当前位置：猎群网>合同>施工合同>委托施工合同

委托施工合同

时间：2022-11-24 13:19:10 施工合同我要投稿

委托施工合同(15篇)

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的委托施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

委托施工合同(15篇)

委托施工合同1

　　委托方（甲方）：_________

　　受委托方（乙方）：_________

　　本着公平合理、互利互惠的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工，双方就具体事宜达成以下协议：

　　一、工程概况

　　工程内容：1#—4#锅炉硝石灰管道改造

　　工程地址：________再生能源利用中心主厂房0米

　　二、承包方式

　　包工包料

　　三、工期：

　　1。乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的'内容、要求进行施工。

　　2。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　四、工程合同价款（建安票）

　　1。材料费：

　　2。人工费：元整

　　3。税费：3。5%

　　总计：111207。65元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。

　　五、合同生效与终止

　　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　六、合同份数

　　本合同一式___2__份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执__1__份。本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商，甲方将乙方中标的商贸物流中心十一栋建筑物委托给乙方施工，特协议如下：

　　一甲方权利和义务

　　根据中标施工合同：

　　（1）甲方应负责协调乙方施工的周边环境不受干扰；

　　（2）甲方会同业主负责办理开工报建检查竣工等手续；

　　（3）甲方会同业主监督检查乙方施工进度和安全，质量；

　　（4）甲方负责向业主催付进度工程款；

　　（5)甲方负责向业主在≧0完成内催退履约保证金，主体完工再催要剩下的50%履约保证金。

　　二乙方权利和义务

　　根据中标合同：

　　（1）履约保证金在20__年3月3日上午12点之前交于业主人民币壹佰万元整

　　（2）20__年3月2日下午5点之前交给※※保证金拾万元整，否则本协议作废。20__年3月3日12点之前公司管理费四十万元整交于※※，剩余的管理费分批根据业主的付款付与※※。

　　（3)乙方应按甲方要求按期进驻现场开工，并确保施工工期和质量；

　　（4）配合甲方会同业主办理开工报建检验，检查，竣工等手续；

　　（5）配合甲方协调周边施工环境；

　　（6）负责整理工程的.各项有关建设施工竣工验收资料及报验手续；

　　（7）向甲方支付工程总额的5%工程管理费用。不再支付其他任何费用；

　　（8）乙方提供正规的税票；

　　（9）乙方安全事故完全自负，与甲方无关。

　　三．违约与仲裁：

　　（1）甲方应确保乙方在支付履行保证金后下达开工日期，会同业主处理办理相关手续，确保乙方正常正当施工，如有违约，在乙方提出终止协议的十日后全额履约保证金。

　　（2）乙方在甲方下达开工命令后三日内无条件开始施工，如果不能按期进驻现场，甲方提出终止协议，保证金不退，如有违约双方协商解决，协商不成可向户口所在地人民法院提出仲裁。

　　本协议一式四份，自签订后一日内生效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　甲方担保人：乙方担保人：

　　___年___月___日

委托施工合同3

　　委托方（甲方）：______

　　设计方（乙方）：______

　　甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行设计工作。为保证工作顺利进行，双方特签订本合同，供共同遵守执行。

　　第一条：工程概况

　　第二条：价格及付款方式

　　1、本工程设计费详见取费附表。

　　2、合同一经签订，甲方应付给乙方首次设计费，为合同总额的50%，计人民币元（大写万元整）。乙方提交全部图纸电子版前，甲方应付给乙方设计费，为合同总额的30%，计人民币元（大写万元整）。款到后，乙方打印图纸4份，电子版一份。乙方提交全部预算电子版前，甲方应付给乙方设计费，为合同总额的.15%，计人民币元（大写万元整）。工程竣工交付使用后，甲方应付给乙方设计费，为合同总额的5%，计人民币元（大写万元整）。乙方应提供等额设计费收据。

　　第三条：双方责任与义务

　　1、合同经双方签订生效后，如变更合同内容须经双方协商一致后重新补订协议。

　　2、甲方变更委托设计项目、规模、条件，或因提交的资料错误，或所提供资料做较大修改造成乙方设计工作增加时，双方需另行协商，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付费用。甲方应按本合同第二条之规定的金额和时间向乙方支付费用。甲方未付预付款，乙方不开始工作，如逾期支付费用，乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方，直至终止合同。合同合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。

　　3、乙方应尊重甲方意图，并按甲方说明开展设计工作，负责与相关设计院及时沟通并调整修改，按时提交相关图纸。

　　4、乙方负责施工期间的技术交底与技术咨询工作，现场技术服务每周三次。

　　第四条：双方责任与义务

　　1、本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：______

　　乙方（公章）：______

委托施工合同4

　　委托单位(甲方)：

　　施工单位(乙方)：

　　甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法

　　一、项目名称：

　　阳泉西环高速公路隧道物探工程。

　　二、施工期限：

　　、本工程自年月日至年月日。

　　三、工作内容：

　　乙方采用瞬变电磁法施工，按照甲方施工要求，测线长4400米，

　　四、质量与验收

　　要求乙方物理点合格率达到95%

　　五、费用及结算

　　施工费用约 12 万元，工程结束验收合格后，在报告提交

　　六、甲方责任

　　1、按照合同约定及时拨付资金。

　　2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。

　　3、审批由于人力不可抗拒的`自然灾害造成的损失。

　　4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

　　5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决

　　6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

　　七、乙方责任

　　1、接受甲方委托的监理单位的监理。

　　2、严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。

　　3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

　　4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。

　　5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

　　八、违约责任

　　违约方按5%支付违约金

　　九、争议解决

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，可采取仲裁或按司法程序解决。

　　(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

　　(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。

　　本合同一式__陆__份，甲乙双方各执___叁_____份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同5

　　甲方：

　　泾县第二中学乙方：吕立新

　　甲方因维修新运动场1号、2号铁大门、自来水安装、1号、2号铁门地轨改建、维修铁大门口地坪现浇的需求，委托乙方施工，为明确各自的.权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同：

　　一、工程地点：泾县第二中学运动场。

　　二、主要工程内容：新制运动场

　　1、2号铁大门、地轨改建、自来水安装、现浇地坪。

　　三、工程造价：

　　1、运动场1号铁门为7.8米×2.6米×280元=5684元

　　2、运动场2号铁门为8米×2.2米×280元=4928元

　　3、运动场

　　1、2号铁大门地轨部长34米×25元=850元

　　4、安装运动场自来水、挖沟、回填、焊接总长144米×16元=2304元

　　5、现浇运动场

　　1、2号铁大门口地坪为3.264立方米×700元=2284.8元

　　6、运动场新制铁厦门改建地轨、自来水安装总造价为16050.80元

　　四、工程日期

　　在具备施工条件的前提下，乙方在60个工作日内完成该项工程，若有特殊原因不能正常施工的情况下，由甲、乙双方商定延期。

　　五、施工安全

　　1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。

　　2、施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　六、工程验收

　　工程结束在具备竣工验收条件时，乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。

　　七、收款方式

　　本工程在施工期间，所有材料款、工时费用款由乙方垫付，工程完工后，由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。

　　八、其它事项

　　1、在工程前及施工过程中，甲方应积极配合和提供方便，保证必要的施工条件。

　　2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　九、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方单位（签字盖章）：乙方单位（签字盖章）：

　　年月日

委托施工合同6

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：身份证号码：

　　本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、承包范围：

　　居室面积：居室间数：

　　四、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

　　二、承包方式：

　　一、工期：x天，自x年x月x日开工，于x年x月x日竣工。

　　二、工程承包价款：

　　A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

　　B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

　　三、承包信誉保证及质保条款：

　　A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

　　B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

　　C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

　　四、工程质量及管理约定：

　　A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

　　B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

　　五、工程款支付方式：

　　A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

　　B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。

　　六、双方其它约定：

　　三、工程质量要求：

　　按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

　　四、甲方的'责任及义务

　　一、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

　　二、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。

　　三、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

　　四、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

　　五、乙方的责任及义务

　　一、严格遵守公司制定的各项规章制度。

　　二、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

　　三、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

　　四、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。

　　五、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。

　　六、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

　　七、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。

　　六、争议或纠纷处理

　　一、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

　　二、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

　　七、附则

　　一、本合同甲、乙双方各执一份。

　　二、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　家庭住址：

　　单位地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　年月日

委托施工合同7

　　甲方： ___________(以上简称甲方)

　　乙方：___________(以上简称甲方)

　　甲方主要负责工程施工，现联合体已与兰州新区城投公司签订了市政道路工程项目合同。现经甲乙双方协商一致，甲方将承包施工的市政道路工程的沥青分项部分交与乙方施工，为明确各自的权力和义务，签订本合同。

　　1、在同等价格，相同质量的前提下，甲方将沥青分项业务交与乙方施工，并由乙方负责沥青搅拌、摊铺等工作。

　　2、质量要求：符合国家祥光标准要求和设计要求及新区管委会、新区城投公司的相关要求。必须使用克拉玛依沥青，不得偷工减料。

　　3、分项工程费用：粗粒料、中粒料1200元/立方米、含全部所需机械、人工、燃油(煤)、水电费及摊铺、压实等费用，透层油、粘层油、纤维、清扫基层等费用包括在沥青费等用中，不另计算。工程量按设计量计算(不含税、不含施工资料)。

　　4、付款方式：在甲方要求施工前10天付预计工程费用的20%，每完成一层，付完成工程的70%，余款待工程全部完成后年底前付90%，剩余5%保证金扣留时间为6个月，5%待BT模式到期全部付清。如甲方不能按约定付款，每延期一天支付乙方违约部分的万分之二违约金。沥青由甲方采购的，则沥青付款抵扣工程款。

　　5、乙方应保证加工的沥青混凝土质量和摊铺质量，如发生质量问题(加工质量、摊铺质量)均由乙方负责，并无条件返工至合格。所造

　　6、乙方应合理安排沥青施工工序，保证施工能按甲方的要求按时完成，如遇二家单位同时施工时，乙方应保证优先满足甲方的要求。因乙方原因不能满足甲方时间要求，乙方应承担由此给甲方造成的`损失。同时甲方将选择其他单位施工沥青项。

　　7、工程实际施工时，因原材料价格发生变动，分项价格由甲乙双方本平等互利的原则协商确定。如有其他单位在同等条件下价格低于本协议书约定价格，甲方应先征求乙方是否同意以同等价格施工。如乙方不同意，甲方可将工作交与其他单位施工。同时不承担由此给乙方造成的损失。

　　8、其它未尽事宜，双方应本着平等、互利的原则协商处理。

　　本合同一式两分，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工合同8

　　委托方： ( 以下简称甲方)

　　居间方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原则下，双方达成以下合同条款：

　　一、甲方委托乙方：联系承揽开发区万达广场公寓室内装修工程。

　　二、项目、工程概况(以正签项目，施工合同为准)

　　1、项目工程名称：

　　2、项目工程地点：

　　3、项目工程内容：

　　4、项目工程造价：

　　三、居间费用：

　　1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与正签合同甲方自愿付给乙方费用 (报酬)。

　　2、无论合同名称或项目，工程负责人及法人发生变化，甲方付给乙方的.报酬都要如约履行。

　　3、本合同在执行过程中结束，甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。

　　四、居间费用(报酬)付款方式：

　　1、工程报酬：按本工程总造价3%提取报酬(税后)，以实际发生工程量为准。

　　2、付款方式：年完工结算剩余50%一次性付清。

　　五、违约责任：

　　甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。

　　六、合同及法律生效：

　　本合同一式贰份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日：

委托施工合同9

　　发包方(甲方)：________

　　承包方(已方)：________

　　为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

　　一、工程地点：________________________________。

　　二、工程内容

　　土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。

　　以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　三、工期

　　1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。

　　2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　四、工程合同价款

　　经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　五、承建方式

　　乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

　　2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　　六、工程付款办法

　　1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。

　　3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。

　　4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的`10%，即人民币________整。

　　七、工程质量

　　1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。

　　2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　3.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

　　八、工程竣工验收结算

　　乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。

　　九、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　十、养护管理

　　1.期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，

　　第3 / 7页

　　保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　2.质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

　　十一、合同生效与终止

　　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十二、合同份数

　　本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方代表(盖章)________

　　乙方代表(盖章)________

　　合同签订日期：__________

　　签约地点：______________

委托施工合同10

　　委托方(甲方)：

　　受托方(乙方)：

　　一、委托(受托)任务及内容：

　　乙方：网络智能电表(带费控)(220/380 1.5(6)A)共计(55)只的制作安装，网络智能电表(带费控)(100 1.5(6)A)共计(15)只的制作安装的施工建设工作，且乙方同意接受甲方委托，

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本协议。

　　二、委托方式：

　　按施工要求进行包工包料。

　　三、甲方责任：

　　1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。

　　2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。

　　3、为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。

　　4、甲方派出的'工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。

　　四、乙方责任：

　　1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。

　　2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。

　　3、乙方必须按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。

　　4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。

　　5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。

　　6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。

　　五、其他事项：

　　1、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。

　　2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。

　　3、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。

　　4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。

　　六、工期与验收：

　　1、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。

　　3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。

　　4、乙方负责壹年期内免费保修。

　　5、竣工时间年月日完成。

　　七、合同价款及付款和结账方法：

　　1、合计金额(大写)： (小写)：

　　2、付款和结账方法：乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后，乙方负责向甲方提供结算发票，甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%，质保期满后支付剩余10%。

　　八、合同的生效和分数：

　　1、本合同自双方签订之日起生效;

　　2、工程竣工验收移交，工程保修期满，合同签订价款结清后本合同自动失效;

　　3、本合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执一份。具有同等法律效力。

　　九、附加条款：

　　协议条款中未尽事宜，双方协商解决。因执行协议同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同11

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国价格法》，以及其他有关法律法规规定的原则，甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工内容：(见工程预算表)

　　4、承包方式：包工包辅材形式(辅材详看附件)

　　5、工程总价：大写(人民币)，双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款按实另计。

　　6、工期：自年至年日竣工。工期共(开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。)

　　第二条材料供应的约定：

　　1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料》。

　　(1)甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，因材料、设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由甲方承担，且工期顺延。

　　(2)由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的'材料、设备有质量或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

　　第十一条附则

　　本合同一式，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同12

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　甲方因维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架等，委托乙方施工，为明确各自的权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同：

　　一、工程地点：

　　___中学新校区内。

　　二、主要工程内容：

　　维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架、老自来水管维修等。

　　三、工程造价：

　　1、阶梯教室消防通道维修焊接、自来水井盖计12个工作日×200元=2400元

　　2、加固科学馆空调支架1.5米×350元=525元

　　3、维修刷新老科学馆楼梯栏杆75米×25元=1875元

　　4、刷新阶梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元

　　5、寻找校园自来水管漏水14个工作日×120元=1680元

　　6、维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固空调支架、维修自来水管道总造价为10414.4元

　　四、工程日期

　　在具备施工条件的`前提下，乙方在60个工作日内完成该项工程，若有特殊原因不能正常施工的情况下，由甲、乙双方商定延期。

　　五、施工安全

　　1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。

　　2、施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　六、工程验收

　　工程结束在具备竣工验收条件时，乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。

　　七、收款方式

　　本工程在施工期间，所有材料款、工时费用款由乙方垫付，工程完工后，由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。

　　八、其它事项

　　1、在工程前及施工过程中，甲方应积极配合和提供方便，保证必要的施工条件。

　　2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　九、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方单位（签字盖章）：

　　年月日

　　乙方单位（签字盖章）：

　　年月日

委托施工合同13

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价

　　合同总价为(RMB)：元整含税(大写壹佰万元整)。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整) 4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

　　3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的`一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同14

　　甲方：乙方：

　　经双方友好协商，甲方将乙方中标的商贸物流中心十一栋建筑物委托给乙方施工，特协议如下：

　　一甲方权利和义务

　　根据中标施工合同：

　　（1）甲方应负责协调乙方施工的周边环境不受干扰；

　　（2）甲方会同业主负责办理开工报建检查竣工等手续；

　　（3）甲方会同业主监督检查乙方施工进度和安全，质量；

　　（4）甲方负责向业主催付进度工程款；

　　（5)甲方负责向业主在≧0完成内催退履约保证金，主体完工再催要剩下的'50%履约保证金。

　　二乙方权利和义务

　　根据中标合同：

　　（1）履约保证金在20xx年3月3日上午12点之前交于业主人民币壹佰万元整

　　（2）20xx年3月2日下午5点之前交给※※保证金拾万元整，否则本协议作废。20xx年3月3日12点之前公司管理费四十万元整交于※※，剩余的管理费分批根据业主的付款付与※※。

　　（3)乙方应按甲方要求按期进驻现场开工，并确保施工工期和质量；

　　（4）配合甲方会同业主办理开工报建检验，检查，竣工等手续；

　　（5）配合甲方协调周边施工环境；

　　（6）负责整理工程的各项有关建设施工竣工验收资料及报验手续；

　　（7）向甲方支付工程总额的5%工程管理费用。不再支付其他任何费用；

　　（8）乙方提供正规的税票；

　　（9）乙方安全事故完全自负，与甲方无关。

　　三．违约与仲裁：

　　本协议一式四份，自签订后一日内生效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　甲方担保人：乙方担保人：

　　20xx年3月1日

委托施工合同15

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　立契约书人委建人_________(甲方)与建方_________(乙方)，本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资共同遵守：

　　第一条房地标示：

　　本契约房屋坐落在_________市_________区_________地号土地内定名“_________”，经暂编号_________区_________栋_________楼的房屋一户。

　　第二条房屋面积：

　　本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间，其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约_________平方米，(实际面积以当地政府机关复丈后，建筑改良物所有权状记载的面积为准)，但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等，即相当于本契约所记载面积，若有增减，而其面积差额未逾百分之二时，双方均不得异议，若增减面积误差超过百分之二时，其误差超过百分二部分，即以该户出售时的平均单价为计算基准，由双方互为补偿。

　　第三条本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其使用权归乙方，但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。

　　第四条本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有，地下室除机电设外，其余场地如遇空袭时，应开放为公共避难场所，地下室平时作为停车场，由本大楼管理委员会统筹管理，其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。

　　第五条甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依_________市政府_________局核准的建造执照图说按图施工，如甲方要求变更或增减等，须征求乙方意，惟属大楼整体装置者不得删减，变更后的工程款由双方协议定之，但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方，甲方未缴清增加的工程款前，乙方不得施工，如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时，视为甲方取消变更或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。

　　第六条工程期限：本契约房屋建筑工程，乙方应于本契约签订后_________月内工，自开工之日起_________工作天完工，并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限，乙方不负迟延完工之责。

　　(一)甲方未依约定付款办法的规定交付价款时。

　　(二)甲方要求变更内部隔间与设计，致迟延完工时。

　　(三)因不可抗力的原因如天灾人x或法律法规限制等不可归责于乙方的事由，以致工程不能如期进行时。

　　(四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程，不受本条约完工时限的拘束，电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。

　　第七条保固期限：

　　本契约房屋领到使用执照之日起，对本契约房屋建筑结构，乙方应负责保固_________年，但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限(门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固)。

　　第八条甲方订购本房地总价款为人民币_________(大写)元整，包括下房屋及装修土地价款。

　　(一)房屋及装修价款为人民币_________(大写)元整。

　　(二)土地价款为人民币_________(大写)元整，包括建筑基地，道路用及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。

　　第九条付款办法：

　　本契约房地总价为人民币_________(大写)元整，分为备款人民币_________(大写)元整，优惠贷款人民币_________(大写)元整，银行贷款人民币_________(大写)元整，甲方应按下列进度，将分期付款表上的金额，经乙方通知于缴款期限内缴付乙方，绝不拖延短欠。

　　第十条贷款办法：

　　本契约房屋甲方如须办理银行贷款时，应另行与乙方签委托代办贷款契约书及委任书以凭办理贷款事宜。

　　第十一条甲方如全部或一部分不履行本契约(第九条)所规定工程进度的定付款时，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一计算滞纳金，上项滞纳金于补交其应付款时一并付与乙方，如逾期滞纳达十五天，经乙方催告仍延不交付时，即视为甲方违约，乙方不得解除本契约及代办贷款委托书，代管印章委托书等与本契约有连带关系的约定，甲方同意将已缴的款项现金部分由乙方没收，以为抵偿乙方所受的损失，乙方并得将甲方所订购的房地另行出售与第三者或为其他处分，甲方绝无异议，甲方若依前条约定的付款规定，以票据支付时，甲方保证兑现，如有遭退票情形等，视为甲方未缴款，依前述约定方式处理。

　　第十二条本约房屋如乙方非因第五条的情形而逾期交屋时，其每逾一日按卖总价千分之一计算违约金与甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途发生纠葛不能出卖等情况时，除应将既收价款全数退还甲方外，并应赔偿所付价款同额的损害金予甲方作为乙方不履行本契约的损害赔偿总额。倘因政府颁布禁建等不可归责于乙方的'事由，致使乙方不能交付本契约房屋时，双方同意解除本契约，乙方应将甲方所缴付价款加计利息(按照银行一年期定期存款利息计算)退还甲方。

　　第十三条契约房屋已登记于甲方名义，如甲方违约拒付款项，经乙方催仍不交付时，甲方同意名义变更为乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。

　　第十四条甲方负责订购本房屋土地，其房屋产权及基地产权的移转登记事，乙方负责于本房屋建造完成，经政府主管单位发给使用执照，及甲方依约履行其义务后，乙方负责聘请代书与甲方共同委托统筹办理，甲方应按照乙方通知的时间内，将应提出的证件及在有关文件上盖章，连同各项税捐交与乙方或委托的代书以资办理。甲、乙双方应负担的费用如下：

　　(一)建筑物登记费、土地登记费、印花税、契税、监证费(或公证费用各项规费及代办产权登记费用由甲方负担。

　　(二)本契约土地移转过户前的土地价款及移转过户时发生的增值税由乙负担。

　　(三)本契约房地移转登记及质押x款的抵押权设定登记移转规费，公定纸、印花税、保险费及代办手续费均由甲方负担。

　　(四)自领到使用执照之日起所发生的房屋税、地价税、工程受益费不论方已否迁入或抬头为任何一方，均由甲方负担如数缴清不得异议。

　　(五)以上各项应由甲方负担的费用，如由乙方先行垫付或代缴，甲方应数归还需要。

　　第十五条产权登记：本契约房地产权登记由乙方指定代理人，统一办理土移转登记，建物所有权登记及贷款抵押权设定登记等手续。

　　第十六条本契约房地，乙方保证产权清楚，绝无任何纠纷或设定他项权利象，如有任何纠葛，乙方应负责清理，不得损害甲方的利益。

　　第十七条甲方同意于本房屋完工并接通水电之日起，无论所开列单据的抬为任何一方，均就负担下列费用：

　　(一)本户水电基本费用。

　　(二)本房屋自领得使用执照日起的房屋税。

　　(三)属于本房屋公共使用应由全体住户分担的水电费用。

　　(四)属于本建筑清洁保持、公共设施及设备的整理、操作与维护等事项应由全体住户分担的管理费用。