建筑施工合同

时间:2022-12-09 13:18:53 施工合同 我要投稿

【推荐】建筑施工合同

  在人们越来越相信法律的社会中,很多场合都离不了合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编帮大家整理的建筑施工合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

【推荐】建筑施工合同

建筑施工合同1

  甲方:

  乙方:

  为规范企业管理,增强竞争意识,工程实行承包施工。甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提,据此双方依据现行的相关法律规定,经协商一致签订本合同。

  一、工程名称:_________工程_________楼。

  二、工程地点:______路以西,______路以北。

  三、承包范围:施工图纸内的模板工程,含二次结构。

  四、施工日期:20xx年3月1日至20xx年9月25日

  五、安全、质量等级:金洲杯及市级安全文明工地

  六、承包方式:包清工

  七、承包价格:按实际模板与砼接触面积,每平方米______计算。(铁丝、钉子乙方自备)

  八、甲方的权利及义务:

  1、负责材料的供应,因材料不合格所造成的损失由供方负责;

  2、负责工程施工的交底,建设单位的联系工作及外界一切关系;

  3、负责乙方生活费,结账时扣除;

  4、负责工程质量的监督;出现工程质量不合格及安全隐患,甲方有权利责令乙方整改,所出现损失由乙方负责;甲方并追加损失的2~3倍罚款;

  5、因甲方造成的材料不及时,在有效时间超过12小时以上的,甲方应付给乙方相应补偿;并顺延工期;

  6、甲方发现乙方浪费材料;按原物价的'5倍罚款;

  九、乙方的权利及义务

  1、乙方必须遵守甲方的施工现场管理制度;

  2、乙方根据工程组织人员,进行施工;

  3、严格按照施工工程范围提前做好材料和设备的用量计划,提前四天提交甲方审批及采购供应,迟报造成停工,甲方概不负责.

  4、乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量如期交工。(图纸变更,根据实际情况工期顺延)

  5、负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底。

  6、乙方现场负责人,必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准,分项工程完成后必须达到验收标准;

  7、做到文明施工。做到不扰民,不随意在生活区、工作区、在建建筑物内大小便,发现一次罚款50元/次。

  8、乙方必须服从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规,严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发现一次罚款200-1000元,并清除工地。严重者交公安机关处理。

  9、如达不到市级安全文明工地标准倒扣总人工费的3%。

  10、出现非甲方原因,乙方私自停工一天,罚总人工费的1%。如乙方无故停工七天以上,合同自行解除,甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失,甲方有追偿的权利。

  11、乙方必须按甲方施工进度组织人员进行施工,因乙方人员少、组织不力等原因导致甲方无法按进度工期完成,甲方有权另行安排其他人员、队伍进行施工,由此造成的费用及损失由乙方负责。

  12、无偿配合甲方定位放线。

  十、付款方式:

  1、±0.000以下完成后,按模板与砼接触面积的60%拨付;主体阶段按进度1~4、5~8、9~顶层分三次按砼与模板接触面积的60%拨付,框架主体完成后付完成量80%;主体验收合格后20天内付总人工费的95%,留5%年底结清。

  十一、乙方在施工过程中,应加强安全教育管理,严格按安全要求及施工程序操作,正确使用好防护用品,(安全帽、安全带)如出现安全事故由责任方负责,因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。

  十二、补充说明

  1、施工内容:

  按照本工程图纸的设计及现行的规范的要求进行脚手架的支设及模板的安装。

  2、施工要求:

  (1)模板加固必须牢固,严禁出现涨模、跑模等质量问题。

  (2)必须按本工程图纸设计及现行规范的要求支设施工蓝图内的所有模板,保证砼工程的截面尺寸,确保质量,出现返工质量问题甲方有权对其经济处罚。

  (3)模板脚手架的支设必须严格按照国家有关规范要求设置牢固,严禁出现脚手架塌方的重大安全及质量事故。

  (4)模板拆除严禁野蛮施工,注意成品保护,成品料、废料、模板材.木方,支撑架杆、扣件等分类集中堆放,每施工完一段面必须清理干净。

  (5)木方、竹胶板、架杆、扣件必须分类堆放,做到文明施工。

  (6)乙方必须注意材料的分配与加工,严禁随意切割木方及竹

  (木)胶板,做到节约用料。

  十三:1、本合同一式两份,甲乙双方各一份。

  2、本合同双方签字后生效,工程人工费结清后废止。

  3、如发生争议由双方协商处理,双方协商不成可上诉东营区人民法院。

  甲方代表:

  身份证号:

  联系电话:

  乙方代表:

  身份证号:

  联系电话:

  日期:

建筑施工合同2

  甲方:

  乙方:

  甲方 与乙方 原于 年 月 日签订的 ,经双方协商就有关事项达成如下协议:

  一、 工程划线

  甲、乙双方安排相关工作人员于已施工的 项目工程内容进行划线,拟定于 年 月 日划线结束。

  二、工程资料

  乙方按照划线的已完工程内容,完善相应的工程资料,将已完工程完整工程资料经监理单位、 单位审核同意并签字齐全后于20xx年 月 日前上报甲方相关部门,经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。

  三、 工程量确认

  1、对于乙方已完工工程内容经甲、乙双方书面确认及监理、业主单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量予以确认;

  2、甲方或监理单位认为已完工程量中存在质量等其他方面问题需要修复的内容,乙方应在及甲方验收,在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量,对该工程量予以确认;

  3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容(包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工准备工作的内容),经甲、乙双方书面确认后,乙方负责完成后续工程施工事宜,乙方应在 天内完成后续工程施工。待工程完工后,经甲乙双方及监理单位确认该工程质量等其他方面无异议,甲方对该工程量予以确认;

  4、上述乙方完成工程在质保期内(质保期从整个工程竣工验收合格之日起算),如业主方、监理单位及相关验收单位认为该工程有质量问题,乙方应承担修复责任。在甲方通知乙方后,乙方应按甲方通知内容完成质量修复责任。如乙方未按甲方通知进行修复,则甲方有权自行修复或委托第三方进行修复,由此所产生的一切费用均由乙方承担,如因此造成甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。

  5、在上述事项完成后乙方一周内编制完整的工程结算书(一式三份)上报给甲方,甲方接到结算书后安排工作人员 天内给予审核结束。待双方确认后作为工程最终结算依据。该最终结算价款为甲方应支付给乙方该项目的'所有款项(包括但不限于工程价款、驻地建设、前期投入准备工作等一切费用),除此之外乙方不得以任何理由向甲方主张任何款项或责任。

  四、结算价款支付

  工程最终结算确认后 日内,甲方支付乙方已完工程结算价款的,于天内支付至结算价款的内支付至结算价款的 ,于 天内支付至结算价款的 %。每次付款前,乙方应向甲方提交甲方应付款项 %,金额的合规发票,否则,甲方有权拒绝付款,由此所产生的一切责任均由乙方承担。

  五、债务承担

  乙方承建该项目欠付的款项(包括但不限于乙方以自己名义或者乙方以甲方或甲方项目部名义所发生工程分包款项、劳务费用、材料费用、机械租赁费用、地方债务等所有款项),乙方都应予以承担,并确保甲方接收该工程后顺利进场,同时保证无第三人就乙方承建期间债务向甲方主张任何权利,否则甲方有权向乙方追偿并有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。

  六、项目移交

  1、乙方承接该项目遗留的各类材料、设备(包括但不限于钢材、水泥、沙石、钢模、机械设备等)甲方同意接收的双方在本协议附件材料接收单的明细表中予以确认,甲方不同意接收的,乙方应在 天内全部撤场;

  2、乙方承接该项目所承建的基础项目,包括但不限于预制场地、拌合站、活动板房等项目甲方同意接收后经双方协商价格后在本协议附件基础项目接收单明细表中予以确认;

  3、乙方应在月日内完成所有撤场工作,乙方撤场前应将工程垃圾等杂物清理出场,施工现场清理干净,乙方撤场结束时,双方办理接交手续。如乙方未按约定撤场的,每逾期一天,乙方应向甲方支付违约金 元。

  七、本协议第一条、第二条、第三条第1、2、3、5款、第六条所约定的事项完成后,解除双方于 年 月 日签订的 ,合同解除后,双方互不追究违约责任。

  八、本协议未尽事宜双方协商解决,如发生争执,双方协商解决,协商不成,双方一致同意向甲方所在地人民法院诉讼解决。 九、本协议由双方签字盖章后生效。协议书一式陆份,双方各收执叁份。

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

  法定代表人 法定代表人

  或双方代表: 或双方代表:

  年 月 日 年 月 日

建筑施工合同3

  业主:____(甲方)____________ 民族:__________ 联系电话:________ _

  身份证号:__________________________ 地址:________________________ ____

  承包方:____(乙方):__________________________

  负责人:__________________ 联系电话:________________________

  本工程设计师:_________________________

  联系电话:______________________________

  施工队负责人:_________________________

  联系电话:______________________________

  依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲乙双方在平等自愿协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:____

  工程概况

  1.1工程地点:___________________________________

  1.2工程装饰装修面积:______________________________________

  1.3工程户型:________________________________________

  1.4工程内容及做法(详见报价单和图纸)

  1.5工程承包,采取下列____________种方式:____

  (1)乙方包工、包全部材料。

  (2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。

  (3)乙方包工,甲方包全部材料。

  1.6工程期限________________日(以实际工作日计算)

  开工日期______________年________月________日(首期工程款到位的第三天为开工日期)

  竣工日期______________年________月________日

  1.7合同价款

  本合同工程造价为(人民币)________金额大写:_________________

  (2)报价单与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。

  第二条 施工图纸

  2.1施工图纸采取下列第__________种方式提供。

  (1)甲方自行设计的,需提供施工图纸一式三份,甲方持一份,乙方持两份。

  (2)甲方委托乙方设计的,由乙方保管图纸,甲方可随时向乙方索取。

  2.2双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让第三方,也不得用于本合同以外的项目。

  第三条 甲方工作

  3.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。

  3.2无偿提供施工期间的水、电和冬季供暖。

  3.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

  3.4遵守物业管理部门的各项规章制度。

  3.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

  3.6不得为下列行为:____

  (1)随意改动房屋主体和承重结构。

  (2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。

  (3)在室内铺贴一厘米以上的石材、砌筑墙体、增加楼层荷载。

  (4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

  (5)强令乙方违章作业施工的其他行为。

  3.7施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

  3.8参与工程质量施工进度的监督,参与工程材料的验收,隐蔽工程验收、竣工验收。

  第四条 乙方工作

  4.1严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定:____

  (1)无房无管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

  (2)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

  4.2甲方为少数民族的,乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

  第五条 工程变更

  在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致,有合同双方签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期,工程变更协议,作为结算和顺延工期的根据,为了避免甲乙双方不必要的纠纷,乙方对乙方工作人员的口头承若不予承认,请甲方不要接受乙方工作人员的.任何口头承诺。

  第六条 材料供应

  5.1按由乙方编制的合同家装《工程材料明细表》所约定的供料方式和内容进行提供。

  (1)应当由甲方提供的材料,甲方在材料到施工现场前通知乙方,双方就材料质量、环保标准共同验收并办理交接手续。

  (2)应当由甲乙提供的材料,乙方在材料到施工现场前通知甲方,双方就材料质量、环保标准共同验收,由甲方确认备案。

  (3)如一方对对方提供的材料持有异议需要进行检测的,检测费用由其先进行垫付;材料经检测确实不合格的,检测费用最终由对方承担。

  第七条 工程延误

  7.1对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延。

  (1)工程量变化或设计变更;

  (2)乙方春节放假期间或其他不可抗力情形;

  (3)甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的;

  (4)甲方未按合同约定支付工程款;

  (5)因甲方负责造成工期延误的其他情况。

  7.2施工过程中凡由甲方指定材料供应商的情况,材料发生质量问题,材料运费、退货换货,以及因此延误工期,均由甲方承担责任,凡由乙方提供材料,发生上述问题均由乙方承担责任。

  质量标准

  在竣工验收时双方工程质量发生争议时,应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构已认证;认证过程支出的相关费用由申请方垫付,并最终由责任方承担。

  第九条 工程验收

  9.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收;

  (1)材料验收;

  (2)隐蔽工程验收;

  (3)竣工验收。

  9.2工程完工后(不含最后成品安装),乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,三日内检验验收,验收合格后,结清尾款,签署保修单,乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图,双方办理移交手续,如进行室内环境质量验收应将房间打扫干净、无施工余料,无业主自制的装饰品和家具等污染源,自然通风至少七天,方可进行检测。

  9.3双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住或更换门锁,视同验收合格,从入住或更换门锁之日起,造成的一切损失由甲方承担。

  9.4本工程自验收合格之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间防渗透工程保修期限为五年。

  第十条 工程款支付方式

  10.1合同签字生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:____

  支付期数

  支付时间

  工程款支付比率

  应支付金额

  首期款

  开工三日前

  60%

  中期款

  工期过半时

  35%

  尾期款

  竣工验收合格

  5%

  10.2物业管理押金由甲方支付,关于合同所涉及的各项款项,包括定金、首付款、中期款、尾期款支付成功后,均由公司给您提供专用收据,切记不能将现金交给工地工人、工长及公司其他无权收款人员,否则,由甲方承担因此而造成的损失。

  10.3工期过半时,甲方必须交纳工程中期款,若迟延付款,甲方承担相应违约责任。

  10.4工程验收合格后,结清尾款前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

  10.5甲方结清尾款后,双方办理交接手续,并于7日内乙方申请办理家装工程保修手续,逾期视为自动放弃保修的权利。

  第十一条 违约责任

  11.1甲方无正当理由未按合同约定期限支付首付款、中期款或尾期款,每延误一日向乙方支付本合同工程造价金额1%的违约金。

  11.2由于乙方责任导致工程质量不合格,对不合格部位,乙方应进行返工修理,因返工造成工程的延期交付视同工期延误,每延误一日,乙方支付本合同工程造价金额1%的违约金。

  11.3本合同生效后,受法律保护,甲乙双方任何一方无故解除本合同,应向对方支付本合同工程造价金额20%的违约金。

  第十二条 附则

  13.1本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。

  13.2双方可以另行签订协议对本合同进行变更或补充,签订的变更或补充协议与本合同具有同等效力。

  13.3本合同履行完毕后自动终止。

  甲方:____ 乙方:____

  法定代表人:____

  电 话:____ 电 话:____

  年 月 日 年 月 日

  合同附件:____

  附表一 工程报价单

  附表二 工程设计图纸

  附表三 工程变更单

  附表四 隐蔽工程验收单

  附表五 工程竣工验收单

  附表六 家装工程保修单

建筑施工合同4

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第1条工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  承包范围:

  承包方式:

  工期:本工程自______年______月______日至______年______月______日

  工程质量:

  合同价款(人民币大写):

  第2条甲方工作

  开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份,并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍,如甲方因未能做到以上要求,而导致延误工期,工期顺延。

  向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施,并说明注意事项。

  第3条乙方工程

  开工前天,向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。

  第4条关于工期的约定

  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  第5条关于工程质量及验收的约定

  本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  第6条关于工程价款及结算的约定

  双方商定本合同价款采用第种。

  A、固定价格B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算)

  第7条关于材料供应的约定

  本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表),应为符合设计要求的'合格产品,并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  第8条有关安全生产和防火的约定

  方提供的施工图纸或作法说胆,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  第9条工程停建或缓建

  由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。

  第10条奖励和违约责任

  由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同约定付款,每延期一天,按付款额的%支付违约金。

  第11条保修

  本合同保修期为竣工之日算起,为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。

  第12条争议或纠纷处理

  本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。

  第13条其他约定

  第13条附则

  本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。

  本合同正本两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。

  本合同履行完成后自动终止。

  附件资料

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人:法定代表人:

  授权代表(签字):授权代表(签字):

  单位地址:单位地址:

  电话:电话:

  传真:传真:

  开户银行:开户银行:

  户名:户名:

  帐号:帐号:

  ______年______月______日______年______月______日

建筑施工合同5

  原告:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

  系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者,佛山市__________区__________金属制品厂经营场所:_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房,注册号:_________________。

  被告一:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

  被告二:_________________佛山市__________区_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注册号:_________________。

  法定代表人:______________。

  案由:_________________建设工程合同纠纷

  诉讼请求:_________________

  1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金,按中国人民银行同期贷款利率计算,从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日,实际应计至还清全部款项之日止);

  2、判令被告二对被告一所欠原告的`工程款及利息承担连带责任;

  3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。

  事实与理由:_________________

  _____________年__________月__________日,被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》,约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间b、c的金属钢结构工程。

  《工程承揽责任书》签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张,确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿,拒不向原告支付上述工程款。

  原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。

  为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。

此致

  ____________区人民法院

  具状人:_________________

  _____________年__________月__________日

建筑施工合同6

  合同编号:

  需方(以下称甲方):

  签订日期:年 月 日

  供方(以下称乙方):

  签订地点:

  根据《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方定做用于的不锈钢事宜,达成如下协议,以资共同遵守。

  一、乙方按照甲方订货要求提供以下货物:

  1:不锈钢地脚线及修边线2:信报箱3:电梯门套

  二、数量、单价及合同预算金额

  备注:

  1.以上表格所涉及的数量、尺寸、规格依据甲方所提供的加工

  图纸为准,此图纸将作为附件一附于此份合同后。

  2.此报价包括为成品加工价,已含括刨坑、磨边、抛光等加工费用。同时此报价已含贴膜、包装及到广州运费。不含税,如需含税则另加5%。

  3.以上三类产品中,地脚线、修边线及信报箱仅供材料,不包安装。电梯门套为包工包料。

  四、加工及验收:甲方须在合同签订之日起3天内提供完整,尺寸

  准确无误并由甲方负责人签字确认的加工图纸给乙方按图加工。不锈钢材质按304执行,所有供货不锈钢板的板材材质及厚度必须符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等国家及行业标。包装采用保护胶纸保护、纸皮(或泡沫纸)包装(运输途中产品保护由乙方负责。货物经甲方验收后,交由甲方负责保管。

  五、验收手续:供货方货到现场,甲方或其工作人员只对外观可视

  面进行有无表面保护膜破损导致划伤或挤压变形验收及对数量进行核对签收,甲方在安装过程中发现存在工艺质量问题时通知乙方后,乙方须在8小时内到达现场进行鉴定,情况属实的情况下乙方需无条件对存在问题的产品进行更换。

  六、乙方送到现场之货物,甲方授权为指

  定签收人,若授权有变更,以甲方书面函告为准。七、付款及结算方式

  (1)自合同签订之日起三天内甲方应支付合同总金额的10℅即人民币订金给乙方,定金最后一批货款冲抵结清。

  (2)乙方在发货前把发货数量清单传真给甲方确认,甲方在确认后签字回传给乙方,乙方在收到发货单确认的当天发货。货到工地后经甲方抽样验收后,如送材料为本合同第一条款中第1、2项材料则甲方支付该批货款给乙方。如所送材料为本合同第一条款中第3项材料,那么乙方需安装完毕,甲方验收合格后结算货款。

  (3)甲方付款方式可为支票或网银结算,收款帐户为乙方指定帐户。甲方支付现金的收取人必须出具乙方授权委托、收款并须加盖公章。乙方在收取甲方支付的支票或汇款结算的金额时,必须提供等额的相应票据,否则甲方有权拒付材料款项。

  九、乙方责任及违约责任:按时保证质量交货,提供产品质量合格证及产品质量保证书,乙方的产品在质量保证期内出现的`任何质量问题均视为该产品不合格,甲方有权保留追究乙方相关经济损失及相关法律责任之权力。乙方产品不能按时交货的,每逾期一日按合同暂定价款的1%向甲方支付违约金,违约金总数不超过合同暂定货款的20%;乙方产品若连续出现批量或严重不合格及供货逾期超过十天严重滞后的,甲方有权解除本合同,且乙方应承担由此给甲方造成的损失。

  十、甲方责任及违约责任:负责工地现场的数量清点验收。按合同规定日期支付货款,否则每日按逾付金额的1%偿付乙方违约金,违约金总数不超过合同暂定货款的20%;

  十一、不可抗力:甲、乙双方任一方由于不可抗力(如严重自然灾害、战争、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同时,应尽快向对方通报理由,经有关主管机关证明后,可允许延期履行、部分履行规定的,不以违约论。对这些货物的处理方法,可由甲、乙双方协商决定。十二、图纸及责任:

  1、甲方负责提供该单项工程所有图纸,乙方需安排设计到现场测量出图,在接到甲方要求一天内到场,在每批加工图纸上须经甲方盖章或其委托人签名方为有效。

  2、甲方确定的加工图纸需变更时应在乙方未生产前以书面形式提出,否则,应当赔偿乙方因此承受的实际损失(当乙方收到甲方书面指令时,乙方已经开始生产的,应立刻停止生产,否则甲方不予以承担责任及损失)。

  3、因甲方确定的加工图纸不清楚,经乙方审查(须在收到图纸后二个工作日完成)书面通知仍不能修改,致使乙方无法生产的,乙方供货期顺延,乙方无需承担由此造成逾期交货之赔偿责任。 4、如乙方未按甲方确定图纸或技术要求加工的,乙方须对此承担一切相关经济损失[包括但不限于更换人工、施工措施、辅助材料、业主方索赔等费用(如有)]及相关法律责任,由于乙方原因逾期交货的按本合同相关条款执行。十三、双方主要职责

  (1)甲方:提供所需铝板的规格、尺寸、数量、并确定加工图纸及加工技术要求、货到现场后的验收、保管和按合同约定付款等。

  (2)乙方:根据甲方确认的图纸及加工技术要求、尺寸清单、供货期提供符合本合同约定的不锈钢。

  十四、产品的图纸变更:在执行合同过程中,产品加工图纸变更需双方确认。若甲方提供尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准,则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不可变更的尺寸图纸之日起计。

  十五、争议解决:基于本合同产生任何争议由双方友好协商解决,协商不成提交工程所在地的人民法院依法裁决。

  十六、合同生效:本合同一式四份。自双方签章之日起生效,乙、甲双方各执两份,每份均具同等法律效力。经双方确认的附件为合同正文组成部分,与本合同具相同效力。

  甲方:(签章)

  乙方:(签章)

  代表人:(签章)

  代表人:(签章)

  开户银行:

  开户银行:

  帐号:

  帐号:

建筑施工合同7

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  甲方在位于 建厂房 壹 栋,由乙方根据本工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容,自愿承担本工程的施工。为了明确责任,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方共同协商,特签订如下合同:

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:3、工程内容:厂房土建工程及水、电、地面工程等

  二、承建范围:

  乙方按照设计图纸及甲方提出的要求承建。工程的'建设,包括墙体、梁、柱、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶;装饰室内墙批类粉刷、外墙贴瓷砖、后墙面粉水泥砂浆、下水管道、顶层层面。水电工程,包含动力电缆工程的施工。

  三、承包方式:

  采用包工包料方式承包。甲方提供建设图纸,乙方包工包料。甲方提供水电到位,包工包料。乙方负责按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务,用电费用由乙方承担,但其建设材料及电缆必须经甲方确认同意。

  四、合同价款:

  按建筑面积每平方米 元计,建筑面积按每层楼外墙计算,以建成后实际建筑面积计算工程承包款总价。水电工程按每 元。

  五、付款方式:

  甲方分阶段支付乙方工程款,完成第一层砖砌并倒制好楼面后支付 元;完成全部房屋主体建筑后支付 元;水电工程完工后支付 元,全部建筑及装修工程完工,经甲方验收合格、测量全部建筑面积后,支付全部工程款;甲方从工程款中扣留 元作为建筑质量保证金,两年保质期满后,无质量问题或乙方处理好质量问题后,再全部付清。

  六、质量要求:

  1、乙方必须按照施工图纸和甲乙双方协商要求施工,按照国家质量验收规范进行自验,自验合格后,报甲方验收。

  2、乙方施工的工程必须达到合格标准,若质量达不到要求必须无条件返工符合要求为止,返工费用由乙方自负。

  3、乙方除按照国家规范标准执行外,还必须遵守甲方现场管理人员合理的质量技术要求。

  4、甲方负责原材料准备,乙方提供人工、施工工具和附属设备。工程建成后,若出现材料质量问题由甲方负责,若出现施工质量问题由乙方负责。

  七、安全责任:

  乙方在施工过程中,一定要做好安全措施,保证安全第一,如果乙方施工人员出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,保持清洁卫生。

  八、工期要求:

  施工期从 年 月 日起至 年 月 日;乙方必须在施工期内完成全部承建工程,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间,如因乙方原因延误工期造成甲方有关损失,甲方有权向乙方索赔。

  九、质量保修期:

  双方根据《建设工程质量管理条例》的有关规定,约定本合同的质量保修期如下:

  1、屋面防水工程,卫生间、房屋和外墙的防渗漏为2年;

  2、电线、排水管道,设备安装为2年保修期;以上保质期满后,甲方付清乙方全部工程建筑质量保证款。

  十、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

  甲方签字(章) 乙方签字(章)

  年 月 日 年 月 日

建筑施工合同8

  委任单位:________________(甲方)

  施工单位:________________(乙方)

  就________________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:

  一、工程名称:________________

  二、工程地点:_________________

  三、工程项目内容:_________________

  四、工程期限

  本工程自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日完工。

  五、工程造价为人民币:_____________

  六、付款方式

  1、合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。

  2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)

  七、材料设备:_________________本工程所需的`工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

  八、工程施工

  1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。

  2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为________

  甲方:_________乙方:_________

  日期:_____________日期:_____________

建筑施工合同9

  项目部(以下简称甲方)

  劳务公司(以下简称乙方)

  甲方将东岸尚景8#楼工程中的主体结构工程部分承包给乙方施工,以业主和甲方所签订的合同为依据,以高速优质的建设工程为原则,以平等互利为前提,甲乙双方相互配合,为了一个共同的目标,通力合作,经双方协商并达成以下协议条款:

  一、工程概况:

  工程名称:东岸尚景8#楼

  工程地点:新柳路与渠东路交叉口东南角

  结构形式:框剪结构

  二、承包范围:

  图纸及设计变更、图纸会审记录中的所有的工作内容:

  基槽机械开挖时标高的控制,机械大开挖后的人工开挖部分及土方清运,破桩头等;

  基础褥垫层、砼垫层及防水层基层的施工;

  钢筋:施工现场内的钢筋加工设备、卸车、装车、钢筋机械的安装、调试、钢筋的制作、绑扎、水平运输、吊运、废料的清理、归堆(门上小于200空的砼挂板钢筋制安),钢筋的对焊、电焊、止水钢板(含止水带安装)、预埋铁件及预留钢筋的制作安装,砼浇筑时核正钢筋及钢筋位移的修整等全过程及提供器材、材料计划表;

  模板:配合放线,模板的制作、安装、拆除(含后浇带的清理、模板的制作、安装,砌地胎膜及卫生翻沿,门上小于200高的砼挂板模板砼且不另计),配合验收,验收前自检,模板的保养、刷隔离剂、转运、每层的杂物清理、封顶后模板往下吊运、归堆、清理模板上的.残渣、配合止水钢板(含止水带安装)的安装及预制砼块的制作安装等全部过程;空调管预埋;

  砼(包括塔吊基础的砼):砼的浇筑及养护(含泵管装折清洗),砼的表面最少收两遍;楼层垃圾清理。

  地下室:防水保护层施工(不另计);

  现场安全文明施工:达到“郑州市安全文明施工现场工地”的要求(包括施工区、生活区的卫生及其场地硬化,现场排水沟及小型临时设施的用工等);基坑周边的防护;

  外墙脚手架提升的配合(人员基本固定)。

  三、工程质量及验收方法:

  工程质量:合格。

  验收标准:

  按国家标准验收;

  施工过程中,严格按GB—20___规范规定及技术交底施工。验收合格后方可进行下步施工,若出现施工质量问题,需维修的应义务维修,不得扯皮推诿;工程质量达到验收标准结算时在承包价的基本价上加2元/m2结算;

  对成品进行保护,不得以任何理由损坏,保证建筑物的整体效果。

  四、承包方式:

  包工不包料(包辅料及部分机械设备和机具、器具)。

  五、安全生产:

  严格按国家的安全生产有关方面的法律、法规,标准办事,执行公司的有关规定,确保安全生产,不出任何安全事故。因乙方施工人员不按安全操作规程施工而出现的安全事故,一切责任和有关费用由乙方自负,并赔偿给甲方造成的社会影响及损失,施工现场安全文明施工达到标准要求,结算时在承包价的基本价上加2元/m2结算时。

  六、工期要求:

  总工期____天。

  ±0以下45天(从地基验糟时开始计时)底层10天,二层以上每5天一层;工期按施工进度计划提前或推迟按建设方对甲方的奖惩方案办理。提前壹天奖励500元,滞后一天罚500元。

  七、承包价格(包括劳务公司的税、费):

  50元/工日(施工现场不存在临时用工)。

  八、工程量确定及付款方式

  工程量计算依据20___年8月29日设计院东岸尚景8#图纸、定额规定计算(地下室按两层计);共____㎡(其中地下室:㎡,标准层㎡)。

  施工中若图纸标示的建筑面积不会发生变化,结算时建筑面积不变;在施工过程中设计变更引起的工程量变化不超过10%,结算时不与调整。

  本工程完成层及以下结构后经验收合格后付完成量(地下室增加的一层面积暂按一层计)的____%(以基本价格计);以后每5层支付一次,付完成量的____%(以基本价格计)。全部完成后经验收合格付完成量(此次付款将地下室增加的一层面积和质量、安按建筑面积:基本价(扣除质量及安全文明施工各2元/㎡)____元/㎡;临时用工

  全文明施工等一并计算)的____%。工程交工后除3%质量保证金外余款一次付清。

  九、甲乙双方的责任和权力

  甲方的责任和权力:

  1、负责协调各工种的配合工作,负责按图纸及图纸会审记录、设计变更提出具体施工方案方法。

  2、随时监督、检查乙方的施工质量和安全文明施工,发现乙方的施工等有不符合要求的,有权提出返工或适当的罚款,其返工工资、材料由乙方自己承担。

  3、负责各种施工原材料的供给及施工人员的用电0。5度/人。月。

  4、负责提供吊装设备、砼输送泵、脚手架钢管、竹笆等机械和器材设备。

  5、教育乙方施工人员注意安全,遵守安全制度。发现乙方施工人员有无故损坏机械、器材设备或浪费建筑材料的现象,按实际发生的2倍对乙方进行惩处,并有权对不服从和恶意顶撞项目部管理人员的罚款500~20___元。

  6、根据工程工期要求,甲方有权安排乙方加班加点,乙方必须服从并积极组织施工。乙方的责任和权力:

  1、乙方必须缴纳万元的质量(万元)、进度(万元)、安全文明施工(万元)保证金;工程施工完第层退还保证金____万元,剩余部分待工程验收合格后一次退还,无息。

  2、施工人员进场时报花名册,一式三份,且附身份证复印件,并为施工人员办理出入证件。

  3、在施工中必须配备合格施工员、质检员、安全员,且相对稳定;若管理人员不到位或不称职(现场考查),否则按承包总额的5%扣除;乙方并应主动接受甲方的管理,服从甲方科学合理的指挥,遵守各项规章制度,完成甲方下达各项任务指标;若不服从和恶意顶撞项目部管理人员的罚款500~20___元。

  4、乙方负责机械设备的使用(专人、持证上岗)、保养,乙方自备除甲方提供设备之外的工具、器具、辅材(如手电锯、钻、手锯、钢尺、吊线坠、扳手、安全帽、灰桶、靠尺、泥抹、震动棒、配电箱后的施工电线及夜间施工照明灯具、扎勾、扎丝、铁丝、铁钉、扫帚、海绵胶带、手套等)等;乙方必须为施工人员配备合格的安全防护用品,如安全帽(管理人员红色、施工人员白色)等;控制施工人员的用电度/人,超过部份乙方全部承担。

  5、乙方施工中应加强管理,严格按图纸和规范要求施工,确保工程质量和工期。按施工进度计划要求完成,努力塑造自己的良好形象。

  6、乙方要注意搞好安全、文明施工,确保不出现任何安全事故(若有发生,相关责任全部由乙方承担),场地机具设备自觉收检并排放整齐,定期保养,每天工完料尽场清,确保完交工时,场地无任何垃圾堆放,场地每天收理干净与进场时地面卫生相符。否则清理场地由项目部将安排人员清理,费用在结算时从安全文明施工费中扣除。

  7、乙方在施工中应注意搞好与其它工种的相互配合,处理好相互间的关系,为施工创造良好的环境。

  8、乙方对自己的员工,要加强思想政治工作,关心员工生活团结全体员工共同奋斗,为实现共同目标努力。

  9、乙方员工要遵纪守法,不允许干任何违法的事情,出现违法行为,均由当事人自己负责,甲方不承担任何责任。

  10、要爱护公物,节约建筑材料,凡无故损坏公物,浪费材料等均应受到加倍的处罚。

  11、分项工程各验收批施工结束后,经自检合格后报项目部验收,合格后方可进行下一步施工。

  12、乙方应积极参与竣工验收工作,如发现质量问题,要随叫随到,并彻底返修。

  十、违约责任

  1、乙方若不服从甲方管理或工期、质量、安全文明施工达不到甲方及业主要求的目标,甲方可单方终止合同,乙方并应立即迅速退场,不得设置任何人为障碍。否则造成的后果及损失由乙方负责赔偿。

  2、若乙方无故单方终止合同,保证金不退还,并追究乙方责任,并赔偿其给本工程带来的一切损失。

  3、甲方若无理终止合同,应赔偿给乙方带来的一切损失。

  4、如甲方未履行自己的职责和应尽的义务,所造成的损失应承担相应责任。

  5、本合同工作内容严禁转包,若发现有转包行为,甲方有权单方终止合同,乙方无条件退场,并赔偿因此造成的一切损失,并承担一切后果。

  6、在施工中,乙方自备的工具、器具、辅材不能保证施工进度和质量,甲方有权提供,在结算时双倍的从工程款中扣除

  7、若因乙方责任合同终止,合同终止后先退场后清算,按完成量的40%结算。

  十一、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  十二、本合同一式三份,乙方一份,甲方两份。

  十三、本合同自签字之日起生效,工程竣工验收合格后,付清工程余款后终止。

  十四、附:

  1.各分项工程技术交底。

  2.奖惩条例。

  甲方代表(签字):____乙方代表(签字):____

  ____年____月____日____年____月____日

建筑施工合同10

  委托方(甲方): 身份证:

  承接方(乙方): 身份证:

  经甲、乙双方友好协商,甲方决定委托乙方进行厂房建造。为保证工程顺利进行,根据有关规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  一、工程地址:__________________________________,厂房规格:长_______米宽______米高_______米,总计建筑面积约_________平方米。施工内容:详见厂房施工细则。委托方式:包工包料,工期:______年___月___日至______年___月___日,工程价款:每建筑平方米 _______元,共计人民币约_____________ 元。竣工后以实际面积结算

  二、甲方须提供水通、电通,路通。乙方负责按合同要求进料、组织施工,保质保量地按期完成施工任务。用电费用有乙方承担。

  三、合同签订10日内,甲方应付施工工费的____% ;当工期进度过半,甲方即第二次付施工工费的 ____% ,工程竣工验收后付施工费的 ____% 。剩余的 ____% 作为保修金,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为12个月。

  四、如果因甲方原因造成延迟完工有甲方负责。乙方原因延迟完工,应承担违约责任,由于乙方施工原因造成质量事故返工,其返工费用由乙方承担。乙方负责施工现场的安全,防止发生事故,万一发生事故由乙方负全部责任。与甲方无关。

  五、双方同意参照国家相关规定进行工程验收。 施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认。增加的施工项目费用另计。

  六、合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的.____%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  七、本合同双方盖章,签字后生效。 本合同一式叁份,甲乙双方公证人各执 一份。

  甲方(业主): (签章) 乙方: (签章)

  公证人: (签章) 签约日期:

建筑施工合同11

  甲方: (项目部(施工局)全称)

  乙方:(营业执照登记名称,全称)

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就 工程施工事项达成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。

  1、项目概况

  1.1 项目名称:

  1.2 项目地点:

  2、合同范围

  2.1 主要合同内容

  ,具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。

  2.2 主要施工工序

  (1) ,

  (2) ,

  (3) ,

  以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。

  2.3 主要工程量

  序号

  项目

  单位

  数量

  备注

  2.4 合同工期

  2.4.1 开工日期 年 月 日,完工日期 年 月 日。节点控制工期见下表:

  节点工期要求

  序号

  项目名称

  完工日期

  备注

  2.4.2 工期延误

  如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:

  a.重大设计变更;

  b.不可抗力;

  c.由于业主原因要求停工;

  d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。

  2.4.3 乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。

  2.4.4 因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。

  2.4.5 业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。

  3、承包方式

  根据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按 (单价或总价)方式进行承包。本合同 (单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否变化合同价格均不做调整。

  若在合同签订 个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。

  4、合同价格

  4.1 合同总价

  合同总价:(人民币)大写 元,小写: (含 %税金),固定总价/暂定总价。

  4.2 合同单价

  合同单价见附件 B 《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、 %税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再承担由于任何风险引起的费用。

  4.3 税费的承担

  营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担,税金 %;甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中,由乙方自行缴纳。

  5、双方权利与义务

  5.1 甲方权利与义务

  5.1.1 甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。

  5.1.2 甲方负责提供施工图纸、有关施工文件,并提供施工场所。

  5.1.3 甲方负责组织相关施工图纸的.技术、质量、安全、环保等交底工作。

  5.1.4 甲方负责组织现场调度会,协调现场施工。

  5.1.5 甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)。

  5.1.6 甲方负责向乙方发布书面开工通知,并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。

  5.1.7 甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。

  5.1.8 就承包工程范围内的有关工作,甲方随时可以向乙方发出指令,乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令,甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用(包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失,含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方承担,乙方同意从工程结算款中扣除。

  5.1.9 甲方负责按照合同约定支付工程款。

  5.1.10 甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算,并按业主资金到位情况进行工程款的支付。

  5.1.11 甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。

  5.1.12 甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。

建筑施工合同12

  甲方:_______________开发商

  乙方:_______________建筑商

  甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则,经友好协商,就相关合作事宜,达成如下协议,双方共同遵守:_______________

  第一条合作方式

  1、甲方将________________工地模板项目单独与乙方进行合作施工,项目施工材料费资金由甲方提供,乙方负责模板项目的施工,首次合作利润按甲方70%,乙方30%分配。第二次合作按甲方60%,乙方40%分配。

  2、甲方可通过多种方式选择资金注入方式,前提是项目施工材料款不需要乙方提供,该项目所产生的利润甲方都可享受60%至70%,具体情况视情况而定。

  3、项目施工中的材料的所有权完全归乙方,甲方不享有材料的所有权。

  第二条:_______________合作流程

  甲方将该项目的'施工图纸给乙方进行核算,乙方将核算后的施工材料费金额通知甲方,甲方按金额注入资金给乙方,乙方收到资金后,乙方发该合作项目工程材料至甲方工地,甲方确认材料数量无误后签收并交给现场施工管理人员签收,然后签发给各班组进行施工。甲方按工程进度及时付给乙方进度款(具体以施工合同为准),乙方收到进度款后按协议分发给施工人员。主体工程封顶后,甲方按施工合同把余款付给乙方。模板施工项目结束后甲方清点材料并交给乙方接管。乙方收到所有工程款后,在15个工作日内按本协议利润分配方式配给甲方。

  第三条:_______________合约约定

  1、项目施工过程中,材料自然损耗由甲乙双方共同承担。承担比率按利润分配比例计算。

  2、项目施工过程中,如果发生材料丢失,责任由甲方负责(乙方责任除外)。

  3、如过甲方要抽走资金或停止合作,材料折旧费按每年20%来算,不足一年按一年计算。

  举例:

  甲方出材料费100万,若第一年甲方要抽出资金或停止合作,则按100万*(100%-20%)=80万来计算,乙方应付甲方80万本金。若第二年甲方要抽走资金或停止合作,则按100万*(100%-40%)=60万来计算,乙方应付甲方60万本金。以此类推,直至100万资金折算完。

  第四条:_______________其它

  1、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。均具有同等法律效力

  2、本协议中未尽事宜,双方协商解决,并另行签定补充协议。

  3、本协议自签定之日起生效。

  甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________ 地址:___________________________

  电话:_______________________ 电话:___________________________

  传真:_______________________ 传真:___________________________

  日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

建筑施工合同13

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  一、工程名称:

  二、技术标准:按照现行国家施工验收规范执行。

  三、工程内容:等内容。

  四、承包形式:包工包料双包工程。

  五、甲方职责:

  (1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题。

  (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系。

  (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。

  六、乙方职责:

  (1)听从甲方管理人员的指挥,接受监理工程师的现场监督检查。

  (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工。

  (3)严格执行国家现行施工验收规范,保质保量完成任务。

  (4)确保安全生产、文明施工,负责施工中的一切财产、人身安全责任,并承担由此而产生的`全部经济损失。

  (5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。

  七、结算方式:工程竣工验收后,甲乙双方现场实收工程量,依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20xx定额,结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。

  八、付款方式:分四年到位(不计资金利息)。其中20xx年拨付工程款的42、5%。20xx年12月30日前拨付28.5%。20xx年12月30日前拨付21.5%。剩余的7.5%视甲方情况拨付,但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清,则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息,由甲方按月支付给乙方。

  九、合同争议的解决:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,可依法向人民法院起诉。

  十、合同生效:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方自订立之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  法定代表人:

  或其授权代理人:

  或其授权代理人:

  地址:地址:

  电话:电话:

  订立日期:

建筑施工合同14

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方本着平等、互利的原则,并在实际运作时严格遵守四法三条例 (即《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》、《国务院建设工程质量管理条例》、《国务院安全生产管理条例》《福建省建筑管理条例 》),经协商一致,达成如下条款:

  承包经营范围及期限

  乙方的业务经营范围为:市政工程、房屋建筑、装修装饰、消防设施、土石方工程等业务。

  承包经营期限:自协议签订之日起暂定为三年 。

  合同承包期满,履行本协议,乙方的承包权可优先 。

  上缴甲方管理费

  暂定从20__年6月15日起至20__年6月15日止,每年 月 日联单前由乙方一次性向甲方缴纳一周年包干管理费共计贰拾万元整,未按时缴纳管理费的视为自动放弃分公司承包权;甲方有权收回乙方所管辖区内的承包经营权及甲方提供的各种有效证书、证件和公章及财务专用章。

  乙方在一年承包期内必须完成20xx万元以上的经营产值。若未完成规定产值,甲方有权自行收回乙方的分公司承包权,乙方亦无任何索赔权;若超出20xx万元经营产值,甲方不另增加乙方的管理费 ,并优先获得下一年度承包权。

  工程质量、安全及现场文明施工管理

  乙方对其管辖地区内的施工项目实行工程质量终身负责制 ,确保工程质量满足施工合同需要。

  乙方对其管辖地区内的业务负有安全生产及现场文明施工管理责任,必须符合国家及当地行业行政主管部门的规定,预防和杜绝发生安全事故。

  因乙方在其管辖地区内出现的工程质量及安全事故而引发的'返修、赔偿、罚款等均由乙方承担,每发生一起并向甲方一次性赔偿企业名誉损失费壹拾万元整。

  甲方有义务对乙方辖区内的业务进行质量、安全指导,提供技术支持,同时甲方有权对乙方辖区内的业务进行质量、安全监督。

  当地行业主管部门开展的各类检查由乙方负责迎检,必要时可要求甲方参加。

  若乙方管辖地区内当年有三个以上在建项目的,必须创质量、安全优良工程奖各一项。

  工程款、税费缴纳及资金管理

  乙方管辖区内的工程项目,工程款转入乙方在当地设立的账号。

  乙方必须按国家及地方规定缴纳各项应缴税、费,不得有偷税、漏税违法行为。

  乙方有义务自觉接受当地税务部门的合法检查。

  因乙方承接业务需出具的投标保证金、银行保函,由乙方自行办理。特殊情况可同甲方协商,但必须由乙方承担一切费用。

  乙方承接的工程项目,工程款进入乙方账号后,乙方必须确保专款专用,不得挪用、拖欠,凡遇到与承建工程相关的资金纠纷一概由乙方承担。

  公章、介绍信及各类证书的使用

  为便于乙方开展业务,甲方向乙方提供分公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、体 系认证证书各壹本,公章、财务专用章各壹枚,介绍信壹本。项目经理证书及五大员证书视业务情况由甲方提供。

  乙方在使用公章时必须严格遵守与甲方签订的公章使用协议书 。

  甲方向乙方提供的介绍信仅限于在乙方管辖区内承接基建业务使用,不作它用。

  因证书年检换证,乙方必须按甲方通知如期将相关证书交至指定部门。

  因乙方原因导致相关证书损毁、遗失的,其补办费用一概由乙方承担。

  项目管理

  乙方负有对其管辖区内承接项目的管理职责,有义务对所管辖内所承接的工程项目应即时签订内部管理合同,明确双方管理责任,若项目出现经济纠纷,分公司的对外债务由乙方承担并进行清偿,甲方不承担任何经济责任。

  乙方应确保所辖项目不得出现拖欠民工工资现象。

  编制工程预(结 )算及标书

  乙方可自行编制工程预(结)算和标书,经甲方审查后盖章。

  若乙方委托甲方编制预(结)算和标书,按甲方的相关规定收费。

  甲方有义务协助乙方进行投标决策、咨询,有权利监督乙方的市场行为。

  分公司开支

  甲方不承担乙方的任何开支,乙方的管理人员工资自负。

  甲方不向乙方提供任何设备、仪器、交通、通讯工具等。

  奖罚机制

  为加强在建工程项目的监督与管理,乙方应向甲方缴纳在建工程监督管理费 。5000万元经营产值以内不另缴纳监督管理费;若经营产值超过5000万元的 ,每超出1000万元乙方须交纳甲方在建工程监督管理费5万元,依此类推。

  若乙方在承包期内管理完善,完成本协议的经营、质量、安全任务,获当地行业主管部门好评的,甲方将超出部分收取的监督管理费的50%给乙方作为奖励;如未完成协议约定的工程优良奖,甲方不予奖励。

  乙方承建的工程因工程质量、安全、市场行为违规导致被行业主管部门通报处罚,停止招投标的,在停止招投标的期限内必须继续缴纳承包管理费, 且每出现一次乙方必须赔偿甲方名誉经济损失费10~20万元。

  其它

  乙方必须服从甲方的各项规章制度、配合甲方的各项质量 、安全检查。

  本协议如有未尽事宜,双方协商解决,涉及违反本协议的 ,可诉诸法律。

  本协议壹式陆份,正本贰份 ,双方各壹份 ,副本肆份 ,甲方叁份,乙方壹份,签字盖章后具有法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同15

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: 身份证号码: (以下简称乙方)

  甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。

  第一条:工程概况:

  1 工程名称:武胜香江豪庭

  2 工程地点:武胜县城祥升大道。

  第二条:承包范围:

  发包方所提供的施工图中所含武胜香江豪庭 车库 工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。

  第三条:工期:

  (一)开工日期: 年 月 日(根据甲方的工期要求)。

  (二)竣工日期: 年 月 日(根据甲方的工期要求)。

  第四条:工程价款:

  1分部分项工程单价如下:

  (1)独立基础:基础土石方分项工程页岩90.00元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩200元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。

  (2)人工挖孔桩:土方90.00元/m3,页岩140.00元/m3,板石(需要水钻施工)280.00元/m3,土方中孤石按实际方量220.00元//m3。安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下具体工作内容:

  (1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。

  (2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。

  (3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。

  (4)场内排水工作。

  (5)施工用脚手架的'搭拆。

  (6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。

  (7)完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。

  (8)四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作

  3、零星签证计时工60.00元/工日。

  4、室内取土夯实、回填 元/ m(含取土、运土、分层回填、夯实)。

  5、算工程量。

  第五条:施工技术要求:

  (一)、基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底,并以书面形式由乙方代表签证。

  (二)、乙方代表必须指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。

  (三)、每道工序必须按交底、施工、检查、验收几步骤进行,上一道工序完成验收合格后,方可进行下一道工序施工。

  第六条:双方责任及工作:

  (二)、甲方工作:

  1、为施工协调有关工作关系。

  2、甲方施工员对工程进度,施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行质量监督检查。

  (二)、乙方工作:

  1、严格执行合同中对工程工期、质量安全的要求,服从施工员及现场管理人员的安排,严格按照施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。

  2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业,做好自检工作。

  3、组织工人文明施工,加强施工现场管理,不允许工人打架骂人,做到工完场清。

  第七条:工程质量验收

  1、严格按照国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。

  2、因乙方造成的质量问题而返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费,并接受罚款。如无法保证工程质量进度,甲方有权单方面终止本合同,所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方,并清退出场。

  第八条:人工费支付

  本分项工程无进度款,待工程完工验收合格后一次性付清。

  第九条:安全责任:

  在分项工程单价中10%作为安全设施费和管理费。另签定安全责任书,具有同等法律效力。

  第十条:其他约定:

  1、合同期内乙方借故中途停工或退场,甲方有权拒付人工费,乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付。并同时承担给甲方该分项工程总造价15%的违约金,由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。

  2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决,在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行维修保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。

  3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人,否则甲方有权单方终止合同,所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成量的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方,并清退出场。

  4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求,以及有违法乱纪行为等,造成所有损失由乙方签约人全权负责。

  5、甲方为乙方提供食宿条件,如乙方人员损失甲方公物,应照价赔偿。

  6、由于乙方原因无故停工,每次处罚款20xx元以上。

  第十一条 其它:

  1、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件,具有同等法律效力,应严格遵守执行。

  2、未尽事宜,由双方协商,形成新的合同条款,双方共同遵照执行。

  3、本合同一式叁份,甲方执俩份,乙方执壹份,具同等法律效力,双方签字后生效,工程竣工验收合格,结清尾款,自然失效,

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

【建筑施工合同】相关文章:

建筑施工合同09-07

建筑施工的合同12-16

建筑施工合同11-04

楼房建筑施工合同11-18

工程建筑施工合同04-12

建筑施工劳务合同03-01

建筑施工承包的合同03-05

建筑模板施工合同03-10

建筑施工简单合同02-21

简单建筑施工合同03-13