施工委托合同

施工委托合同

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的用途越来越广泛，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的施工委托合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

施工委托合同1

　　兹有 (以下简称甲方)和 李桂松(以下简称乙方)就甲方委托乙方进行 工程项目制作施工图事宜达成以下协议：

　　乙方的制作标准及相应价格：

　　1.平面图以1:50、1:100比例为标准;立面图以1:30、1:50的比例为标准;节点大样根据详细程度以1:1、1:5、1:10、1:20为基础进行调整。

　　2.图纸取费标准

　　3.图纸质量以我公司提供的样板为准，如有其它要求协商解决。

　　4.如涉及甲方原因修改图纸，修改累计量在10%-49%按图纸50%费用收取，修改累计超过50%按整张图纸费用收取。

　　甲方应向乙方提供的材料：

　　1. 相关建筑图纸电子版(如无电子版需提供蓝图，)

　　2. 确认签字的效果图

　　3. 确认签字的方案手稿

　　4. 详细阐述设计方案及尺寸要求

　　制作流程：

　　1.双方签署合同，合同签署后三天内甲方向乙方支付50%合同款和提供制作所需的相应材料。详见合同上文。

　　2.乙方在收到甲方订金及相关材料后，开始进行施工图制作，时间为 天。因为甲方原因修改图纸，施工图制作周期相应延长，具体时间双方协商确定。

　　3.甲方到乙方处检验图纸合格后支付合同余款。

　　4.付款交图。

　　违约责任：

　　1. 双方在签署合同前应明确双方的权利与责任，合同签署后应严格按照合同执行。

　　2. 若甲方违反合同条款，乙方都有权终止合同，且甲方所支付的定金归乙方所有。同样，若乙方违反合同条款，甲方有权终止合同，并要求收回订金，并向乙方索取与订金相同金额的款项作为赔偿。

　　3. 制作完成后甲方若不能按时缴纳余款，按每天合同金额的1%支付给乙方滞纳金。 双方应秉承友好协商的精神进行合作，如有争议，应协商解决，如协商不能解决，则按照合同法执行。

　　甲方(盖章或签字)：乙方：

　　日期： 日期：

　　施工图设计委托合同范文篇二

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方承担工程施工图深化设计，经双方协商一致，签订以下合同。

　　第一条 本合同依据下列文件签订：

　　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

　　第三条 甲方人应向乙方提交的有关资料及文件： 第四条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

　　第五条 本合同设计收费估算为___ ____元人民币。设计费支付进度详见下表。

　　说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。

　　第六条 双方责任

　　6.1甲方人责任：

　　6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限5天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时问。

　　6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

　　在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　6.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。

　　6.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　6.1.5甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

　　6.2乙方责任：

　　6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的.设计资料，并对其负责。

　　6.2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

　　6.2.3乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.4乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

　　第七条 违约责任：

　　7.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　7.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按7.1条规定支付设计费。

　　7.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。

　　7.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　7.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。 第八条 其他

　　8.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　8.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

　　8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

　　8.4甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。

　　8.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。?

　　8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由________经济合同______仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 8.8本合同一式____ ____份，甲方___ ___份，乙方___ _ _份。 8.9本合同经双方签章并在甲方向乙方支付订金后生效。

　　8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方名称： 乙方名称： (盖章) (盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字) 住 所： 住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 建设行政主管部门备案：

　　(盖章) 备案号： 备案日期： 年 月 日

　　邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 鉴证意见： (盖章) 经办人：

　　鉴证日期： 年 月 日

施工委托合同2

　　总包单位：XXXX（简称甲方）

　　分包单位了：XX（简称乙方）

　　为了加强协作配合，共同完成国家建设任务，甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的'土建与水电施工配合暂行规定'执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。

　　第一条、工程名称：X

　　第二条、工程地点：X

　　第三条、承包方式：X

　　第四条、工程项目、造价及工期：XXXX

　　第五条、甲、乙双方责任

　　一、甲方责任

　　1、对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。

　　2、组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。

　　3、统一工程部领取施工图纸和技术资料，并提供给乙方。经甲方同意，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。

　　4、统筹安排现场平面布置，为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。

　　5、参加乙方工程质量和竣工验收，编制总包竣工资料。

　　6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。

　　二、乙方责任

　　1、保证分包工程项目质量和工期要求。

　　2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案，参加甲方综合平衡。

　　3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划，编制工程预结算书。

　　4、乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。

　　5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。

　　第六条、项目物资供应

　　1、分包项目所有的'设备、材料由发包单位供应，乙方直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算部分，由乙方找发包单位办理增账手续。

　　2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料，由乙方编制计划，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供应给乙方材料。

　　3、非标准件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。

　　第七条、上报工作量与结算

　　1、施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否则不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定要留有余量，不能突破总量。

　　2、设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。

　　3、结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方共同和发包单位结算。

　　4、甲方和乙方的报量数，以最后结算为准，平时报量到结算时采取多退少补办法，乙方结算应由甲方签字认可报工程部，否则不能报量。

　　第八条、工尺功能质量和交工验收

　　1、本工程项目质量要求达到XX质量标准。

　　2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。

　　3、隐蔽工程验收和压力实验，由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。

　　第九条、奖励与罚款

　　1、施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度竣工栋号的，甲方应在二月十九日前，排出总施工进度计划，应交乙方安排施工，竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套，每提前一天或推迟工期一天，按承包费用总额的万分之二奖罚，在施工过程中各工序间的穿插作业时间，由现场调度会议定。在制定计划时，必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则，计划一经形成，各方都要遵循计划安排施工，否则负拖延工期责任。

　　2、质量：乙方创一个分项优良工程，按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖；乙方创两个分项优良工程，按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖；乙方只保两个分项合格工程，甲方按实际的质量竣工奖（罚）金额x水电产值比例处罚乙方。

　　3、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度，否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款，如有纠纷，由公司裁决。

　　4、分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。

　　第十条、其他

　　1、合同在执行中所发生的问题和矛盾，由双方按规定协商解决，如双方解决不了，报公司主管部门仲裁。

　　2、本合同正本二份，甲乙双方各执一份；副本XX份，甲方执XX份（包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份）。

　　补充条款：XXX

　　总包单位：XX分包单位：

　　负责人：XXXX负责人：XX

　　工程代表人：工程代表人：XXX

　　内部银行账号：XXX内部银行账号：X

　　XXX年XXX月日

施工委托合同3

　　发包人(以下简称甲方)： 设计人(以下简称乙方)：

　　发包人委托设计人承担 项目建筑工程施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同依据下列文件签订：

　　1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2、国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3、建筑工程批准文件。

　　1.4、政府部门规定的相关标准。

　　第二条 本合同项目的概况：

　　2.1、项目名称：

　　2.2、建设单位：福建海峡国际商贸城实业有限公司

　　2.3、建设地址：

　　2.4、总投资：

　　2.5、资金来源：自筹

　　2.6、建设工期：约 日历天

　　第三条 本合同项目设计范围及内容：

　　3.1本项目的方案设计甲方已另行委托，乙方负责承担本项目建筑初步设计之后直至完成施工图设计阶段的全部工作内容，包括扩大初步设计(除建筑外各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计出件报审，根据当地建设主管部门对不同建筑类型的具体要求及甲方要求完成本项工作内容。

　　3.2在方案交底之前，乙方负责总平面设计的报批配合及方案设计阶段各专业的技术支持、对方案设计人提交的各阶段成果给出合理化意见和建议的义务，并提前参与和把控，保证减少对接工作的矛盾和缩短设计周期。本项工作于本合同生效时即时展开。

　　3.3设计服务具体内容均包括但不限于以下内容：

　　3.3.1表一：

　　3.3.2设计内容：

　　3.3.2.1建筑专业的施工图设计、结构专业全过程设计、给排水专业全过程设计(配合泳池及景观水处理系统,并完成管道综合图 )、通风空调、防排烟专业全过程设计、消防、人防专业全过程设计、强弱电专业全过程设计(不包含智能化系统及电信、有线电视外管网)、室外总平面的施工图阶段设计,室外道路交通及室外综合管网设计。总平面图部分包含一层总平面图、竖向设计图、交通及消防系统图等。

　　3.3.2.2.如本工程申报国家相关示范评优工程，乙方应配合完成本合同委托设计范围内相应设计内容的申报技术工作。

　　3.3.2.3.单体建筑的电梯大堂及室内的二次装修设计不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方应在收到上述由甲方另行委托设计的设计文件后三日内提出意见，对其可实施性进行复核。上述图纸的最终审批权在甲方。当某些装修设计需要乙方配合出图时，乙方应及时配合出图，不得延误其他设计或施工单位的工期。

　　3.3.2.4.燃气项目不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方应考虑其位置对建筑立面影响及与相关专业的关系，完成其它设备(强弱电、给排水、通风空调等)与市政管网系统接驳的设计工作，在总图中应明确小区内各管线与市政管线的关系。

　　3.3.2.5.市政工程设计、环境景观设计不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方需负责协调并汇总市政各专业、景观各专业管线图纸，并体现在管线综合布置图中。 3.3.2.6.室内交通设计(指地下室的车位、行车线等)。

　　3.3.2.7.其它相关专业公司设计图的审核确认，如钢结构、玻璃幕墙、智能化等。当某些专业图纸需要乙方配合出图时，乙方应出相应的图纸。

　　3.3.2.8.乙方应提供外立面装饰做法施工图，如外墙面砖排砖图、外墙涂料分割图及铝合金门窗详图等。

　　3.3.2.9.相关工作，包括但不限于下列内容：

　　产权预测面积核对：外轮廓线、露台、套内、公共部位等; 每套附加面积计算：露台、闷顶、可自行改造面积等;

　　根据甲方要求，负责到模型制作公司对模型的形体、色彩调整和确认。协助方案设计单位确认外装材料。

　　上述相关工作的完成时限由乙方根据甲方进度要求配合完成，人员安排在制定计划时一并考虑。

　　第四条，设计取费标准及配合要求、奖罚措施等。

　　4.1、设计费标准：本工程采用单价包干，即按每平方米设计单价： 元/m2(具体详见表一)

　　4.2、设计费总额：总设计费=建筑面积х每平方米设计单价( 元/ m2)。(按建设主管部门颁发的施工许可证施工图建筑面积计付设计费)

　　4.3、设计费说明详见表二及说明表二：

　　说明：

　　a) 付款时乙方应提供正式等额的有效发票。乙方应在甲方付款前将每期等额有效的正式发票交于甲方，经甲方审核后无误后再支付相应的款项，第三次付款前，乙方应提供结算总价全额发票，否则甲方有权顺延付款。

　　b) 第三次付款按照施工图核定的建筑面积进行结算，并留足第四次付款额。

　　c) 本合同履行后，定金抵作设计费(在第二次付款时予以折抵)。

　　4.4、提供设计文件的要求，详表三。在工程建设过程中，如甲方需要加晒图纸的，一律按0#图纸4元/张、1#图纸3元/张，2#图纸2元/张的标准另行计费提供图纸。

　　4.5、异地配合要求：乙方应自行承担施工图审查、施工图交底、项目各阶段工程验收等工程建设全过程的异地配合费(含差旅费)等;若甲方需要，乙方应派设计代表常驻工地现场，由此所产生的一切费用由乙方自理。乙方未能及时按照甲方约定时间到场，每延迟一天罚款5000元。

　　4.6、限额设计：甲、乙方应协商确定合理的各项设计指标(如砼含量、钢筋含量、荷载、装修标准等)，双方确定施工图设计限额指标后(限额指标作为合同附件)，乙方必须按确定的各项指标进行设计，超过上述指标量的，则视为乙方设计不当，乙方应无偿优化直至甲方满意(工期不予顺延)并承担甲方由此造成的全部损失。(赔偿金上限不超过总设计费)

　　第五条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 表三：

　　第六条 乙方应向甲方交付成果约定：

　　第七条 本项目设计组组成人员：(详见下表)

　　说明：以上设计负责人未经甲方同意不得更换，如乙方确需调整设计人员，应报甲方批准同意，且更换后之设计人员的资质不低于原设计人员。如乙方擅自更换上述设计人员的，则甲方有权拒付设计费。 表六：双方业务联系人一览表 第八条 双方责任 8.1、甲方责任：

　　8.1.1合同履行期间，乙方提供的任意一阶段设计文件达不到甲方要求或未通过图审，甲方可以在支付与该阶段设计工作量相应的设计费后，终止本合同的履行。

　　8.1.1、甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

　　8.1.2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

　　8.1.3、甲方要求乙方较合同规定时间提前交付出设计资料和文件时，乙方应尽力满足甲方的要求。如此要求将造成乙方的大量投入，在双方协商的基础上，甲方同意向乙方支付适当的赶工费。

　　8.1.4、甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让，甲方有权在本项目的商业销售行为中采用设计人的名称及过往业绩作商业宣传。

　　8.1.5根据乙方设计人员的配合情况，甲方有权要求调整设计人员，乙方不得以任何理由拒绝。由此造成甲方的.损失乙方应负全责。 8.2、 乙方责任：

　　8.2.1、乙方应按本合同第三、六条款规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件资料。 8.2.2、乙方应对设计文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。

　　8.2.3、合同生效后，乙方单方提出解除合同的，应双倍返还甲方定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。

　　8.2.4、乙方交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。

　　8.2.5、乙方应与建筑方案设计公司对接，并承接本项目建筑初步设计之后，即到施工图的全部设计工作，包括初设阶段的各专业设计(除建筑专业外)、扩大初步设计(各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计是否要出件报审，根据当地建设主管部门对不同建筑类型的具体要求及甲方要求完成本项工作内容。

　　8.2.6、乙方具有在修建性详细规划和方案设计阶段以顾问公司的形式无偿参与修规和方案设计的探讨、调整的义务，并给与甲方以技术支持。乙方应主动承担与方案设计公司的配合协调工作，杜绝方案设计和施工图设计由不同设计公司承接可能产生的诸多矛盾和隐患的现象，从而保证整体设计工作的流畅和完整。

　　8.2.7、在充分尊重方案设计思路以及完整性的基础上，乙方应按照国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，其设计资料深度应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》，若未达到该标准，则乙方应无偿进行修改或补充。如在施工图设计中出现与方案设计方存在争议时，应会同甲方及方案设计单位三双共同协商解决，解决不了的最终以甲方确认为准，同时乙方应尊重方案设计并按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　8.2.8、乙方采用的主要技术标准是：现行国家、地方规范、规程、标准等。 8.2.9、设计合理使用年限50年。

　　8.2.10、根据甲方需要，在施工期间乙方应派设计代表驻场，以确保本次设计任务的完成。同时，乙方在接到甲方任何形式的通知后24小时内，应根据具体服务内容安排有关设计人员到场，否则，由此产生的后果由乙方负全责。

　　8.2.11、乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，并无偿负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计文件的技术问题和参加竣工验收等。如施工图完成后叁年之后甲方才开始开始施工(含中途停建、缓建等)，乙方仍负责本合同规定的工作内容。如三年后开始施工，相关事宜双方另行协商。

　　8.2.12、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

　　8.2.13、参与项目的设计人员所接受的其他任务不得影响本项目的设计质量和进 度保证。 第九条 违约责任

　　9.1、在本合同履行期间，甲方变更或解除合同，需经双方协商一致。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。若乙方的实际损失大于上述费用，则乙方保留按实际损失申请赔偿费的权利。乙方如提出终止或解除合同的，应双倍返还甲方定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。若甲方的实际损失大于上述费用，则甲方保留按实际损失申请赔偿费的权利。

　　9.2、甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金(累计不超过应付金额的10%)。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

　　9.3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失, 乙方除负责采取补救措施外,应免收直接损失部分的设计费。甲方可视损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小要求乙方支付赔偿金。

　　9.4、由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计资料的提交时间(包含乙方不能按时、按量)，每延误一天，应减收该阶段设计费的千分之二;逾期超过30天时，则甲方有权单方提前解除合同，剩余款项甲方不再支付，并且有权要求乙方双倍返还定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。若甲方的实际损失大于上述费用，则甲方保留按实际损失申请赔偿费的权利。 第十条 其他

　　10.1、乙方不得直接向承接本项目的施工单位提供任何相关设计文件(如设计变更、验收手续等)

　　10.2、施工图完成后，因甲方需求变化发生重大设计变更，如平面功能调整产生的各专业变更，乙方应全面配合，双方根据所发生的工作量另行协商设计费，乙方承诺按最优惠价格即收取成本费用。

　　10.3、乙方为本合同项目所采取的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买，但乙方应给予协助。本合同第三、六条规定乙方交付设计资料及文件份数，超过本合同规定的份数，乙方另收工本费。

　　10.4、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需费用由甲方承担。

　　10.5、甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。

　　10.6、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　10.7、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，对不可抗力事件造成的未履行或延迟履行义务，任何一方均不承担责任。受不可抗力事件影响的一方须采取适当措施以减少或消除不可抗力的影响，并尽快恢复履行受不可抗力事件影响的义务。

　　10.8、本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由项目所在地人民法院诉讼解决。 10.9、本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。

　　10.10、本合同经双方签章并在甲方向乙方支付定金后生效。

　　10.11、本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　10.12、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、电子邮件、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　10.13、本合同最终解释权归建设单位海峡国际商贸城实业有限公司所有。

　　相关附件：1.施工图设计指导书(附件一);

　　2.设计文件深度及设计失误的分类(附件二)

　　发包人名称：

　　设计人名称：

　　年月日：

施工委托合同4

　　甲方：

　　乙方（施工方姓名）：

　　身份证号码：

　　丙方（农户姓名）：

　　身份证号码：

　　为改善农村卫生环境状况，保障人民群众的身体健康，甲方根据上级有关部门关于进一步加大农村改厨工作的指示精神，经两委会研究决定对村民的.厨房进行改造。现经村委会（甲方），施工方（乙方）与农户（丙方）三方充分协调，达成施工合同如下：

　　一、丙方自愿委托乙方为其改造厨房。改造内容为：改灶、改台、改柜、改管、改水等五项。改造所需灶、台、柜、洁具、水龙头等由乙方自行购买安装；电线、线槽等材料由丙方提供，乙方负责免费排线、安装。

　　二、乙方按丙方要求进行施工，施工安全问题由乙方负责，建造质量问题由甲方监理、丙方验收。

　　三、工期：20xx年月底按甲方要求保质保量完工。

　　四、资金：工程完工并验收合格后，丙方自愿将本人申请20xx年改厨项目所得上级部门补助资金直接拨付至乙方账户。

　　五、本合同一式四份，甲乙丙三方各持一份，第四份送到久隆镇国土规建环保安监站备案。

　　甲方：村委会（公章）

　　乙方：施工队（签字）

　　丙方：农户（签字、手摸）

　　20xx年xx月xx日

施工委托合同5

　　发包方(甲方)：工程委托施工合同(单包)

　　承包方(乙方)：身份证号码：

　　本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　1.工程名称：

　　2.工程地址：

　　3.承包范围：

　　居室面积：居室间数：

　　4.工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

　　二、承包方式：

　　1.工期： ____天，自__年_月__日开工，于__年_月__日竣工。

　　2.工程承包价款：

　　A.工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

　　B.工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

　　3.承包信誉保证及质保条款：

　　A.根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

　　B.乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

　　C.工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

　　4.工程质量及管理约定：

　　A.乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

　　B.工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

　　5.工程款支付方式：

　　A.合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

　　B.乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。

　　6.双方其它约定：

　　三、工程质量要求：

　　按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

　　四、甲方的责任及义务

　　1. 提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

　　2.开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。

　　3.派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

　　4.严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

　　五、乙方的责任及义务

　　1.严格遵守公司制定的各项规章制度。

　　2.在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的`施工。验收单必须有客户签字。

　　3.严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

　　4.必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。

　　5.必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。

　　6.甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

　　7.乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。

　　六、争议或纠纷处理

　　1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

　　2.当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

　　七、附则

　　1.本合同甲、乙双方各执一份。

　　2.本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

　　甲方：乙方：

　　代表人：家庭住址：

　　单位地址：邮政编码：

　　电话：电话：

　　__年____月__日__年_月__日

施工委托合同6

　　工程项目施工监理委托合同提要：本合同书（协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录，称为"本合同书"）经合同双方法定代表人或代理人签字，并加盖本单位公章后生效

　　络进度计划，提出各合同控制性进度目标。审查批准承包单位提出的施工进度计划、检查实施情况，督促承包单位采取措施实现合同目标要求。当计划变动时，及时提出调整网络计划的意见。

　　－－质量控制：审查承包单位的`质量控制性体系和措施核实质量文件，对施工依据合同文件、设计图纸和技术要求等进行检查，对施工质量进行监督。对单项工程、隐蔽工程和施工前准备工作等进行检查、验收和签证，发布停工和复工令。对施工质量进行评价。

　　－－投资控制：协助委托方编制投资控制性目标，和各年的合理投资计划。审查承包单位提交的资金表，审核承包单位的收方计量及单价费用等。签发付款凭证，受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，提出处理意见、处理合同变更，下达变更指令。

　　－－安全施工监督：督促检查施工安全措施和防护设施，参加重大安全事故调查。进行合同内的协调工作。

　　－－协助委托方按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收、审查设计单位和施工单位编制竣工图和资料。

　　－－编制监理月、季、年报等。做好施工记录，对工程档案资料进行整理和管理，即档案管理。

　　附录Ｃ 提供设施与设备

　　甲方：

　　乙方：

　　提供设施与设备具体要求如下：

　　１．……

　　２．……

　　３．……

　　附录Ｄ 监理费用及支付

　　１．监理费用：经甲乙双方协商总费用为＄＿＿元

　　２．费用支付：合同生效后一个月内由甲方支付给乙方进场费＿＿万元，以后按下表拨款：

　　年 月 日拨款金额／元备注

　　附录Ｅ 监理机构及主要人员表

　　１．监理机构：（略）

　　２．主要监理人员表：

　　总 监：

　　副 总 监：

　　总监代表：

　　总监办公室：

　　行 政 部：

　　合 约 部：

　　中心试验室：

　　驻地监理部：

　　＿＿工程组：

　　＿＿工程组：

　　＿＿工程组：

　　顾问组成员：（略）

施工委托合同7

　　委托单位(甲方)：_______________有限公司施工单位(乙方)：____________有限公司

　　甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的原则，为明确双方责任，经双方协商签订本合同。

　　一、项目名称：阳泉西环高速公路隧道物探工程。

　　二、施工期限：本工程自20___年12月10日至20__年12月24日。

　　三、工作内容：

　　乙方采用瞬变电磁法施工，按照甲方施工要求，测线长4400米，共三条测线，约20__个测点。

　　四、质量与验收

　　要求乙方物理点合格率达到95%

　　五、费用及结算

　　施工费用约12万元，工程结束验收合格后，在报告提交7天内，甲方按实际工作面积一次结算。

　　六、甲方责任

　　1、按照合同约定及时拨付资金。

　　2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。

　　3、审批由于人力不可抗拒的.自然灾害造成的损失。

　　4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

　　5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。

　　6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

　　七、乙方责任

　　1、接受甲方委托的监理单位的监理。

　　2、严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。

　　3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

　　4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。

　　5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

　　八、违约责任

　　违约方按5%支付违约金。

　　九、争议解决

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，可采取仲裁或按司法程序解决。

　　(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

　　(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。

　　十、本合同一式__陆__份，甲乙双方各执___叁_____份。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：

　　____年___月____日____年___月____日

施工委托合同8

　　发 包 方： 山东潍坊科技学院（以下简称甲方）

　　承 包 方： 山东华浩电力工程有限公司 （以下简称乙方）

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条 工程概况

　　工程名称：教授新村箱变工程

　　工程地点： 科技学院教授新村

　　工程内容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

　　承包形式：总承包， 包工包料，交钥匙工程

　　（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线

　　工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

　　第二条 工程总价

　　合同总价为（RMB）：100万元整 含税（大写 壹佰万 元整）， 以最终决算价格结算。

　　第三条 付款方式

　　1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写 肆拾万元整）；

　　2、 设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币） 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整)

　　4、 双方盖章后合同开始生效。

　　第四条 合同范围

　　1、 合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

　　2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；

　　3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

　　第五条 甲方职责

　　1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、 保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条 乙方职责

　　1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、 协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、 自柜体到厂日起履行保固条款； 5、 开具本合同价上的.工程发票。

　　第七条 技术规范

　　按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条 工程日期

　　1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；

　　第九条 解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

　　第十条

　　合同编号：

　　2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

　　任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

　　委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

　　单位地址： 单位地址：

　　账 号： 账 号：

　　合同签订时间： 合同签订时间：

　　费用计算表

　　建设单位：

　　其他项目费用

　　措施项目费用

施工委托合同9

　　建设单位:临清豪翰投资发展有限公司(以下简称甲方)

　　承包单位：临清市锦城实业公司(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:

　　一、工程概况

　　1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工

　　2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角

　　二、承包方式及范围

　　承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。承包范围：

　　1、供电系统设计。

　　2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;

　　3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。

　　4、整理工程施工验收资料

　　5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

　　三、工期

　　20__年7月15日至20__年8月15日。

　　四、工程造价及付款方式

　　该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。

　　总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。

　　付款方式:

　　1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;

　　2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。

　　3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。

　　五、箱变技术要求

　　1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;

　　2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;

　　3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接;

　　4、变压器采用2台S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV变压器(产品是铜芯，"达驰"牌);

　　5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);

　　6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;

　　7、电气开关等元器件品牌为"正泰"或质量不低于该品牌。

　　六、安装质量标准

　　1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

　　3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。

　　4、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。

　　七、双方责任

　　甲方责任：

　　1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。

　　2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。

　　3、及时支付工程款。

　　乙方责任:

　　1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工;

　　2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;

　　3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。

　　4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的'3‰，给甲方赔偿损失。

　　5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程，须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。

　　八、质保期

　　箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。

　　在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。

　　九、合同生效

　　合同生效时间：20__年7月15日。

　　本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。

　　甲方：_______________有限公司乙方：____________实业公司

　　法定或委托代表人：法定或委托代表人：

　　开户银行：_________

　　银行账号：_________

施工委托合同10

　　甲方(委托人)： 身份证号码：

　　乙方(居间人)： 身份证号码：

　　本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　1.2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的'，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。

　　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。

　　2.3乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，能够正常施工。

　　2.4 如工程款支付遇到问题，乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。

　　2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　4.1本项目居间报酬为

　　4.2居间成功后，报酬为总中标金额千分之 。本报酬支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。

　　4.3甲方可以转账或现金的方式支付。

　　4.4 报酬支付到指定账号。

　　账户名：

　　账号：

　　五、保密事项

　　5.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　5.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　六、合同终止

　　6.1本合同签字生效后，如中标合同未签订本合同自动终止。

　　6.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　6.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　8.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　8.2 乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有，则由乙方自行承担法律责任。

　　8.3本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　签订日期： 年 月 日

施工委托合同11

　　委托方： ( 以下简称甲方)

　　居间方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原则下，双方达成以下合同条款：

　　一、甲方委托乙方： 联系承揽 开发区万达广场公寓室内装修工程。

　　二、项目、工程概况(以正签项目，施工合同为准)

　　1、项目工程名称：

　　2、项目工程地点：

　　3、项目工程内容：

　　4、项目工程造价：

　　三、居间费用：

　　1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与 正签合同 甲方自愿付给乙方费用 (报酬)。

　　2、无论合同名称或项目，工程负责人及法人发生变化，甲方付给乙方的`报酬都要如约履行。

　　3、本合同在执行过程中结束，甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。

　　四、居间费用(报酬)付款方式：

　　1、工程报酬：按本工程总造价3%提取报酬(税后)，以实际发生工程量为准。

　　2、付款方式：年完工结算剩余50%一次性付清 。

　　五、违约责任：

　　甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。

　　六、合同及法律生效：

　　本合同一式 贰 份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。

　　甲方： 乙方：

　　年月日：

施工委托合同12

　　委托方（以下简称甲方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　受托方（以下简称乙方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商达成如下协议：

　　一、委托施工内容

　　________________________________________。

　　二、工程地点

　　_____________________________________________。

　　三、承包方式

　　甲方以固定总价款____________元整（￥：_____________元）委托给乙方。

　　四、工期要求

　　现场具备条件进场施工开始______个日历天；如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。

　　五、付款方式

　　工程竣工验收合格后一次性付清。

　　六、质量标准

　　工程施工合格。

　　七、甲乙双方权利和义务

　　1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。

　　2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题乙方必须及时整改。

　　3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。

　　4、乙方接受甲方委托，应按规定全面完成各项承包工作，并承担规定的`承包人的全部义务和责任。

　　5、乙方负责本工程所有安全事宜，如发生意外甲方不承担任何责任。

　　八、争议解决

　　本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_____人民法院起诉。

　　九、其他

　　本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：

　　签订日期：______年______月______日

　　签约地点：

　　乙方（签章）：

　　签订日期：______年______月______日

　　签约地点：

施工委托合同13

　　发 包 方： (以下简称甲方)

　　承 包 方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容： 承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条 工程总价

　　合同总价为(RMB)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。

　　第三条 付款方式

　　1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);

　　2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。

　　第四条 合同范围

　　1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

　　第五条 甲方职责

　　1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

　　3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条 乙方职责

　　1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的.手续;

　　4、 自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、 开具本合同价上的工程发票。

　　第七条 技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条 工程日期

　　1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条 解 约

　　1、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　第十二条 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工委托合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　现就甲方所委托的福建华建御景装饰工程有限公司装饰技术研发基地设计事项，乙方接受设计委托，就委托设计事项，双方经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》，签订本合同，双方承诺信守执行：

　　一、委托事项

　　福建华建御景装饰工程有限公司装饰技术研发基地总平方案规划及各单体设计

　　二、设计费用

　　1.规划方案：先预付 万(不含税)，结算时在研发大楼单体设计总价中扣还给甲方。

　　3.研发大楼价格：(三期开发前双方再行确定)

　　三、付款方式

　　1.甲方需在合同签订之日起五个工作日内将委托设计预支费用的 付给乙方，原则上，乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。

　　2.设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。

　　四、设计的时间：乙方应在 个工作日内，遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在 工作日内完成终稿设计(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。

　　四、知识产权约定

　　1.乙方对设计完成的`作品享有著作权，甲方在将委托设计的所有费用结算给乙方后，乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。

　　2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　3.未被甲方采用的设计方案，知识产权仍归乙方。

　　五、双方的权利义务

　　甲方义务：

　　1.甲方按照合同约定支付相关费用;

　　2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;即红线图1份，立项批文1份;

　　甲方权利：

　　1.在乙方设计初稿之前，甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2.在乙方设计初稿之后、和在按甲方选定的委托设计形式中规定的设计流程中，甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　乙方义务：

　　1.如甲方的要求合理，规范，乙方应配合进行设计。

　　2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　3.乙方的设计成果需满足建设主管部门对该成果的审核并达到通过。

　　乙方权利：

　　1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3.乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

　　六、违约责任

　　1.甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的，所预付的费用无权要求退回;甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2.乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　七、不可抗力因素

　　甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决，确实无法调节，则由仲裁机关或根据合同法办理。

　　八、合同生效

　　本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日;

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力;本合同附件具有同等效应;合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

施工委托合同15

　　委托方（甲方）：______

　　设计方（乙方）：______

　　甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行设计工作。为保证工作顺利进行，双方特签订本合同，供共同遵守执行。

　　第一条：工程概况

　　第二条：价格及付款方式

　　1、本工程设计费详见取费附表。

　　2、合同一经签订，甲方应付给乙方首次设计费，为合同总额的50%，计人民币元（大写万元整）。乙方提交全部图纸电子版前，甲方应付给乙方设计费，为合同总额的30%，计人民币元（大写万元整）。款到后，乙方打印图纸4份，电子版一份。乙方提交全部预算电子版前，甲方应付给乙方设计费，为合同总额的15%，计人民币元（大写万元整）。工程竣工交付使用后，甲方应付给乙方设计费，为合同总额的5%，计人民币元（大写万元整）。乙方应提供等额设计费收据。

　　第三条：双方责任与义务

　　1、合同经双方签订生效后，如变更合同内容须经双方协商一致后重新补订协议。

　　2、甲方变更委托设计项目、规模、条件，或因提交的`资料错误，或所提供资料做较大修改造成乙方设计工作增加时，双方需另行协商，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付费用。甲方应按本合同第二条之规定的金额和时间向乙方支付费用。甲方未付预付款，乙方不开始工作，如逾期支付费用，乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方，直至终止合同。合同合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。

　　3、乙方应尊重甲方意图，并按甲方说明开展设计工作，负责与相关设计院及时沟通并调整修改，按时提交相关图纸。

　　4、乙方负责施工期间的技术交底与技术咨询工作，现场技术服务每周三次。

　　第四条：双方责任与义务

　　1、本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：______

　　乙方（公章）：______

【施工委托合同】相关文章：

施工委托合同15篇03-17

工程施工委托合同03-03

租房委托合同02-21

购房委托合同12-13

施工施工合同04-12

施工施工合同15篇01-01

装修设计委托合同12-06

施工人员安全施工保证书02-18

施工实习报告10-28