责管理劳务作业人员,并协调和检查,考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。
6、乙方必须正确及时办理务工作业人员的特殊工种证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查,且应队不符合条件的现象做迅速整改,否则所发生的费用由乙方负责。
7、乙方作业人员在本项目部施工期间,应严格执行公司各项制度和项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门综合协调。
8、按时发放工人的工作,不得将工人的工资移用,挪用或调配与其他方面使用。
9、认真完成每一道工序,杜绝材料浪费,可利用的下脚料应及时回收利用。文明施工,每天下班后应将施工现场清理干净(如由甲方清理费用乙方工程款中扣罚)。
10、乙方应保护好工程中的半成品、成品。如乙方责任破坏或损坏应无条件修复至原样,如由甲方派人修复费用加倍。
11、小型工具及小型照明材料(灯管、灯座、插座、插头、开关电线等)由乙方自备。
12、工期和进度不得超过甲方的书面和口头要求且不得影响其他工种的工期和进度。
五、质量和安全
1、乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方质检)
2、质量目标为分项工程质量等级必须达到合格,分项工程质量如达不到合格,所造成甲方的经济损失由乙方全部承担。已方每完成一个分项部位,经自检合格后,以书面为准提交给质安科核查,最终质量以业主(建设单位)和质监站验收为准。
3、乙方必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。
4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50—100元罚款。
5、杜绝大小质量、安全事故的发生,若发生安全或质量事故,一切损失均由乙方独自承担,与甲方无关;甲方代为垫付的,乙方应在垫付十日内一次性返还甲方或在应付承包款中直接扣除。
六、考核和奖罚
使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标,双方商定以下奖罚条款:
1、工期奖罚:如双方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚,如提前一天甲方奖励乙方200元/天,如因乙方原因滞后一天,甲方处罚乙方200元/天。
2、质量奖罚:乙方完成的工程量均一次性验收合格的,甲方可奖励50元/次,否则每次处罚50元/次。
3、安全奖罚:如乙方责任发生轻伤事故,乙方除了承担全部损失外,甲方可对乙方处以500元/次的罚款;如乙方责任发生重大伤亡事故,乙方除了承担全部损失外,甲方可对乙方处以元/人次的罚款;如乙方未发生任何安全、质量事故,甲方根据实际情况可给予乙方500-1000元的奖励。
4、技术进步奖励:如乙方提出合理化建议,且被甲方采纳实施后获得成果,甲方给予乙方200—1000元的奖励。
5、综合治理奖罚:如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件,甲方有权视情节轻重给予乙方以100—1000元的罚款(严禁发生盗窃、赌博、斗殴等)。
七、其它
1、决算审核程序:乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价与工程量→甲方批准(甲方有权对有依据的量进行增减)。
2、招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件,具有同等法律效力。
3、本合同双方签字后生效,乙方应严格履行本合同,不得违约,否则,甲方有权解除合同,并可要求乙方承担水电总承包款15%的违约金。
4、本合同未尽事宜双方协商解决,甲方住所地法院有管辖权。
5、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
乙方担保人:
年 月 日
水电施工合同9
发包单位:
场建筑、装饰工程项目部(以下简称:甲方)
承包人:(以下简称:乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,并结合陕西省渭南市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
工程名称:笑哈哈中国中西部国际商贸物流城02-39号地块综合市场C-G区(以下简称:本工程);
工程内容:水电安装工程;
1、强电:按设计图完成所有电施工程任务,室内所有施工预埋管,穿线,安装,调试完毕,但主线管需预埋管至室外1.5米。
2、防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等。
3、雨水:按设计图完成所有雨水工程任务。
4、正式施工前的临时水电安装及施工过程中的维护(临时设施费按定额结算给乙方)。施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:笑哈哈中国中西部国际商贸物流城02-39号地块综合市场C-G区工程设计图及变更水电安装工程包含的内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格(确保合格)。注:(雨水安装甲方只提供管材、伸缩节,其余材料、施工机具等为乙方购买)。
2、承包范围:包消防预留洞孔、弱电预留预埋(并穿好钢丝)、室内等所有一切给排水.室外落水和阳台排水及空调排水和强电的预埋与安装、调试检测工作。消防的预埋与安装、调试检测及验收合格工作。验收合格以专业资质报告为准。
3、承包的主要内容:施工图纸方案中的室内水电安装工程,包括电气照明等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。
4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合,并组织完成。
三、合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:20xx年11月30日(后续开工,分别以甲方通知开工日期为准),竣工日期为:20xx年7月31日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源。
四、质量标准:
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):
①建设强制性条文;
②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;
③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx;
④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx;
⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);
⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)
⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);
⑧省、市相关部门的各种规章制度及相关标准;
⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算价按本合同约定价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,承担全部的违约责任。
3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、文明工地、安全标化标准:
1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求,材料堆放整齐,不得破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款,甲方均从乙工程款中扣除。
2、在施工中应做到精心策划、实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应由乙方承担全部责任。
六、合同价款、工程量的计量及结算方式:
1、以《贵州04计价定额》同期调差为结算单价下浮%,乙方不承担任何税费。
2、结算方式:工程款支付,按照已完工程量5万平方米建筑面积为结算点,付已完工程量的65%,在十五个工作日内付给乙方进度款,余款35%验收合格后,支付工程总价款的95%,余下5%的工程尾款,为工程质量保证金,在工程质保期满一年后一次性付清。工程竣工验收合格后,由工程承包人按清单附件上确定的单价所做的工程量结算给乙方,甲方在30天内审核,结算给乙方的95%工程款,留5%作保修金。
3、根据工程实际情况需要发生的工程变动,并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同执行。
七、违约保证金的收取、支付及工程款的支付:
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起2日内,乙方就必须向听从甲的工作安排,报好材料计划。
2、乙方向甲方交纳履约保证金叁佰万元整(3000000)元(其中合同履约保证金100万元,工人工资保证金100万元,风险保证金100万元),合同签订之日缴纳壹佰万(1000000)元,剩余保证金在合同签订之日起的叁日内足额缴纳,此款不计利息。如乙方未按时足额交纳第一期保证金的,本合同不生效。如未按时足额交纳剩余保证金的`,本合同自动终止,所交纳的保证金(包括合同履约保证金、工人工资保证金、风险保证金)不予退还。
3、支付方式:现金、现金支票及现金转账。
八、甲、乙的权利和义务:
1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准及更好;参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。
4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。
5、当乙方拒绝执行甲方或业主(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,破方清算处理。
6、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度,不服从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
7、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度,服从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的所有更换、、后果均有乙方承担,并对当事人处以一万元的罚款,如当事人支付困难,则由乙方代交,在工程款中扣除。
8、乙方所有水电预留必须一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每处罚款800元。
9、乙方必须按照设计及施工规范要求施工,严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全,上报甲方、建设方及监理认可才能用。如不遵守后果自负。
10、乙方必须保证人员稳定,不能随意变更人员,节假日未经甲方允许,乙方人员不得擅自离岗。否则乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
11、乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品),对产品必须采取相应保护措施,在工程竣工验收前,乙方承担产品保护责任。
12、乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车,卸车及搬运。
13、乙方负责本工程所有竣工资料及时的完成。
九、施工管理规范
乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:
1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。
2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。
3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。
4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。
5、渭南市建设工程现场文明施工管理办法。
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)
十、合同生效:
1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效。
2、本合同一式贰份,甲、已双方各执壹份。
3、本合同为尽事宜,双方协商解决。
甲方委托代理人:
年 月 日
乙方委托代理人:
年 月 日
水电施工合同10
甲方(发包方):______身份证号:______
乙方(承包方):______身份证号:______
依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则,双方就陕西____公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致,订立本施工合同,供双方在施工过程中严格遵守:
第一条、工程概况:
1、工程名称:_______________
2、工程地点:________________
第二条、承包范围:本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。
上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、安全帽等)等。
第三条、承包具体工作内容:乙方承包各项内容均包括,熟悉施工图纸,室内水、强电、暖气安装工程。
第四条、承包方式:包工、包料。
第五条、承包合同工期:总日历天数跟随模板及泥工工期。
5.1开工日期:甲方提前2天通知乙方进场。
第六条、施工质量:______乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、技术规范、安全操作规程进行施工,按现行施工验收规范进行验收合格。材料等级标准:______按非国标等级标准执行。(PVC管、铜线)
第七条、工程量计算方式及承包价款:______
按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款,按建筑面积每平方米(大写) _____元整( _____元/M2),总面积______M2,合计工程款(大写) (¥ _____元)。
第八条、工程付款办法:______甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款,在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量,于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款,主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款,待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款,剩余的3%作为维保金,待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。
第九条、双方权利和义务:______
9.1甲方提前2天通知乙方进场,进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽,以确保安全、文明施工。
9.2乙方必须有一定操作技术水平,保证施工现场施工人数并保持施工人员的'相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。
9.3文明施工:______乙方必须做好文明施工。
第十条、违约:______双方均应严格遵守《中华人民共和国民法典》及本合同条款所规定全部内容,如合同签订后,乙方未造成工程施工错误,甲方提出退场,甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场,即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。
第十一条、争议:______履行合同中若甲、乙双方发生争议,双方应本着实事求是的态度协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条、其它:______本合同未尽事宜,双方可经过协商另行补充。
第十三条、合同管理:______本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力,至工程完成,结清工程款后失效。
甲方:______乙方:______
(盖章):______ (盖章):______
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
水电施工合同11
发包方(下称甲方):
承包方(下称乙方):
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程项目概况
1.1工程名称:文化苑小区水电安装工程
1.2工程地址:文化苑小区
1.3承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
1.4工程范围与内容:(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)
第二条工期
1、乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
第三条工程质量标准
按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。
第五条合同价款
本合同价款按___万预算。(结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照_____年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。
第六条工程款支付
合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。
第七条设计变更
因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。
第八条双方职责
甲方职责
(1)按时提供施工工作面给乙方使用。
(2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。
(4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。
(5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。
(6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。
(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。
第九条安全施工
9.1施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的.新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。
9.2乙方必须进行安全文明施工。
9.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
9.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
第十条关于工期延误
10.1以下原因造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延;
(1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;
(2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。
(3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;
(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
10.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。
第十一条合同争议解决方式
本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条合同生效与终止
第十三条合同份数
13.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
13.2本工程按照甲乙双方约定,甲方按照合同约定,支付完最后一笔尾款,此合同自动终止。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
水电施工合同12
总承包方:____________(以下简称甲方)
分包方:____________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定,确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同,工程招标文件、招标答疑等条款的前提下,结合本工程具体情况,经双方协商,就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工,达成如下协议。
第一条工程概况
一、工程名称:杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程。
二、工程地点:杭州余杭区余杭镇太炎路。
三、分包工程内容及范围:水电、消防、暖通等的所有设备安装工程,招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式,包工包料、包安全文明标化,材料自行采购,招标文件要求指定产品规定采购进入。
第三条工程施工期限
一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划,商定本分包工程的.施工工期与总包同步竣工,开工日期以20xx年3月1日为准。
二、涉及分包工程内容延误工期,发包人(建设单位)签证,工期相应顺延。由于分包方自身原因,造成工期延误,一切责任由分包单位承担。
三、如总包方自身的原因造成未能按期完工,分包单位工期相应顺延,与分包单位无关,一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量
一、根据总包合同要求及投标书承诺,本工程质量要求必须达到合格等级,并确保验收通过。
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的"质量验收范围"及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准,分包方必须无条件返工。直至合格,并承担由此而产生的一切费用。
四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工,安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求,确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工,经总包方提出后,分包方仍不整改,影响了合同要求的质量等级的评定,总包方有权单方面终止合同。
第五条工程款支付结算
一、工程费用取费标准:按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数,交总包方10%的管理费,临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装,以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
二、工程款的支付方法:每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方,分包方的工程款支付方法与总包方同步进行,工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求。整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%。余款5%作为工程保修金(不计息)。
第六条双方职责
一、总包方职责
1、向发包人领取施工技术经济文件,及时向发包人收取工程款。
2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。
3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。
4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款,并按本合同规定与分包结算工程款。
二、分包方职责
1、组织协调与安装工程有关各方面关系,组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核,并组织有关部门的检查,直至验收合格为止。
2、本分包合同内容必须自行完成,自报月形象进度款,不得再转包分包。如擅自转包分包,总包方有权单方面终止本合同。
3、分包方负责组织工程管理班子(分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方,班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方,并附上岗复印件),负责工程一切技术及管理工作,工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方,特殊工种人员附上岗证复印件。
4、随时受总包方监督及指挥,外来合同工应"三证"齐全,并办理好暂住证等手续。
三、违约责任
甲方未能按承包合同内规定履行,除竣工日期顺延外,补偿乙方由此而发生的经济损失,若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等,造成的停工损失,甲方不承担赔偿,甲方配合乙方向业主方申请补偿,甲方未能按合同约定日期支付工程款工资,甲乙双方未能达成延期付款协议,乙方可以停止施工,甲方承担违约责任,并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格,引起的返工、返修费用,包括材料费全部由乙方承担,使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担,在施工期间,乙方盲目施工,机械操作人员无证上岗,违反安全操作规定所发生的安全事故,由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决,协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁,也可向当地人民法院起诉。
本合同一式四份,总承包方持二份,分包方二份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
水电施工合同13
发包方:______________(以下简称甲方)
承包方:______________(以下简称乙方)
质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:
一、承包方法
1 承包形式:单包,即包工不包料。
2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
二、工程进度
按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上
项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上
必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
五、甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理
六、文明卫生
1 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。
2 职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的'桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
七、罚款制度
施工不带安全帽罚款____元/人次;帽带不扣罚款____元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次;悬空抛物罚款____元/人次;井字架吊篮乘人罚款____元/人次;宿舍内私拉电线罚款____元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元,并没收;点白日灯罚款____元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款____元;在新建楼内大便罚款____元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____元。
八、合同期内乙方必须信守合同
如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
由甲方负责一定的用电费用(____度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。
九、付款方式
平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过____元,其余到竣工验收后按总承包金付足____%,余____%在竣工验收后一年内付清。
此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方(签章)__________乙方(签章)__________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
水电施工合同14
上诉人(原审被告)内黄__________燃气有限公司,住所地__________
法定代表人:__________,职务经理。
被上诉人(原审原告)__________,男,________年____月____日生,汉族,住_________________。
被上诉人(原审被告)__________,男,________年____月____日生,汉族,住_________________。
上诉人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______号民事判决,现依法提起上诉。
上诉请求:
请求依法撤销原判,发回重审,或查明事实后依法改判:驳回被上诉人张_______原审对内黄_______燃气有限公司诉讼请求。
事实与理由:
原判认定事实不清,要求上诉人承担本案连带责任于法无据。
首先,原判认定内_______燃气有限公司_______项目部是内_______燃气有限公司是错误的。
内_______燃气有限公司是依法设立的法人企业,自公司成立以来,从未设立任何项目部,更未设立河南__项目部。原判认为“_______燃气公司的_______项目部与_______签订合作协议”无事实根据。上诉人认为,内_______燃气有限公司与内_______燃气有限公司河南_______项目部不是同一主体,不存在隶属关系,也无法律上的任何利害关系。
上诉人在_______部分乡镇包括_______开展有天然气安装工程业务,但上诉人已将该工程于_____年_____月_____日全部承包给了具有法人资质的河南_____建设工程有限公司,双方签订有《建设工程施工合同》。上诉人与河南_______建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》后,从未与任何人签订任何承包合同或者施工合同,更不可能成立什么河_______项目部。被上诉人_______在原审提交的_______与内_______燃气有限公司河南__项目部签订的燃气施工内部合作协议与上诉人无关,原判将河南__项目部认定为上诉人的公司属牵强附会。
上诉人认为,本案应当举证证明内黄_______燃气有限公司河南_______项目部是否具有民事主体资格,是否具有独立承担民事责任能力,设立内黄_______燃气有限公司河南_______项目部的.机构是谁。以上问题弄清楚了,其他问题也就迎刃而解了。依据民事诉讼法第64条规定,查明以上事实举证责任在被上诉人张_______一方。原判在没有查明以上事实的前提下,仅凭被上诉人提交的《燃气施工内部合作协议》冠上了上诉人的名称就认定是上诉人公司的行为是不负责任的。
其次,原判要求上诉人承担连带责任于法无据。
原审原告张_______受雇于被上诉人王_______,张_______在受雇过程中受到伤害,应当得到赔偿。而上诉人将该工程整体承包给了河南__建设工程有限公司,河南_______建设工程有限公司又将该工程一部分承包给了没有建筑资质的王_______,对于张_______在工作中受到的伤害应当由王_______承担赔偿责任,河南_______建设工程有限公司承担连带责任,现原判要求上诉人承担连带责任有悖法律规定。
总之,原判认定事实不清,要求上诉人承担连带责任于法无据。望二审法院依法准入上诉人上诉请求。
此致
_______中级人民法院
上诉人:_______燃气有限公司
_____年_____月_____日
水电施工合同15
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:根据平面图及施工图设计范围内的所有内容施工,包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。
四、合同工期:
根据工程总体进度分段实施,乙方根据每一阶段甲方书面通知的具体工期要求施工。
五、工程内容:
1、项目供水管网安装工程、排水管网安装工程、供暖管网安装工程、室外消防设施安装工程(以上四项内容均含土建施工部分)。
2、工程具体施工内容为施工图纸及设计变更、签证全部内容,并依据甲方要求进行,乙方不得私自施工,工程施工内容须经甲乙双方及监理三方共同签字确认,并作为结算依据。
六、质量标准及要求:
1、工程质量标准:达到合格标准。
2、工程质量要求:乙方所进的材料由甲方验收同意后,再进行施工,各工序由甲方验收同意后,进行下一道工序施工。未经甲方同意造成损失由乙方承担。甲方此时仅对外观和数量进行验收确认,质量担保责任按国家相关规定执行。
3、乙方在工程质量上必须接受甲方的监督,甲方发现其在主要进度控制点上延误一日时,或在主要工程上存在重大质量问题时,甲方以书面形式通知乙方,乙方在收到甲方书面通知后一日内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至解除合同,调换施工队伍。由此造成的实际损失,由乙方负责。
4、乙方所用材料设备要求:工程所需材料设备均由乙方按需采购,并对现场材料负责;采购的材料设备必须是"三证"齐全的合格产品,并有甲方负责人的签字确认。
七、工程验收:
分段工程竣工_____日内,由甲方协助乙方组织相关部门联合验收。工程验收合格后,乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交,并绘制竣工档案、竣工图一式_____份提交甲方存档。
八、合同价款及工程款支付方式:
1、本工程合同价款采用可调价格合同,合同暂控价为_____万元。
2、结算依据:
(1)材料价差,除甲乙双方签证外的价格,其余均按当地建设局发布的各阶段人工、材料、机械台班价格发布为准(其余部分的主要材料价格按现时市场价)。
(2)定额:建筑各持套用XJZJ-20xx年《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额》;装修工程套用GYD-901-20xx年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》;安装工程套用GYDgz-201-20xx年《全国统一安装工程预算定额》;费用定额执行XJZJ-20xx年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》。
(3)估价表:《201_____年_____地区单位估价表》。
(4)取费:201_____年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》_____类工程(其中管理费及利润按_____限计取)相应费率计取,不计取冬施费和文明施工费。
(5)工程量按施工图纸计算,图纸外工程量按实签证,材料及设备以甲方审定的作为结算价。
3、工程款支付方式:
本合同以双方核准的'月施工进度为支付依据,每月支付金额为已完工程量的_____%,每月依次类推,待阶段性工程竣工验收后进行决算,决算定案后_____日内付到决算总额的_____%,剩余5%作为质量保修金待保修期满后无
上述约定付款金额及期限如因甲方资金原因不能按约定比例支付,乙方必须按甲方要求施工,保证按期交工。具体付款金额和时间双方另行协商以书面形式确认。
九、甲、乙双方的权利和义务:
甲方的权利和义务:
1、甲方委派负责施工过程中的协调工作,确保施工现场具。
2、甲方委派现场监理人员对施工全过程进行监督检查。
3、本合同项目完工后,协助乙方尽快组织有关部门进行验收。
4、乙方在甲方院内施工,甲方负责给予指导,并提供相关管网图,以免施工时损坏。
5、乙方的权利和义务:
1、按照合同规定完成全部工作,并接受甲方的监督检查。
2、合理组织人力、物力及施工机具,保质保量保工期保安全完成施工任务。
3、严格按照甲方确认的施工内容和要求进行施工,保障工程质量、工程进度。
4、乙方施工期间必须保证施工现场清洁整齐,符合环境卫生相关条例。
5、乙方在甲方工地施工期间,自觉遵守甲方的规章制度,如有违反,甲方将按照有关规定处罚。
6、乙方人员在施工过程中发生的安全责任事故,由乙方自行承担,与甲方无关。
7、乙方在施工中造成市政管网及其他管线损坏的由乙方负责维修,所造成的损失由乙方负责赔偿。
8、乙方负责提供竣工验收资料和竣工图,并负责其他相关验收,工程保修期为两年。保质期内乙方施工工程出现漏水、管裂或其他施工质量问题,由乙方及时无偿维修。
十、违约责任:
1、甲方未按合同履行支付工程款,逾期按应付工程款百分之_____向乙方支付违约金。
2、乙方未按甲方要求,致使工程质量不合格必须返工,造成的损失由乙方全部承担。
3、乙方未按甲方通知要求如期完工,逾期按分段施工工程预算总价百分之_____向甲方支付违约金。
4、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工_____个工作日以上的,甲方有权解除合同,甲方解除合同的,乙方应向甲方支付工程预算总价款的3%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。
5、乙方中途擅自更换工程主要负责人,或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的,甲方有权要求乙方更换相应人员,乙方应在甲方要求更换之日起_____日内更换。否则,甲方有权要求停工或解除合同,由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位,甲方有权解除合同,乙方应按工程预算总价款的_____%向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的一切损失。
十一、本协议未尽事宜,双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。因履行合同产生的争议,双方应尽量协商,协商不成时,则向本工程所在地法院申请诉讼解决。
十二、本合同一式_____份,甲方_____份,乙方_____份,经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):_____乙方(签章):
负责人:_____负责人:
年_____月_____日_____年_____月_____日