当前位置：猎群网>合同>施工合同>施工承包合同

施工承包合同

时间：2022-01-02 13:21:16 施工合同我要投稿

精选施工承包合同范文合集八篇

　　随着法律知识的普及，人们运用到合同的场合不断增多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的施工承包合同9篇，希望能够帮助到大家。

精选施工承包合同范文合集八篇

施工承包合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就 (工程)施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包内容

　　乙方自愿承担该幢楼设计施工图中建筑(包括室外散水)、结构、装饰工程、卫生洁具安装、预留孔洞的留设、设备安装完毕后孔洞的封堵、安全防护搭设等施工涉及到的所有劳务(土石方工程、0.000以下基础工程除外)、施工所用的机具设备、工具及所需的小型材料;甲方只提供塔吊、搅拌机、龙门吊、钢材、水泥、砂、碎石、砖、磨石材料、贴面材料、钢管、脚手架材料、模板，其余的由乙方负责并承担费用。

　　四、工期：

　　1、工期：开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总日历天数天。

　　2、合同工期：雨季及季节性施工应包括在工期内，不予顺延，如工期延迟，甲方有权对乙方进行处罚。

　　3、总工期以合同为准，阶段工期以甲方的要求为准，每延误一天(含阶段性工期)按工程造价1%的标准罚款。罚款后乙方必须按甲方提出的整改期限完工，仍不能完工，则甲方有权单方解除合同或另行增加施工队伍，乙方计量工程价款按完成工程量的60%进行结算(另40%作为续建队伍的赶工费用)，乙方还应承担由此给甲方造成的损失。

　　4、工程完工时乙方应向甲方提交完工验收申请，甲方会同本工程建设单位、监理单位、设计单位、质检单位等相关部门按国家有关规定组织验收。如验收不合格应返工至合格，返工工期将作为合同工期进行累计。

　　5、乙方承诺在签订合同之前自己已对现场和其周围环境以及相关资料进行了详细、认真地察看和核查，并对以下几点内容已经熟知：

　　(1)现场的地形、地貌、地质条件和特征，水文和气象条件;

　　(2)施工方案、工艺流程、技术要求及相关程序;

　　(3)实施和完成本合同工程及其缺陷的修复所需做的工作范围、性质;

　　(4)所有安全及其它意外风险及不利因素;

　　(5)还应认为：乙方已将上述因素对工程的影响已在单价中予以充分考虑。

　　五、工程价款结算

　　1、本工程采用固定综合单价一次性包干，其综合单价为元/m2。本综合单价已包含人工费、利润、管理费、赶工费、安全措施费、事故赔偿费、驻地建设、施工队伍调谴、机械设备及其进退场、零星建设费用、承包人装备险及职工的(人身)事故险、各种原因引起的误工等各项和未能述及的为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用等，价格不予调整，工程量按竣工施工图建筑面积计算。

　　2、工程进度劳务款支付方法：经监理和甲方检查符合质量标准后，根据其完成的工程量和本合同规定的单价进行计算，每月按其85%支付进度款，余下15%在竣工验收合格后30日内支付10%，剩余的5%作为工程质量保修金，待工程竣工验收合格后一年后支付给乙方。

　　六、工程质量

　　本工程质量目标为一次性验收合格，工程验收时，按图纸和现行国家验收标准及规范执行。乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和甲方提供的施工图组织施工，确保工程质量(具体施工质量要求，以甲方的施工技术交底内容为准)，乙方达不到质量标准，按工程结算总价5%的标准罚款，并由乙方承担因此而产生的一切费用。

　　七、双方责任

　　l、甲方责任：

　　(1)甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查，办理有关施工签证、验收手续等。

　　(2)工程变更，甲方应于相应工序施工前三天以书面形式通知乙方。

　　(3)工程完工后，甲方应组织相关人员在7日内进行验收。

　　(4)负责测放各楼层的主轴线和主要标高线，乙方无偿给予协助。

　　2、乙方责任：

　　(1)乙方应按照编制的月、周、日施工方案严格组织施工。

　　(2)乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，确保不发生任何安全事故。

　　(3)乙方应合理组织施工和机械、人员调配，保证工程按期完成。

　　(4)乙方应服从甲方现场代表和监理的统一指挥。

　　(5)乙方应根据施工组织设计，编制实施性内外脚手架、支撑架施工方案(该方案必须符合设计及规范要求，并报甲方及监理审核批准后实施);列明计划工作，机械、人员配备数量和计划完成的工作量，计划必须满足总工期要求，具有可实施性，计划必须得到甲方、监理批准。如乙方不能按照计划配备施工机械和人员、未完成计划工作量，甲方有权解除合同，乙方应无条件退场，由此给甲方所造成的损失由乙方全部负责。

　　(6)负责拌合站水泥运送、堆码，拌和机的清洗及拌合站的清洁等。

　　(7)协助配合甲方的其他工作。

　　(8)乙方已熟知并同意甲方的《民工工资管理发放办法》，同时承诺按甲方的《民工工资管理发放办法》执行，如乙方未按《民工工资管理发放办法》的规定及时办理有关手续，其责任与损失均由乙方承担。

　　(9)乙方应保管好甲方所提供的机具、设备及材料，若有损坏、遗失，则乙方应照价赔偿。

　　八、履约保证金

　　1、乙方在合同签订之日起一天内，将履约保证金元(大写：元整)缴到甲方单位，若在规定的时间内，乙方未交齐保证金，则乙方构成违约，由甲方另选队伍，乙方已交付的保证金不予退还。

　　2、履约保证金返还方式：工程完工并验收合格后，由甲方无息退还履约保证金。

　　九、安全管理责任：

　　1、乙方负责人必须为所有施工和管理人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有施工机械设备办理保险，保险费用由乙方支付。

　　2、乙方必须按《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》与地方政府关于安全生产的规定组织施工生产，并积极配合甲方的安全交底工作。

　　3、乙方须接受政府、安全生产管理机构、监理与甲方的安全检查，并积极配合检查，对检查出的问题，立即按要求整改。对检查发现问题严重影响安全的，检查机构有权要求乙方停工整改，直至满足安全要求。

　　4、乙方应建立内部安全管理机构，设立专职安全员，建立健全安全规章制度，完善安全操作规程，树立安全第一的思想，定期对其员工进行安全教育，乙方每月对作业人员进行不少于1次的安全教育，使其熟悉各项安全技术操作规程。乙方必须要求其作业人员严格按安全技术操作规程作业，防止出现安全事故。定期或不定期对所承担工程进行检查，及时发现事故隐患，并整改。

　　5、乙方必须为其施工作业人员提供必要的安全防护设施与防护衣物等，如安全帽、安全带、防护罩等。

　　6、乙方特殊工种作业人员必须持证上岗，(含电作业、金属焊接、起重作业、场内车辆驾驶、登高作业、挖掘等)。发现乙方作业人员无证上岗，将对乙方进行处罚1000元/人.次，并要求乙方安排有证人员持证操作。

　　6、乙方必须采取切实措施，杜绝重伤与亡人事故，减少轻伤率，轻伤率不大于0.5%。发生重大伤亡事故，由乙方承担相应责任与损失费用。

　　7、发生安全事故必须及时如实向甲方报告，由甲方按规定向上报告，严禁隐瞒不报。

　　9、施工现场或周边发生事故时，乙方必须无条件接受政府与甲方应急小组的指挥，并积极支持配合事故抢险，为其提供一切便利。

　　10、乙方必须按报建要求配备专职安全员，负责乙方所承担工程的安全管理，并接受甲方的.统一领导，在合同签订进场后一周内，将专职安全员报甲方备案。未配备专职安全员，甲方有权对乙方进行罚款，并要求其停工整改，直至配备能切实负责安全生产的专职安全员为止。

　　11、乙方必须采取切实有效措施，消除或减小施工生产对乙方员工和甲方相关人员可能面临的职业健康风险。

　　12、乙方机械设备进场后，必须将规格型号、安全状况等报甲方备案。由甲方进行安全检查后，方可投入使用。对国家强制要求的，必须由相应机构进行安全检查后，方可投入使用。对未经检查投入使用的，将追究乙方责任。造成事故的，将加大对乙方的处罚。

　　13、乙方承担其施工段内一切安全事故的费用和责任。

　　14、切实加强民爆器材管理，严格按相关民爆器材管理部门规定执行，严防事故发生。

　　15、发生严重打架、斗殴、违法乱纪并给甲方声誉造成重大影响，一次对乙方处以10000元罚款。

　　16、乙方及其职工必须遵守国家及地方法律、法规和甲方关于工程技术、质量、安全、物资、机械、行政、环保、水保、文明施工等一切规章制度。

　　17、乙方要协助甲方对民工进行三级安全教育，并与工人签订安全生产责任书，不签订者不得上岗;

　　十、工程质量：

　　1、本工程质量标准双方约定为：合格工程。

　　2、因乙方责任造成质量事故，乙方必须按甲方要求进行整改，整改费用由乙方自理，如乙方拖延整改时间或有意扩大事态，甲方有权对其加重处罚或勒令退场并不予结算，同时在保证金承包费中扣取由此造成的损失费用。

　　3、乙方在施工中发现设计有误，应立即向甲方提出以便进行修正。

　　十一、文明施工：

　　1、甲、乙双方应严格按文明工地要求施工，加强科学管理、坚持文明施工;

　　2、如出现以下问题甲方将依据制度进行处理：

　　(1)钢筋堆放不齐、型号不分、原料、半成品、成品未按区域分开，材料不进行覆盖生成锈蚀，钢筋头未按指定地点堆放，经甲方催促未限期进行整改的，本项目部将根据实际情况进行进行罚款。

　　(2)木工区域：模板、木枋、钢管、扣件未按指定地点分开堆放，板、木枋下脚料未进行及时清理归堆，经甲方催促未限期进行整改的，本项目部将根据实际情况进行进行罚款。

　　(3)瓦工班组：砂子、石子、红砖、砖块、装饰材料、水泥未按指定地点堆放，工完未做到料净，场地不及时清理，垃圾不及时清理归堆，砂浆、混凝土满地散落未进行及时清理的甲方在安排后未限时整改的有权对乙方进行处罚;

　　(4)乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领退手续，对借用的甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养;

　　(5)工程材料实行领用制度，乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费，凡人为原因造成的材料浪费，损失全部由乙方承担;

　　(6)木工班在工程完工后，必须做到木胶板、木枋、钢管按指定的位臵起完钉子后，长短分类码放整齐，丝杆、山形卡、十字卡、转卡、接头卡按所领的数量交回库房;钢筋班在工程完工后，施工现场所有钢筋必须按甲方要求清理干净，分类码放整齐;电焊班、架子班、放线班、信号班必须要有上岗证和操作证;

　　(7)所有乙方各施工班组在工程完工后，所有在甲方库房领用材料必须交回库房，经材料员签字后方可结算，如有损坏，按原价在工程劳务费中扣除;

　　(8)听从指挥、服从安排，乙方要服从甲方管理人员的统一管理，如出现不服从管理，辱骂、打架、围攻管理人员者罚款200-20xx元，情节严重者移交公交机关处理，乙方不得因人工工资支付问题聚众闹事等现象发生;

　　(9)签订合同后未在规定时间内上足规定的民工数，而耽误工期影响整体施工进度，甲方有权立即终止合同，扣收全部承包保证金，并清退乙方出场。

　　3、乙方应教育工人遵纪守法，不得在施工场地打架斗殴，认真执行公司项目部的卫生管理制度、安全文明制度、例会制度。如发生违法事件均由乙方负责，如发生违反规章制度事件，按制度规定进行处罚。

　　十二、生活管理：乙方工人食宿自理。

　　十三、本合同双方盖章或签字后生效、工程质量保修金返还后失效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工承包合同篇2

　　一、协商解决

　　协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。

　　二、调解

　　三、仲裁

　　当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。(国际上不一定一裁终局)

　　可以选择：工程所在国、被诉方所在国或合同约定的第三国仲裁。

　　与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点。

　　(1)仲裁程序效率高，周期短，费用少。

　　(2)保密性。

　　(3)专业化。

　　四、DAB(Dispute Adjudication Board——争端裁决委员会)方式

　　这不同于调解，也不同于仲裁或诉讼。在FIDIC合同中采用的是DAB方式。

　　(一)DAB方式的概念

　　合同双方经过协商，选定一个独立公正的争端裁决委员会(DAB)，当发生合同争议时，由该委员会对其争议作出决定。合同双方在收到决定后28天内，均未提出异议，则该决定即是最终的，对双方均具有约束力。

　　(二)DAB的任命

　　(1)常任争端裁决委员会，在施工前任命一个委员会，通常在施工过程中定期视察现场。

　　(2)特聘争端裁决委员会，由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成，他们的任期通常在DAB对该争端发出其最终决定时期满。

　　(3)由工程师兼任，其前提是，工程师是具有必要经验和资源的独立专业咨询工程师。

　　DAB的成员一般为工程技术和管理方面的专家，他不应是合同任何一方的代表，与业主、承包商没有任何经济利益及业务联系，与本工程所裁决的争端没有任何联系。

　　DAB成员必须公正行事，遵守合同。

　　(三)DAB的报酬

　　对争端裁决委员会及其每位成员的报酬以及支付的条件应由业主、承包商及争端裁决委员会的每位成员协商确定。业主和承包商应该按照支付条件各自支付其中的一半。

　　(四)DAB的优点

　　(1)DAB委员可以在项目开始时就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题。

　　(2)DAB委员公正性、中立性的规定通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见。DAB的委员有较高的业务素质和实践经验，特别是具有项目施工方面的丰富经验。

　　(3)周期短，可以及时解决争议。

　　(4)DAB的费用较低。

　　(5)DAB委员是发包人和承包人自己选择的，其裁决意见容易为他们所接受。

　　(6)由于DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍然可以提请仲裁或诉讼。

　　例：与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的'优点有( )。

　　A.效率高

　　B.周期短

　　C.费用少

　　D.约束力强

　　E.保密性好

　　答案：ABCE

　　例：在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程序，DAB争端裁决委员会的任命有多种方式，只有发生争端时任命的是( )。

　　A.常任争端裁决委员会

　　B.特聘争端裁决委员会

　　C.工程师兼任的委员会

　　D.业主指定争端裁决委员会

　　答案：B

　　例：在国际工程承包合同中，采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有( )。

　　A.DAB委员可以在项目开始时介入，了解项目管理情况及存在问题

　　B.DBA委员由行政主管指派，裁决具有公正性、中立性。

　　C.DBA的裁决具有终局性，避免二次纠纷

　　D.DBA的费用较低

　　E.DBA解决纠纷的周期较短

　　答案：ADE

施工承包合同篇3

　　建设单位：

　　施工单位：

　　日期：

　　施工合同书

　　建设单位（以下简称甲方）

　　施工单位（以下简称乙方）

　　甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓B.C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。

　　第一条：工程范围、造价数量、单价、总价

　　1.1 工程范围：

　　“城市碧园公寓B.C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

　　1.2 工程单价：

　　（详见后附报价书之报价明细表）

　　1.3 工程数量及总价合计：

　　（详见后附报价书之工程报价总表）

　　1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。

　　1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

　　第二条：工程用料

　　2.1 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。

　　2.2 铝合金型材：

　　均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。

　　2.3 硅酮结构胶及密封胶：

　　选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。

　　2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。

　　2.5 钢件：国产优质Q235b钢型材。

　　第三条：付款方式

　　3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款；

　　3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%；

　　3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的`20%；

　　3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%；

　　3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

　　3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

　　第四条：甲乙双方责任

　　4.1 甲方责任：

　　4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料；

　　4.1.2 办理施工许可证；

　　4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；

　　4.1.4组织有关单位与乙方的协调会；

　　4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；

　　4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

　　4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；

　　4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收；

　　注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。

　　4.2 乙方责任：

　　4.2.1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

　　4.2.2 严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果；

　　4.2.3 编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过；

　　4.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款；

　　4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；

　　4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

　　4.2.7 提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。

　　第五条：工期

　　5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

　　5.2 施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。

　　5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；

　　5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和

　　内容变化；

　　5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；

　　5.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；

　　5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款；

　　5.3.5 其它非乙方原因的停工；

　　5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。

　　第六条：工程质量

　　6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。

　　6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

　　6.3 工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。

　　第七条：设计变更

　　7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

　　7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

　　第八条：竣工、结算与保修

　　8.1 工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

　　8.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

　　8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。

　　第九条：工程停建或缓建

　　9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

　　9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。

　　第十条：其它

　　10.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

　　10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。

　　10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效，生效后无正当理由单方不能弃约，弃约方需赔偿对方的一切经济损失。

　　10.4 本合同待工程验收，工程结算完成，甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　10.5 本合同正本一式两份，双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　银行账号：银行账号：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　地址：地址：

施工承包合同篇4

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

　　二、工程地点：麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包机械、包安全

　　第二条工程期限

　　一、合同工期总日历天数 10 天

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的.确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.

　　第四条甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

　　第五条安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第六条奖惩责任

　　1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条附则

　　二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年_____月_____日年_____月_____日

施工承包合同篇5

　　发包人（以下简称甲方）：

　　统一社会信用代码：

　　通讯地址：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　统一社会信用代码：

　　通讯地址：

　　为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：_____________________________。

　　二、工程范围和内容：__________________。

　　三、施工地点：______________________________。

　　四、工期：

　　1、开工：____年___月___日；

　　2、竣工：____年___月___日；

　　3、合同工期总共历时____天。

　　五、承包形式：___________________。

　　六、工程价款：共计_______人民币元（大写：_________________元整）。

　　七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。

　　八、质保期：____年，自完成验收之日起算。

　　九、工程质量及验收：

　　本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，双方应及时进行验收，乙方应确保工程质量合格。

　　十、甲方的.责任：

　　1、协助乙方开展项目工作，按约定提供图纸、图套，完成技术交底；

　　2、对乙方工作进行检查，与乙方一起协商制定安全生产，文明施工的规范；

　　3、工程竣工时，及时验收；

　　4、按约定向乙方支付工程款。

　　十一、乙方的责任：

　　1、按时完成施工工程，保证质量经得起检验，如出现工程质量不合格，需要返工，则由乙方承担返工需要的一切费用；

　　2、服从甲方和相关部门的检查、管理，遵守法律法规的规定；

　　3、安排具有资质的工人进行施工，安全、文明施工；

　　4、在质保期内，对属于乙方责任的工程质量问题，提供免费维修维护。

　　十二、特别约定：

　　1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。

　　2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。

　　十三、其他：

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交工程所在地人民法院提起诉讼。

　　4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执_____份，具有同等效力。

　　（以下无正文）

　　甲方（盖章）：

　　签约日期：________年___月___日

　　乙方（盖章）：

　　签约日期：________年___月___日

施工承包合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据中华人民共和国劳动法、合同法及有关条文规定，经甲乙双方友好协商，甲方聘请乙方为甲方在消防安装工程施工承包人。工程以施工费包干形式进行合作。为分清甲乙双方责、权、利的关系，特签订以下合作协议，双方共同严格遵守执行。

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、工期：按甲方与建设方的工程合同。

　　5、质量等级：工程质量必须达到合格标准。并满足甲方与建设方合同约定的质量标准。

　　6、协议价款：工程承包价款为万元（大写：）。

　　7、承包方式：所有施工费，包施工原始资料，包施工机械设备。

　　一、甲方的职责和义务：

　　1、负责工程的合同签订工作和开工前的图纸会审、技术交

　　底工作，负责施工中的协调和技术指导。

　　2、负责支付土建方的配套费用和施工水电费。

　　3、负责乙方施工进场前的协调工作。

　　4、负责由于建设方或其他施工的原因，给乙方人员造成伤

　　亡或事故的协调工作。

　　5、指导调试开通工作。组织工程检测及验收工作。

　　6、负责工程所需材料、设备的采购和供应。

　　7、对工程质量严格检查，对乙方施工中存在的问题提出整

　　改要求，并视情节轻重予以处罚。

　　8、审核、修正工程竣工资料，办理工程审计结算。

　　二、乙方的职责和义务：

　　1、必须自觉遵守甲方有关规章制度，服从公司管理，不得从事违反甲方利益的活动。如有违规违纪行为，按公司有关规定予以处罚。

　　2、必须按安全操作规程文明施工，杜绝一切事故隐患。

　　3、按建设方的'图纸及建设方、甲方的进度要求施工。根据其进度要求，编制施工组织方案。

　　4、负责进出工地材料设备的装卸工作，负责工地材料设备的二次搬运。

　　5、严把质量关，认真组织施工。严格按规范和图纸施工，确保施工进度和质量。如出现安装质量问题，其返工的一切费用及造成的其它经济损失均由乙方承担。

　　6、负责参加施工技术交底会、协调会、施工现场会。及时催收工程款。

　　7、乙方必须为自己聘用人员购买保险，并安排施工人员的住宿。施工过程中所造成的所有伤亡及安全事故，及其它违规、违章、违法行为等，均由乙方负责。

　　8、在甲方指导下，做好工程的调试开通。配合检测和验收。及时办理交工手续。

　　9、竣工时提供原始竣工图纸及竣工资料，配合甲方编制工程结算和完成工程审计、结算。

　　10项目承包人必须亲自主管工地。配合协调工地现场各方之关系。会议、检测、验收等必须到场。

　　11、对进入工地的材料、设备进行质量和资料检查验收，并妥善保管。

　　12、在每月28日前按月及时真实的向公司呈报项目进度报表及下月施工计划。工程进度以前月26日零时至当月25日24时完成的工程量为准。

　　13、保证项目施工质量并能一次性通过检测中心的检测及消防验收。

　　14、负责保修期内的维修任务（保修时间以甲方与建设方所签合同中所规定的保修期为准，材料、设备由甲方提供）。

　　三、付款方式：

　　1、乙方每月28日前向甲方提交经甲方和监理审核的月进度报表。

　　2、甲方按审核后的月进度报表的定额人工的80％在次月五日前支付乙方费用。

　　3、甲方按协议付款至协议总价款的80％时即暂停支付乙方款项。

　　4、工程经消防检测中心检测和消防部门验收合格后二个月内甲方支付至施工费的90％。

　　5、甲方与业主结算完毕，业主支付甲方的工程款达到业主与甲方合同总额的95％后，甲方在一月内向乙方支付至协议价款的95％。

　　6、余额5％作为保修金，按甲方与业主合同约定的方式和条件支付。

　　四、合同价款及调整：

　　1、本合同为包干价。在项目实施过程中，现场实际工程量累计增减5万元内（含5万元），视为协议包干范围内变更，双方不调整协议价款。

　　2、累计变更工程量超过5万元后，甲方按业主认可的签证，按相应工程量的12％调整双方协议价款，（纯点工签证的70％归乙方）。如项目变更人工用量过多，双方按实协商。

　　3、所有的调整后的合同价款均待甲方与业主结算完成后进行计算和支付。

　　五、双方约定：

　　1、乙方在现场施工中必须接受甲方或甲方指定的管理人员的管理和指挥。发生争执时，也必须保证现场正常的和必须的施工，否则甲方有权对乙方进行处罚直至要求乙方无条件退场。

　　2、现场材料的节约使用及现场保管，均由乙方负责（材料员由甲方指派，乙方负责管理）。设备材料如有遗失和损坏，必须照价赔偿。施工过程中造成不正当损耗和材料消耗超过限额部分由乙方承担。

　　3、甲方应保证工程材料和设备的及时供应。

　　4、施工过程中乙方整理好各类施工资料，向甲方提供工程验收所必备的资料，并协助甲方办理工程结算。

　　5、施工中所需要的设备、工具及相关消耗用品均由乙方自备，甲方一概不予提供。

　　6、如遇施工变更，乙方应及时办理相关签证手续，并把相关情况通知甲方。

　　7、乙方人员配备不齐，施工质量低劣及不服甲方调度等，甲方可中途辞退乙方，另请其它安装队伍。辞退时的施工费用按已完工程量扣除罚款后按实结算。

　　8、未经甲方同意，乙方不得自行停工（包括节假日、农忙等季节），否则将予以处罚，直至更换施工队伍。

　　9、甲方如派驻专职材料员，乙方负责材料员工资的20％。

　　10、协议中未包括的施工内容，经双方协商后可以签订补充协议。

　　六、违约责任：

　　1、甲方管理人员随时有权检查施工现场的安装质量和安全施工情况，如发现质量、安全隐患，有权要求乙方返工，乙方不能因此要求工期顺延。工期以甲方和建设方所签合同所规定的合同所规定的合同工期为准。由于乙方施工不力所造成工期每延误一天，罚款壹仟元，罚款额累计达到壹万元则中止本协议，扣除乙方剩余的施工款，由甲方另请施工队。

　　2、所有安装工程质量标准均以国家现行的施工与验收标准为依据。如因质量问题而被甲方勒令返工或导致验收不能通过，甲方有权终止承包协议，并处以二倍返工费用罚款。

　　3、因建设单位或其他非乙方的原因造成的返工，乙方可通过甲方向有关方面签证点工工日或要求补偿。

　　4、乙方不能以任何形式转包给其他任何一方。否则，甲方有权终止协议，并由乙方支付甲方人民币贰万元违约金。

　　七、以上协议，一式叁份，双方签字生效。未尽事宜，双方共同协商。如有争议，不能达成共识，可在甲方或乙方所在仲裁部门或法院解决。

　　甲方（盖章）：

　　乙方签字：

　　主管副总经理签字：

　　身份证号码：

　　年月日

施工承包合同篇7

　　甲方：湖南六建装饰设计工程有限责任公司（简称甲方）

　　乙方：程乐华劳务队（简称乙方）

　　甲方根据生产需要，确定使用乙方承担新乡市商业银行综合楼玻璃幕墙工程施工任务，承包形式为劳务承包，遵照中华人民共和国合同法和有关文件规定，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、承包范围内的工作，按劳务承包方式承包，即：包工、包工具、包安全文明施工。包与玻璃幕墙工程有关的全部材料的卸车工作及进场材料场内堆码整齐，施工现场全部水平及垂直运输和场内的二次转运。

　　二、乙方施工人员年龄必须为18至45周岁，身体健康的男性公民，思想素质好，遵纪守法，维护甲方的形象及利益，技术工种必须是具有一定的技术水平的熟练技工，并有上岗证、身份证或执照，乙方必须对其所属员工负责，并提供一份花名册交甲方。

　　三、乙方必须按施工图以及甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工，乙方人员进入施工现场后，必须接受甲方施工管理人员的管理和监督，熟悉并遵守甲方有关规章制度，严格按施工操作规程施工。施工质量必须优良，测点合格率达到100%，乙方不按上述要求施工，达不到优良标准，甲方可采取强制措施进行整改，发生的费用由乙方自行承担。

　　四、乙方负责人对进入现场施工的乙方人员要加强安全知识教育，严格执行安全操作规程，加强安全生产，未经安全教育，一律不准上岗。乙方人员不准擅自开动各种机械、电气设备，杜绝一切事故的发生。如发生安全事故，一切经济损失及法律责任由乙方承担。

　　五、乙方必须保证按甲方生产计划的要求完成所承担的工作，乙方必须充分保证甲方生产计划安排所需的施工人员，施工中每完成一个单项工作必须做到工完料净，场地清洁，造成浪费损失，按制度罚款和赔偿一切损失。如因乙方的.原因造成工期延误致使甲方受到相关单位的处罚，一切损失由乙方承担。

　　六、甲方负责提供施工中大型施工机械设备（塔吊、外用电梯、搅拌机、和灰机、斗车），乙方自用劳动工具（个人工具、切割机、切割机刀片、直条、铝合金靠尺、灰线）等全部小型工具由乙方自理；电锤、电钻、劳保用品由乙方负责。

　　七、乙方人员进场后，必须遵守项目部内部各项规章制度和新乡市对外来务工人员的规定；对居住宿舍区确保每天文明清洁，施工操作区域工完料清。

　　八、承包单价、工期及工作内容

　　按单项工程或分项工程人工费总包干（含工程工作内容管理费、进出场路费、安全工伤事故费、高温费、防寒费及有关劳保福利费，无其它任何停工费用，包括下雨、下雪、冰冻、停电、停水等）。

　　1、承包单价：雨篷：105元/㎡，全玻地弹门：35元/㎡。

　　2、工期：

　　3、工作内容：主幕墙为方钢龙骨架，外喷氟碳漆，（包括层间防火防雷和幕墙外装饰部位）面积按实结算，不展开面积。2、点支雨篷：变截面工字钢焊接喷氟碳漆，焊不锈钢爪件，连接耳板斜拉杆，玻璃安装钢化玻璃。调试。

　　九、结算

　　结算必须以施工图纸实际工程量为依据，质量达到合同要求才能结算，并预留质保金5 %，质保期两年。

　　付款方式：按工程进度付款，合同签订后，付进场费用人民币一万元整，工程完成50%付已完工程量的30%，工程完成80%付已完的保金一次性付清。在质保期内如发生返修，乙方应在接到甲方通知后行维修，所发生的维修费用从质保金里面扣除。上述规定乙方没有做到，给工程进度、质量所造成的损失，甲方随时可以对乙方处罚、退场或终止合同，结算按已完工程量的 70 %进行结算或不予结算，乙方不得以任何原因及借口，故意拖延交接手续及出场时间（交接手续或出场时间自通知起三日内完成），否则，乙方必须承担由此给甲方所造成的一切损失。

　　本合同一式两份，甲乙双方签字生效，未尽事宜，另行协商。甲方代表：乙方代表：联系电话：联系电话：

　　身份证号：身份证号：

　　年

　　月日年月日

施工承包合同篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就安装(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条工程概况工程名称：太原师范学院学生公寓楼工程地点：榆次大学城

　　第二条工程承包范围

　　B2-B1、B2-B2学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。

　　第三条工程工期

　　1.计划开工时间：20_年9月17日，计划完工日期：20_年7月31日，总日历天数324天。

　　2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　第四条工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须符合《国家现行施工验收规范合格标准》的规定。

　　第五条标准规范

　　本合同适应标准规范：现行施工规范

　　第六条甲方责任和义务

　　1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、主要材料计划表，月工程进度报量，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、工程质量控制、监督、检查和验收，并向乙方提供相关技术指导和技术资料。

　　2.负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需求。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　4.及时提供由甲方供应的材料及周转材料。

　　5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6.统筹安排、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。

　　7.给乙方办理现场施工人员出入证件。

　　第七条乙方责任和义务

　　1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。

　　2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织、科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、施工保护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效有证。

　　4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

　　5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

　　6.为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关防护用品);

　　7.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　第八条环境保护、安全生产和文明施工

　　1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方的要求，违章操作所发生的安全事故，由乙方负全部责任。

　　3.乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采用一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

　　第九条材料、设备供应和管理

　　1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制，根据工程计划的需要提前一周向乙方提供所需材料。

　　2.乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3.材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。超出部分，由乙方按领用时的价格进行赔偿。

　　第十条承包方式、价格及包含的内容

　　1.承包方式及单价：承包方式为清包工;承包价格为：按建筑面积计算32元/m2.

　　2.承包价格所包含的内容：B2-B1、B2-B2学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;所有机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);承包工程范围内的配合测量放线和材料试验的配合用工。

　　第十一条结算办法及付款方式

　　1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，3日内按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月工程进度支付，支付每月工程量的70%。主体工程所完成的工程量按建筑面积7元/m2全部结清。所承包工程完工后付结算款的80%，余款待承包工程完工验收达到合同要求后一次性付清，剩余5%质保金待保修期满后一次性付清。

　　3.本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它费。

　　第十二条施工验收

　　1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期和影响竣工使用。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，甲方应相应提供乙方所需施工维修材料。

　　2.乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的.指令予以配合。(配合第三方工作的费用另行协商)。

　　第十三条工程保修

　　1.保修范围、期限：二年。

　　2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员维修，其它费用由乙方承担。

　　第十四条争议

　　1.甲、乙双方在履行合同十发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。

　　2.发生争议后除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好一完工作成果;

　　2.1单方违约导致合同确已无法履行。双方协议终止合同。

　　2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　2.3仲裁机构要求停止合同工作;

　　2.4法院要求停止合同工作。

　　第十五条变更