当前位置：猎群网>合同>施工合同>施工承包合同

施工承包合同

时间：2022-04-04 11:20:40 施工合同我要投稿

施工承包合同(精选15篇)

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编收集整理的施工承包合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

施工承包合同(精选15篇)

施工承包合同1

　　发包人：(甲方)

　　承包人： (乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概总值：

　　1、工程名称：金都花园教育住宅小区。

　　2、工程地点：原____县医药公司院内。

　　二、承包范围：

　　工程内容中设计图纸内所有土建工程，乙方不得将此工程转包转工，如发现转包，甲方立即终止合同，其损失由乙方承担。

　　三、合同工期：________年____月____日开工，________年____月底竣工，合同工期总日历天数30天。

　　四、施工方法：

　　甲方院内基本平整后乙方进行施工，在铺设工字砖前，用压道机或装载机来回反复碾压，在用石粉白灰铺设，完工后用细沙填缝清理干净，在施工过程中，乙方按甲方要求进行施工。

　　五、付款方式：

　　1、全部以乙方工字砖款抵顶现有的____县金都花园小区住宅楼，甲方以号单元六层顶给乙方，每平米按11002计算。

　　2、乙方承包院内工字砖铺设为包工包料，每平米为35元，道压每米20元，按铺设的实际面积为准结算。

　　3、乙方自交工验收后，保质满为6个月，在质保期内5吨以下车在上面行走时出现下陷或出现波浪现象由乙方负责返工维修。如有下水井的`地方出现下陷乙方不负责维修。

　　4、工字砖出现大面积断裂，下陷面比较深，乙方不负责维修，甲方扣除乙方工程量5%的质保金(六个月后付清)。

　　5、甲方有义务向装修用户说明，重车不能压工字砖，如发现用户上重车出现下陷问题，乙方向甲方提出扣除用户装修压金，甲方不为乙方扣除维修金，乙方停止为甲方维修。

　　六、甲乙双方签定合同后，甲方给乙方售楼合同，乙方有权先售楼房。

　　七、本合同一式贰份，双方各执一份，双方自签字之日起生效(本合同在合同期满后自动失效)。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

施工承包合同2

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、甲方将北斗星城的灯具照明工程（含增加部分）承包给乙方施工安装，合同的总金额19。5万元（含安全措施费）。

　　二、付款方式：甲方根据乙方的`实际进度付进度款，在10月2日安装完成时付总合同款的40%，余款60%在验收合格后一次性付清。

　　三、施工总工期为18天，从20xx年9月15日开始到20xx年10月2日竣工，乙方在约定的时间内必须保质保量的全部完工。在甲方灯具材料按时到场的前提下，由于乙方的原因延误工期，或者质量达不到设计要求，乙方必须承担甲方的经济损失责任。

　　四、乙方在施工过程中一定要注意安全，切实做好防护措施，确保施工人员的安全，如果乙方在施工过程中发生人员意外伤害事故，由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　五、本合同一式贰份，经双方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

施工承包合同3

　　合同编号：_____________

　　项目名称：_____________

　　发包方：_____________

　　承包方：_____________

　　签订日期：____年___月___日

　　发包方：_____________

　　承包方：_____________

　　为了明确双方责任，按质按量、按时完成钢窗工程施工任务，根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国务院颁布的《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规，经协商签订合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程量：依据设计图纸，计算实际工程量。

　　第二条承包方式、工程造价及结算方式

　　工程造价：工程承包方采用包工包料，/㎡，工程决算是以实际发生量计算。

　　工程拨款和结算办法：承包方工人进场付，产品进场验收合格窗框安装完毕后，付，窗扇安装完毕具备交工条件付，纱扇安装完毕竣工验收后支付，下余为质量保证金，竣工验收一年后支付保证金。

　　第三条合同工期

　　本工程自接甲方通知正式开工之日起，计算工期，单栋楼号有效工期为天。

　　第四条双方责任

　　一、材料要求：

　　1、钢材料为80系列型材

　　2、玻璃为双层5mm+6 mm+ 5mm厚白色浮法玻璃。

　　3、承包方负责质检等验收。

　　4、发包方负责与工地及周边环境协调，保证工程施工顺利进行，任何人不得以各种理由提出无理要求等。

　　第五条违约责任及奖惩

　　1、如工程施工质量不合格，由此造成的一切费用由责任方负责。

　　2、因发包方原因给承包方造成的'经济损失，有发包方负责。

　　第六条其它

　　1、本合同白双方签字盖章之日起生效，以后有关合同的修改条款、洽谈记录、会议纪要以及有关资料统做为合同的组成部分。本合同至办完竣工验收、决算完毕，双方结清一切手续后失效。

　　2、本合同一式三份，其中发包方二份，承包方一份，执行中若不遵守合同条款者，应承担其所造成的一切经济损失。

　　上述条款未尽不宜，由双方协商解决。

　　发包单位：_____________

承包单位：_____________

　　负责人：_____________

　　电话：_____________

　　合同签订日期：_____年____月____日

施工承包合同4

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　甲方__________与乙方__________原于______年______月______日签订的'庞庄村新型农村社区建设合同，现经双方协商同意，合同于______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前撤出施工现场，本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、撤场协议：_________________

　　一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款万元，详见附表1完成工程量清单。

　　二、经双方对上述费用进行核算统计，截止_____年_____月_____日甲方应付乙方款项共计______万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。

　　三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计______万元(含代付工程料款万元)，详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计______万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款______万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。

　　四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

　　五、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费_________________元/日。

　　六、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：___________________(盖章)

　　乙方：___________________(盖章)

　　日期：_____________________

施工承包合同5

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

　　二、工程地点：麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包机械、包安全

　　第二条工程期限

　　一、合同工期总日历天数10天

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.

　　第四条甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

　　第五条安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第六条奖惩责任

　　1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的.，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第七条纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条附则

　　二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年_____月_____日年_____月_____日

施工承包合同6

　　发包人：（以下称甲方）

　　承包人：（以下称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就锦绣江南小区的绿化工程的施工经协商订立本承包合同：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：；

　　2、工程地址：；

　　3、工程内容：。

　　二、承包范围：

　　锦绣江南小区一、二、三期工程绿化、景观（包括：水景、园路、凉亭、人行道及绿化用水、电安装，土方等）工程施工；

　　三、承包方式和结算方法：

　　1、承包方式：工程以包工包料形式。

　　2、承包工程造价结算方法：

　　①小区绿化、景观工程套用浙江省94古建园林定额，工程量按实结算。

　　景观、绿化工程承包造价=绿化工程直接费+12%×绿化工程直接费+主要材料价差×3·24%计算，苗木单价采用河南潢川苗木基地网上的对应施工期间的报价作为信息价，景观工程建筑材料价格以施工期间每月中旬市场价（含税）作为买入价，在买入价的基础上，水泥加10元/吨、钢材加50元/吨、其余材料按买入价加买入价×5%作为工程材料信息价。园林定额中没有的子项目优先套用浙江94土建定额再套用古建定额。

　　2、苗木养护二年要求成活率100%，苗木养护费按照苗木定额直接费的10%每年计取。

　　3、付款方法：

　　①一期工程款的支付办法：承包方施工完成一期景观、绿化工程经验收合格后10日内发包方付给承包方已完成工程造价的30%；二期绿化、景观工程开工10天后发包方再支付一期工程造价的30%；三期工程开工后10天内再支付一期工程造价的35%，留5%待三期工程验收合格后支付。

　　②二期工程款的支付办法：承包方施工完成二期景观、绿化工程经验收合格后支付二期工程造价的70%，三期工程开工10天后再支付二期工程造价的'15%，三期工程验收合格后支付二期工程造价的10%，留5%三期工程验收合格一年后支付。

　　③三期工程款的支付办法：承包方施工完成三期景观、绿化工程经验收合格后支付三期工程造价的70%，结算审核完后再支付三期工程造价的25%，留5%在三期工程验收合格两年后支付。

　　④工程竣工验收合格后，承包人提交竣工图纸及结算报告，发包人应在三个月内审核完毕。

　　四、工期：

　　一期工程工期60天，以开工报告为准，二、三期工程双方协商另定。

　　五、质量：

　　工程质量必须按照设计图纸、现行国家规范、标准要求进行施工，同时必须达到郑州绿城小区景观、绿化工程的施工工艺水准。达不到此水准的，应扣工程造价5%的违约金。

　　六、安全：

　　本工程的施工现场执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）。承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。

　　七、其它事项

　　1、工程审核结束后壹年内，若发包人未能按合同约定付款，就以房屋抵付。

　　2、承包方如不按合同约定施工或验收不合格，发包方拒付已完工程款的20%。

　　3、本合同在履行过程中发生的争议，双方可通过协商方式解决；协商未果任何一方均可向另一方住所地有管辖权的人民法院起诉。

　　本合同一式四份，双方各执二份。本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　发包人：（盖章）承包人：（盖章）法人代表：法人代表：委托人：委托人：签订时间：签订时间：

施工承包合同7

　　供方：_____

　　经甲乙双方协商建筑工程有限公司需要三德水泥3万吨，其中32.5#，42.5#吨，经建筑公司研究决定，3万吨三德水泥同意，由来供货，供货期间约定如下：_____

　　1、施工期间要保证足够施工用水泥。

　　2、技术标准、质量要求、供方对质量负责的期限及条件、供方水泥遵照国家有关生产标准执行，为需方提供质量达到《标准》要求的合格产品，以保障建筑工程质量，供方在水泥发出七天内为需方提供除28天强度以外的各项试验结果(检验报告单)，28天的`强度试验报告单在水泥发出之日起32天补报到用户手中。

　　3、运输方式及运费承担约定：_____运输及运费由供方负责运到施工现场。

　　4、包装物及包装标准：_____包装必须是袋装，按生产厂家包装袋重为准。

　　5、验收、水泥运到施工现场由需方管理人员负责清点验收后开具凭证、证明数量、收发日期、等级编号等。

　　6、结算、付款方式及期限：_____一个月结算一次并付清所有货款。如需方不结清货款，供方则按每天%的违约金计算或停止供货。

　　7、单价按现行市场价格计算，随行就市(含下车费)。

　　8、需方要货必须提前3—4天通知供方，如需方不提前通知供方供货，造成的停工待料供方一律不负责任。

　　9、此合同一式贰份，供需双方各执一份。

　　10、其他约定事项，另行补充。

　　11、本合同自20xx年3月30日至20xx年5月内有效。

　　需方签字：_____供方签字：_____

　　帐号：_____帐号：_____

　　电话：_____电话：_____

　　签订日期：_______年__月__日

　　签订地点：_____

施工承包合同8

　　甲方:

　　乙方：

　　甲乙双方遵循平等、自愿和诚信原则，双方就织金县教育局一中建设生活蓄水池修建工程项目施工事项协商一致，签定本合同。双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：织金县教育局一中建设生活蓄水池修建工程

　　二、工程地点：织金一中校园内

　　三、工程内容和规格：新修水池共计1个

　　四、施工要求：

　　1、按甲方提供的设计图纸要求进行施工；

　　2、质量达到国家水池施工质量验收标准，经织金县项目主管部门验收合格。

　　五、工程工期：20xx年5月18日至20xx年6月18日，共30天。

　　六、工程承包方式：扩大劳务清包。

　　七、工程承包内容：施工图范围内及招标清单内所有工程内容（基础工程、一次结构、二次结构、构件预埋、试水、安全生产，文明施工等）。

　　1、木工、钢筋工、架子工、砼工、泥工等的一切周转材料等在承包费用内。

　　2、辅材、辅料、辅助用工（含材料下车费，在本合同范围内不在产生点工）在本合同承包范围内。

　　3、安装工程不在内，但要配合专业队伍施工。

　　4、以上工序施工完毕，试水一周合格后双方现场签字同意完善验收手续。

　　八、工程价款：

　　1、钢筋制作安装单价：820元/T，含焊接且符合11G101图集；

　　2、模板单价：75元/m2，含止水螺杆，以模板粘灰面计算；

　　3、混凝土浇筑单价：25元/m3，含浇筑、清光；

　　4、抹灰单价：20元/m2，含打底、抹灰、清光、刷防水胶浆，以抹灰面积计算。

　　5、砖砌检查井、水管支撑、及水池周边回填、夯实、混凝土等工程单价另行协商。

　　九、结算及付款：

　　乙方施工完毕后，经甲方项目负责人现场验收合格后，支付总工程款60%，经织金县质监站等相关部门以上合格交付建设单位使用后，支付总工程款30%，余款在工程质量保修期满时扣除保修期内的质量维修金后，乙方提交甲方技术负责人签字的工程无质量缺陷证明材料至甲方财务，甲方在7日内结清尾款。

　　十、甲方责任：

　　1、负责施工用材料进场到施工指定区域；

　　2、协调组织工程的'竣工验收和竣工结算；

　　3、监督检查乙方施工。

　　十一、甲方权力：

　　甲方发现乙方出现下列情况时，有权单方面解除承包施工合同、有权拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿：

　　1、工程转包；

　　2、乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用；

　　3、发生重大工程质量事故；

　　4、不遵项目部有关工程施工、质量管理规定，不听现场管理人员指挥。

　　十二、乙方责任

　　1、认真组织施工，自觉接受甲方监督检查；

　　2、认真履行合同承诺，按期完成施工任务，确保按时竣工交付使用；

　　3、严格执行项目建设规范要求，按图施工，文明施工，确保施工质量；

　　4、加强安全施工教育和管理，及时消除安全隐患，杜绝安全事故发生，并对施工过程中出现的所有的安全责任负全责。

　　十三、乙方权力：

　　有权要求甲方按合同约定结算工程款。

　　十四、违约责任：

　　1、乙方延误工期，不能在时限规定日期竣工并验收合格的，按日承担元的违约责任（累计计算）。

　　2、工程质量不合格，由乙方负责返修，直至合格，并承担返修的所有费用。由于返修造成的工期延误，也应按上述规定赔付逾期违约金；

　　3、质量保修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知2日内进行维护修理，否则甲方有权委托其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。

　　4、甲方原因造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失；

　　5、甲方不按合同约定结算并支付工程款，承担相当于所欠金额50%的违约责任。十五、未尽事宜双方协商解决。协商不能达成一致意见的，申请人民法院裁决。十六、本合同自双方签字按手印后生效，全部工程竣工，工程款项结清后失效；十七、本合同一式四份，双方各执二份。

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

　　签订合同时间：年月日

施工承包合同9

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方）

　　经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称:

　　2、工程地点：

　　3、工程内容及承包范围：

　　4、建筑规模：

　　5、工程造价：

　　6、质量等级：合格。

　　7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。

　　8、承包方式：本工程采用包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。

　　第二条施工准备

　　1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。

　　2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。

　　3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。

　　第三条双方主要责任

　　1、甲方的责任

　　（1）甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。

　　（2）甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。

　　（3）安排指定现场的施工人员的生活区位置。

　　（4）统一审核工程预决算和竣工结算。

　　2、乙方的责任

　　（1）确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。

　　（2）进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。

　　（3）进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。

　　（4）及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。

　　（5）如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担；在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。

　　第四条工程工期

　　1、开工日期xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx日，本工程有效工期xx天，法定节假日除外。

　　2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，协议签署后乙方应在xx年xx月xx日内进驻现场，并按照约定时间开工。

　　3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及监理工程师可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划（加班时间不能超出市内作业时间标准）。

　　第五条工程质量

　　1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。

　　2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责；达到合格等级，不奖不罚。

　　3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的’检查，监督和处理。

　　4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行维修。

　　5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理，如工程在检查验收中经评定为不合格工程，甲方有权向乙方索赔，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　6、施工过程中质量不符合要求时，甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理，情节严重的给予每次1000～20000元处罚，如乙方返工后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　7、乙方在施工中，为确保工期、质量、安全，必须使用符合安全标准的施工机械，对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。

　　8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。

　　第六条：文明、安全生产

　　1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。

　　2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文文明施工检查评分细则执行。

　　3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，遵守劳动用工条例，工地发生的任何责任事故，由乙方承担全部责任。

　　第七条：工程款的支付与结算

　　1、双方同意按照进行结算。

　　2、施工用水电，甲方负责施工现场的三通一平全部到位。施工产生的水、电费由乙方承担（分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担，产生费用乙方按实收取）。

　　第八条合同履约保证金

　　1、甲乙双方签定本协议后，乙方人员进场，乙方向甲方交合同履约保证金xx万元。

　　2、在甲、乙双方约定的开工时间内，因甲方原因造成工程未能按时开工，工期可以顺延，在甲方具备工程开工条件时，本工程协议继续有效。

　　3、合同履约保证金退还：工程施工至xx退还履约保证金xx%，具备竣工验收条件退还履约保证金xx%。

　　第九条付款方式

　　1、乙方垫资施工至xx后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的xx%工程款。

　　2、工程验收合格后，付至工程总造价的xx%。

　　3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后，付到工程决算款的%；备案完成后付到工程决算款xx%。

　　4、余留工程款的xx%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。

　　第十条材料

　　1、工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

　　第十一条付款违约条款

　　1、甲方不按合同书约定支付工程款，乙方有权停止施工，由此造成的'工期延长，工期相应顺延。

　　2、工程完工后，甲方不按合同书约定支付工程款的，甲乙双方协商解决办法，如协商不成，乙方有权申请人民法院进行依法解决。

　　第十二条质量保修

　　质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。

　　第十三条违约责任

　　1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价xx%的违约金。

　　2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳xx元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金xx元。

　　3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料；逾期提交乙方向甲方交纳xx元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金xx元。

　　第十四条其他

　　1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。

　　2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。

　　3、此协议中的所有条款均为合同的内容，均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方，以本协议条款为准。

　　4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。

　　5、本协议一式肆份，甲、乙双方各持两份，双方签字盖章生效，工程款付清后自行作废。

　　6、如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　xx年xx月xx日

施工承包合同10

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合法同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律﹑法律之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方乙方协商一致，就楼基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程施工达成如下协议:

　　一、工程概况

　　1、工程名称工程地点：

　　2、工程内容：基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程

　　3、承包方式: 包工包料

　　4、质量标准：合格

　　二、工程工期

　　1、合同生效后，按照甲方要求时间完成。

　　2、若甲方要求的工期比合同约定的工期提前，应同乙方协商确定。若甲方未按约定完成自身工作而影响工期，工期顺延。不可抗力因素导致的不能施工，工期顺延。

　　3、若乙方自身原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并承担相应经济损失。

　　三、工程造价及材料要求注：数量据实结算工程完工后按最终确定工程总造价结算工程款。工程基础及地下室外墙所使用的为京九牌材料，SBS为―20℃、4㎜弹性防水卷材，符合GB18242-20xx。

　　四、工程款支付

　　合同签订后，待乙方施工完毕后按建设单位工程拨款点付至每个分项的75%。竣工验收合格后付至总造价的80%工程款，留20%保修费，保修期满后一次付清。

　　五、工程质量

　　1、工程验收质量标准执行国家质量验收标准无条件接受业主、建设单位和甲方的检验。

　　2、乙方在施工中，必须接受甲方的管理规定及技术交底，并保证工人的技术素质，严格按技术交底施工。

　　3、施工过程中出现的质量问题，业主及甲方有权随时提出返修，因返修造成的人工费及材料费支出均由乙方承担，甲方不负任何责任。

　　六、安全

　　乙方必须对现场施工人员的人身安全负责，并为其办理相应的人身安全保险，因乙方原因造成施工人员及其它人员伤害的一切费用由乙方负全部责任。

　　七、甲方责任

　　1、甲方在乙方进场前，必须保证具备施工条件。

　　2、甲方负责施工现场的协调，对工程进场材料、施工质量施工进度等进行监督、检查，组织验收、变更、签证等事宜。

　　3、甲方为乙方提供施工所需的'水、电、吊车，确保乙方正常施工。

　　4、按合同规定支付工程款。

　　八、乙方责任

　　1、乙方必须具有淄博市防水协会认可的防水施工资质，并承担卷材送检所需费用。

　　2、乙方负责按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。在施工过程中，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护措施。由于乙方在施工过程中，违反安全操作规程导致安全事故，乙方承担全部责任。

　　3、积极配合好总承包单位，处理好与其他各方的关系。确保本工程保质保量按期完工。

　　4、乙方应严格按照监理程序的要求接受监理的检查、监督，及时提报完整的工程技术材料，及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。

　　5、工程具备竣工验收条件，乙方按规定提供完整的竣工资料和验收报告，甲方负责组织有关人员验收。

　　九、违约责任

　　1、由乙方自身原因造成的工期延误或质量问题，由乙方负责，并赔偿给甲方造成的一切经济损失。

　　2、因合同各方不履行合同而造成对方经济损失，由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。

　　十、工程保修

　　1、工程质保期自工程验收合格签字之日起计算，执行建设部有关规定，质保期为5年。

　　2、现场留设乙方负责人电话，质保期内工程若出现质量问题，乙方负全部责任，甲方不承担任何责任，乙方须在当日内赶到现场进行维修，由此造成的一切经济损失(例如进水后木地板及家具变形、电气受潮等)均由乙方负责。

　　十一、其他

　　1、吃饭、住宿及生活已包含在价格内，由乙方自行解决。

　　2、本合同价款包括安全费、劳保费等一切费用如出现安全事故由乙方自理

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同在履行过程中如发生争议，双方协商，协商不成时，可诉至当地法院解决。

　　4、本合同一式的份，甲方份，合同自双方签字盖章后生效，合同条款履行完毕终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工承包合同11

　　合同编号：

　　甲方：

　　法定代表人：

　　注册地址：

　　联系电话：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　注册地址：

　　联系电话

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，经过友好协商，现就园林景观绿化工程施工事宜达成一致意见并同意签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1·1工程名称：景观绿化工程施工。

　　1·2工程地点：。

　　1·3工程范围：组团园林景观绿化工程施工，详见景观施工图纸。

　　1·4工程内容

　　1·4·1园林绿化工程：主要包括场地修复、整平、整形，种植土细整、施肥，苗木花卉运输、种植、支撑、整形及养护年（指竣工验收合格之日开始）、场地清理。甲方应保证现场有足够的种植土。

　　1·5施工工期

　　1·5·1开工日期：。

　　1·5·2竣工日期：。

　　第二条合同价款及付款方式

　　2·1本工程施工合同包干价总为元整（含税），小写：元。暂按现有施工图计价，如有设计变更，结算方式见第三条规定。

　　2·2园林绿化工程造价采用由苗木价和综合费率组成的固定综合总价包干方式，以施工图苗木清单及单价为计算基础。综合总价包括完成该项目所需的苗木采购价、运输费、苗木成活费、种植施工费、水电费、苗木支撑费和完成该项目所需发生的管理费、利润、规费、风险包干系数、税金及其他由政府文件规定的各类费用。苗木价格及其综合费率见合同附件。

　　2·3工程完工通过竣工验收后10日内，甲方向乙方支付总工程款的80%。办好竣工资料交接手续并经结算审核后，甲方支付至该项目结算总造价的95%，其余作为质量保证金，质保期为12个月，质保期满后，经验收合格无质量问题后一次性付清（不计利息）；

　　2·4本合同规定的全部工程款以人民币支付至乙方指定账户之内，乙方在接受工程款前需向甲方开具项目所在地税务部门出具的等额合法发票；

　　2·5工程竣工验收后10日内乙方报送符合要求的工程竣工文件和工程结算资料供甲方审核，甲方在收到乙方完整资料后30个工作日内审核完毕，在审核完成后15个工作日内与乙方完成结算工作。

　　第三条工程结算

　　3·1在施工过程中，因甲方原因或设计要求需要变更的部分按设计变更处理。苗木价格采用苗木清单价格及甲方审定的签证价格，综合费率按38%计取。

　　3·2本工程竣工结算造价构成：

　　3·2·1施工图内容合同包干价；

　　3·2·2因变更设计而发生的甲方签证费用。

　　第四条工程质量及技术要求

　　4·1乙方应严格按照甲方审定的图纸、预定方案及工程量计价清单保质保量进行施工，按时完成并交付甲方验收。

　　4·2苗木需树形美观，长势良好，无病虫害，外地苗木须出示苗木检疫合格证，验收时苗木成活率需为1OO%，景观效果达到甲方要求。所有苗木存活保证期为12个月，期间发生苗木倾斜或死亡的，乙方应在甲方通知之日起10天内进行扶植、补植，扶植、补植的苗木成活保证期为补种经甲方验收合格之日起12个月，发生的所有补种费用全部由乙方承担。

　　4·3苗木的规格、形态必须经甲方景观工程师审核确认，否则，甲方有权要求更换。如有特殊情况，需经甲方及景观设计单位同意，方可进行苗木种植。对于特殊位臵（主要景观节点）的主景树以及比较重要的高大乔木，施工单位必须在到场前做好拍照、编号、记录等工作交甲方确认，以便甲方选择和备案。

　　4·4种植苗木的土质需为营养丰富适合相应苗木生长的土壤。乔木进场时土球规格应符合《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82—99），如种植乔木的土壤条件不好则需进行换土；灌木种植时需保证40CM厚土质良好的种植土。

　　第五条验收标准

　　5·1甲方在收到乙方书面通知后，应在7天内进行验收（特殊情况需延期的应通知乙方）。

　　5·2验收标准：乔木及中下层灌木规格按照设计图纸规定尺寸验收，乔木须为熟货，小于图纸要求规格的苗木以实际规格为准；大于图纸要求规格的苗木必需经甲方现场管理人员认可后以实际验收规格为准，否则均视同图纸规格验收；冠幅和高度如有一项达不到图纸规格，按就低原则结算。乙方更改苗木品种、规格等，甲方有权要求乙方在三日内无条件更换，乙方须支付规定苗木单价壹倍违约金，给甲方造成损失的还应承担赔偿责任。

　　5·3胸径：（干径）：指乔木主干离地表面1。2米处的直径。冠幅：指乔木树冠垂直投影面的直径。树高：指从地表面到苗木正常生长顶端的垂直高度。

　　5·4苗木采购种植完成后，乙方应向甲方提交苗木采购验收单及详细资料一份，以供甲方进行结算审核。

　　5·5乙方进场苗木规格未在清单列表范围内的，如清单中约定了12～l3CM、14—16CM的苗木价格，现场验收为13～14CM之间，按l3CM结算。

　　5·6隐蔽工程覆盖前应提前24小时报请甲方代表验收，验收合格后方可覆盖。如甲方代表未按时验收，乙方有权覆盖。对己覆盖的隐蔽工程，甲方有权重新敞开检验，如检验不合格，其检验及返工费用均由乙方承担；如检验合格，相应费用由甲方承担。

　　第六条安全文明施工

　　6·1乙方在施工过程中应文明施工，采取相应措施，做好安全防范。

　　6·2在施工期间严禁乙方人员打架斗殴、聚众赌博，如发生上述情况，甲方有权单方面终止合同，并另选施工队伍施工，由此产生的费用及给甲方造成的损失，均由乙方承担。

　　6·3在施工期间因乙方过错发生任何安全事故或乙方与任何第三人产生的民事纠纷，均由乙方承担相应责任。

　　6·4施工过程中，乙方应保证场地的清洁，对工程垃圾及时处理，不影响周边居民正常生活秩序和生态环境。

　　第七条双方权利与义务

　　7·1甲方权利与义务

　　7·1·1甲方指定为本工程现场负责人，全面负责本工程的所有工作，与本工程相关的资料文件等经其签认即视为甲方认可，其所有行为均是甲方真实意思表示，甲方一律认可。

　　7·1·2组织设计单位与乙方进行施工图交底会审，提供测量基线、水准点，提供施工图套，总平面图套。

　　7·1·3甲方提供现场的水、电接口到双方商定的地点。

　　7·1·4甲方景观工程师对苗木种植质量进行全过程监督，发现不符合要求的有权向乙方提出任何整改措施。

　　7·1·5在施工过程中，甲方可根据乙方工程进度，与甲方配合程度，苗木质量情况等多方面因素，有权对乙方的施工范围进行调整、重新分配。

　　7·1·6按合同约定按时支付合同价款。

　　7·2乙方权利与义务

　　7·2·1在开工前必须向甲方提供驻工地人员名单及相关证照，且人证相符。乙方指定为本工程现场负责人，全面负责本工程的所有工作，与本工程相关的资料文件等经其签认即视为乙方认可，其所有行为均是乙方真实意思表示，乙方一律认可。乙方不得擅自变更现场负责人，如遇特殊情况需要变更，乙方需书面通知甲方，经甲方同意后方可更换，但变更前的一切行为仍是乙方真实意思表示，乙方均认可。乙方现场负责人必须保证出勤率在80%以上，其他管理人员必须保证出勤率在90%以上；

　　7·2·2甲方可能会向乙方陆续提供施工所需的最新资料，乙方应根据最新资料及现场情况调整施工方案。

　　7·2·3与工程相关的城管、环卫、计生、市政交通等部门的手续由甲方协助乙方办理，费用由乙方承担；

　　7·2·4乙方在施工期间及养护期间所用的水电装表计量（总分表量差由各施工单位分摊），甲方按水电费的实际市场价收费，在支付工程款时扣除。

　　7·2·5乙方在其承包项目范围内施工时应及时清理垃圾。经甲方书面通知后未改善的，乙方将承担双倍清理费用的违约金。

　　7·2·6在甲方验收完毕以前，所有工程成品、半成品由乙方负责保管，由此产生的风险及费用由乙方承担。

　　7·2·7工程施工作业时要采用合理的施工作业方案，选择适当的运输工具，不得损坏各种地下管线，道路，架空供电、通信线路及其它建筑物和植物等，损坏有关物件产生的纠纷及费用由乙方自行承担。

　　7·2·8在施工过程中确因甲方使用或销售需要，对局部单位工程进行的工期调整及进场各标段交接处施工，无论是否发生交叉施工影响或相互配合，均不另行计算施工配合及赶工费用。如影响工期，双方商定同意后，工期相应顺延。

　　7·2·9在施工过程中，必须按国家相关安全文明施工要求，从工地的临时配电房接出用电线路，保证夜间施工照明。

　　第八条违约责任

　　8·1乙方与民工之间产生纠纷（如拖欠民工工资等问题），甲方认为有损甲方声誉的，甲方有权按照民工提出的要求先行解决，并就由此产生的费用在乙方合同款项中全额扣回，如扣除前述款项后仍不足弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

　　8·2未在合同工期内完工，每延误一天（甲方批准顺延除外）乙方需向甲方支付人民币元/天的违约金；延误天以上时，甲方有权单方面解除合同。

　　8·3在施工中乙方必须服从甲方的管理及安排，并与其他专业承包方密切配合，不得互相推诿责任，否则甲方有权解除合同。

　　8·4如乙方项目经理不称职，甲方有权要求乙方更换，乙方应在一周内更换，如乙方拒绝更换，则甲方有权解除合同。

　　8·5有下列情况之一经甲方书面警告一次无效者，甲方有权解除本合同：

　　8·5·1乙方在其施工范围内的地形处理达不到要求。

　　8·5·2乙方在承包标段施工范围内产生的建筑垃圾未清理运出或未运至甲方指定的地方。

　　8·5·3非因甲方原因未按施工进度表完工时，在甲方书面通知后一周内仍无改观。

　　8·6本工程禁止转包，否则甲方有权解除合同，且乙方需承担由此造成的一切损失。

　　8·7甲方根据本合同行使单方解除权后，在结算时甲方有权只按经甲方审核签认合格工程量的'90%办理结算，剩余金额作为乙方向甲方支付的违约金；因此解除合同而给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

　　8·8甲方不能按照合同规定的付款方式按时支付工程款，每逾期一日甲方须向乙方支付该工程款5‰的违约金；造成乙方的工期延误或者停工等情况，甲方应承担全部责任和相关费用。逾期超过10个工作日的，乙方有权解除本合同。

　　第九条解决合同纠纷的方式

　　甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，选择以下第种方式：①提交甲方单位所在地法院进行诉讼；②由仲裁机构进行仲裁。（提示：管辖条款由法律事务部门根据合同实际情况确定一种。无论诉讼还是仲裁解决，均应选择与甲方最密切联系的法院或者仲裁机构。如选择仲裁方式，机构名称必须准确，符合仲裁法的有关规定。）

　　第十条其他

　　10·1本合同中涉及“书面通知”条款的通讯地址，均以乙方在本合同第一页所填地址为准，若地址变更，乙方须于变更之日起日内书面通知甲方，否则甲方按该地址发出的函件视为送达。

　　10·2本工程的招投标文件以及双方另行签订的与合同有关的补充文件、工程量计价清单、图纸及备忘录等均为合同的附件，与合同具有同等效力。

　　10·3在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

　　10·4本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具同等的效力，经双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：

　　法定代表人：

　　签订日期：

　　签订地：

　　年月乙方（盖章）：法定代表人：日

施工承包合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方现将江门市疾控预防中心二期工程(卫生管理大楼、办公大楼)的砌砖(包括零星砌砖)任务承包给乙方施工，双方本着相互配合的原则，为了把该项工程按时按质量完成施工任务，经双方商议同意签订如下合同。

　　乙方进场施工的人员，必须遵守国家法律法规和甲方公司的各项规章制度遵守安全文明施工的有关条文。有熟练的操作技术水平和安全意识，服从领导，听从管理人员指挥，确保工程质量达到优良标准，工程进度顺利完成。

　　一、工程量计算方法：按图纸计算，按红砖的平方数量折算计算每块。

　　二、付款方式：在施工期间保持生活费用，如有特殊情况可申请借支，在甲方资金许可的情况下，可按进度支付%的进度款，其余工资待抹灰完成一个月内付清工资款。

　　三、承包范围：该工程分卫生管理大楼和办公大楼两栋由砌砖班全部承包。

　　四、工程进度：乙方承包的分项工程施工，必须根据甲方的进度计划，组织人力施工，满足施工需要和进度要求。

　　五、安全要求：乙方参加施工人员，要接受项目部的安全交底和三级教育，做好个人防护，不得违章作业。

　　六、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按图纸及国家现行验收规范施工。

　　2、砖砌体水平灰缝的`饱满度不少于80%，外墙转角处严禁留直槎，其它临时间断处留直槎必须留设拉结钢筋，上下层砌体通缝不大于3皮砖窗间墙不得留通缝。

　　3、垂直度每一楼层不得大于5mm，表面平整度不得大于8mm，水平灰缝平直度不得大于10mm，水平灰缝厚度8~12mm，外墙上下窗口偏移不得大于20mm。

　　4、砌筑砂浆调制应符合配合比要求。

　　5、每天下班前对自己砌筑的墙体检查，不符合规范要求的立即返工纠正，保证工程质量达到优良标准。

　　七、施工管理要求

　　乙方人员遵守各项安全施工规章制度，听从现场管理人员的合理指挥安排，做好个人防护工作。接受质量技术交底，撑握操作规范及施工方法。为确保质量和施工进度，根据甲方进度安排组织足够的人员进行施工。

　　八、材料使用

　　1、拌制的砂浆严禁按配合比下料，不得多下水泥。

　　2、在砌筑施工过程中半砌随砌随用，不得剩余。

　　3、砌筑的落地砂浆班回收使用，不得留有过夜砂浆。

　　4、每道工序完成做到工完场清，把地面的碎砖余渣清理干净运走。

　　5、使用搭架砌筑的脚手架随砌体完成即时拆除搬运叠好。

　　九、文明施工

　　做好各种材料堆放工作，搞好宿舍卫生，不准在楼上大小便。

　　十、其它

　　暂住证费用由乙方负责，安全帽乙方负责保管，照数归还，遗失照价扣款，在工地闹事打架每人每次罚款500元，盗窃公司财物每次罚款300元，上岗不戴安全帽每人每次罚款50元。未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　签约时间：年月日

施工承包合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《建筑法》，《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成合同，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

　　甲方将位于环城西路84号商住大约200平方米全框架混砖加三四层约100平方米自用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下合同：

　　一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。

　　二、被建房屋的建筑面积为300平方米，甲方将包括地梁地下石角在内的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方（其中包括粉外墙的.涂料、斜屋面琉璃瓦、污水池一个、木工、水电管线安装）。乙方的施工承包单价为每平方米880元，工程总价款为264000元（大写：贰拾陆万肆仟元整）。

　　三、施工要求。

　　本工程施工方式为包工包料，面积价格一次性包死。工程每层甲方提供草图，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料。确实需要变更的，需双方协商一致经甲乙双方同意后方可修改，并双方签字确定。

　　部分材料要求：

　　水泥：均使用红狮水泥分别为：上下圈梁，坡挑檐均使用425标号水泥，其余使用325标号水泥。

　　钢筋：均按图纸要求。昆钢二级钢。

　　砖：大龙井砖厂。

　　沙：月望沙坡隆。

　　石子：王家庄石场。

　　乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用（包括修缮使用的材料）全部由乙方自行承包。

　　四、付款方式

　　开工时，甲方预付工程款80000元给乙方；一、二层浇筑完成经甲方检验合格后，甲方付工程款60000元给乙方；三层浇筑完成经甲方检验合格后，甲付工程款40000元给乙方。四层浇筑封顶工程完成，经甲方验收合格后，甲方扣除5000元工程保证金以外，其余全部结清给乙方。

　　工程保证金在工程保修期满后付清给乙方。

　　五、工程工期为5个月，自____年___月___日开工，于____年___月___日竣工，如无特殊原因，乙方不得拖延工期。

　　六、本合同自甲、乙双方在该合同文本上签字（或盖章）之日起生效。本合同一式三份。甲方、乙方、证明人各执一份。

　　甲方签字（盖章）：

　　乙方签字（盖章）：

　　证明人签字（盖章）：

　　签约时间：____年___月___日

　　签约地点：

施工承包合同14

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　承包单位： (以下简称乙方)

　　乙方根据甲方设计的防水要求和技术要求规定，按国家施工规范，在保证质量的`前提下进行施工，为了使工程顺利进行，在条件具备的基础上结合本工程实际情况，经双方同意的情况下，特订立本合同，本合同根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定，此合同受法律保护，双方当事人必须全面履行本合同规定的义务，望双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围：基本以预算范围面积平方米进行施工，施工后以实际面积实做预算。

　　四、施工标准：

　　五、工程造价：结算本工程款项由承包人工费及材料组成，并按以上总额收取国家规定的有关费率，乙方包工包了，每平方米

　　六、付款方式：自本合同签字后，甲方在工程总造价(约) 元，以预算总造价的 %付给乙方，计人民币元，尚余 %在施工中付%，待工程结束后付%，验收合格后，按实际面积一次付清。

　　七、工程日期：合同签订后，乙方自月日开工至除雨天大风和资金不到位的情况下，造成误

　　工，不能正常施工的，否则中途不能无故停工。

　　八、安全条例：乙方施工人员应遵守甲方的有关规章制度和治安条例，但甲方必须交代清楚，乙方在施工过程如发生疾病、工伤、由乙方自理，甲方应发扬人道主义精神，协助乙方抢救工作。

　　九、甲方要协助乙方提供施工及住宿方便条件，在施工中，如甲方给乙方造成施工障碍，使乙方不能施工，其损失由甲方负责。

　　十、保修期限：乙方工程竣工后，按《国家保修法》规定保修，保修期为年，保修期中如出现施工质量问题，乙方应自带材料随叫随到，免费维修。如有建筑沉裂及人为损坏乙方概不负责。

　　十一、其它：本合同一式份，甲方执份，乙方执份。