当前位置：猎群网>合同>施工合同>施工合同

施工合同

时间：2021-12-17 09:56:22 施工合同我要投稿

【精品】施工合同4篇

　　随着法律知识的普及，合同的用途越来越广泛，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编整理的施工合同4篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

【精品】施工合同4篇

施工合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据号文件批复同意的巴州区20xx年以工代赈项目实施方案，现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商，甲方将工程承包给乙方组织实施，并达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：巴州区20xx年以工代赈项目柳岗坪村道路工程工程地点：巴州区梓橦庙乡柳岗坪村施工区

　　工程内容：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，房屋及附属设施15户。

　　二、工程承包实施范围

　　按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施，即：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，购置安装涵管20米;房屋及附属设施15户。

　　三、合同工期

　　本工程自签订合同为起始日，工期日历天

　　四、质量标准

　　符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

　　五、结算方式

　　1、财政资金补助的工程结算单价按设计施工预算单价并扣除村社农民投劳折资费用后进行结算。

　　2、结算工程量为工程实施过程中经村质量监督小组签字认可后实际发生的工程量。

　　3、工程结算补助总价款不得超过该工程施工预算中建安工程费用。

　　4、甲方在拨付工程款时，根据工程进度，经乡镇农技中心技术人员(现场监理人员、甲方技术负责人)、甲方质量监督小组签字按程序报批后，方可支付。工程完工后，支付工程补助总价款的80%，剩余工程补助价款经验收合格后一次性付清。

　　5、经申请，开工时可预拨工程总造价30%的工程款。

　　六、乙方不得以任何方式进行分包、转包，一经发现，情况属实，将取消乙方工程承包合同，且一切损失由乙方承担。

　　七、安全责任

　　工程施工期间，乙方必须接受甲方安全监督并自觉遵守国家相关规定，如在施工中出现任何安全问题，乙方负全部责任。

　　八、竣工清场

　　工程竣工后，施工现场的垃圾、临时工程、材料、堆积物清理及场地平整乙方必须在甲方指定的'时间内完成。

　　九、违约责任

　　超工期罚金(每超一天处罚结算补助总价款的0.5%)。

　　十、不可抗力

　　施工过程中如发生不可抗力因素时(指国家规定的自然灾害和社会性突发事件)，本合同自行终止，并按国家规定或参照类似工程确定双方的权利和义务。

　　未尽事宜，双方协商解决并签定补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

　　本合同一式份，其中甲、乙双方各执壹份，报区以工代赈办公室、财政局、梓橦庙乡政府备案各壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同篇2

　　发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：

　　为了确保，需，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。

　　一、工程名称：xxx。

　　二、工程地点：xxx。

　　三、工程施工范围及技术要求：

　　详见施工图纸及工程量清单。

　　四、工程造价：

　　本工程预算价为xx万元整）（详见工程预算书）。

　　五、承包方式：

　　包工包料。

　　六、结算方式：

　　本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%，余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。

　　八、工程工期：

　　工期总日历天数为天，自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的.日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求：

　　1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。

　　2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

　　十、其它事项：

　　1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。

　　2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。

　　4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。

　　5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方委托它方维修。

　　十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份），乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

　　附件：施工图纸及工程预算书

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

　　签订日期：

施工合同篇3

　　业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同。合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划（如图5 -4）进行。其关键线路为A-E-H-I-J.在施工过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工（同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间）。

　　（1）因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。

　　（2）因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。

　　（3）因业主要求设计变更，使F延误3天。

　　（4）因公网停电，使F延误1天，I延误1天。

　　施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求。

　　（1）工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。

　　（2）经济损失索赔。

　　①机械设备窝工费：E工序吊车，（3 +2）台班× 240元／台班＝1200元；F工序搅拌机，（3＋

　　1）台班×70元／台班＝280元；G工序小型机械，（2＋2）台班×55元／台班＝220元；H工序搅拌机，3台班×70元／台班＝210元；合计机械设备窝工费1910元。

　　②人工窝工费：E工序，5天×30人×28元／工日= 4200元；F工序，4天×35人×28元／工日= 3920元；G工序，4天×15人× 28元／工日＝1680元；H工序，3天×35人×28元／工日= 2940元；

　　I工序，1天×20人×28元／工日= 560元；合计人工窝工费13300元。

　　③间接费增加：（1910＋13300）× 16%＝2433.6元。

　　④利润损失：（1910＋13300＋2433.6）×5％＝882. 18元。

　　总计经济索赔额：1910＋13300＋2433．6＋882. 18＝18525．78元。

　　问题1.施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工日数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可？为什么？

　　答案：关于工期顺延（工期顺延后的工程网络计划图，如图5 -5所示）和经济索赔。

　　（1）工期顺延由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿（2分）。

　　①因业主原因：E工作补偿3天，H工作补偿3天，G工作补偿2天（1分）。

　　②因业主要求变更设计：F工作补偿3天（1分）。

　　③因公网停电：F工作补偿1天，I工作补偿1天（1分）。

　　应补偿的工期：131-124＝7天（1分）。

　　监理工程师认可顺延工期7天（1分）。

　　（2）经济索赔。

　　①机械闲置费：

　　（3×240 +4×70 +2×55 +3×70）×50% =660元（1分）。

　　②人工窝工费：

　　（3×30＋4×35＋2×15＋3×35＋1×20）×50%＝5390元（1分）。

　　③因属暂时停工，间接费损失不予补偿（1分）。

　　④因属暂时停工，利润损失不予补偿（1分）。

　　经济补偿合计：660＋5390＝6050元（1分）。

　　2.监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理？为什么？

　　答案：关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准（4分）。

　　某建设单位（甲方）与某施工单位（乙方）订立了某工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减风险系数为10%，合同工期25天，工期每提前1天奖励3000元每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图6-11所示，并得到甲方代表的批准。

　　工程施工中发生如下几项事件：

　　事件1：因甲方提供的.电源出故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；租赁的工作A的需用电的施工机械每天租赁费为560元，工作B的需用电的自有机械每天折旧费280元。

　　事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16，该工作综合单价为87元/m3，作业时间增加2天。

　　事件3：因设计变更，工作E工程量由300m3增至360 m3，该工作原综合单价为65元/m3，经协商调整单价为58 元/m3.

　　事件4：鉴于该工作工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为20xx元、2500元。

　　其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。

　　问题

　　1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求？哪些事件不能提出工期和费用补偿要求？说明其原因。

　　答案：事件1：可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为提供可靠电源是甲方的责任（I分）。事件2：不可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为保证工程质量是乙方的责任，其措施费由乙方自行承担（1分）。

　　事件3：可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了60 m3，超过了工程量风险系数10%的约定（1分）。

　　事件4：不可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为加快施工的技术组织措施费应由乙方承担，因加快施工而工期提前应按工期奖励处理（1分）。

　　2.每项事件的工期补偿是多少？总工期补偿多少天？

　　答案：事件1：工期补偿1天（0.5分），因为工作B在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期（1分）；但工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天，没有超过其总时差，不影响工期（1分）。事件2：工期补偿为0天（0. 5分）。

　　事件3：工期补偿为0天（0. 5分），因工作E不是关键工作，增加工程量后作业时间增加（360-300）m3/（300m3/5天）＝1天，不影响工期（1分）。

　　事件4：工期补偿0天（0.5分）。采取加快施工措施后使工期提前按工期提前奖励处理（1分）。该工程工期提前3天。因工作G是关键工作，采取加快施工后工期提前2天，工作I亦为关键工作，采取加快施工后虽然该工作作业时间缩短2天，但受工作H时差的约束，工期仅提前1天（1分）。

　　总计工期补偿：1天+0天+0天+0天＝1天（1分）。

　　3.假设人工工日单价为25元／工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元／工日，管理费、利润等不予补偿。试计算甲方应给予乙方的费用总额为多少。

　　答案：事件1；人工费补偿：（8+10）工日×12元／工日＝216元（1分）

　　机械费补偿：2台班× 560元／台班+1台班× 280元／台班＝1400元（1分）

　　事件2：按原单位结算的工程量：300m3 ×（1＋10%）＝330m3（0.5分）

　　按新单价结算的工程量：360m3-330m3＝30m3（0.5分）

　　结算价：330m3× 65元/m3+30m3×58 元/m3＝23190元（1分）

　　事件3：工期提前奖励：3天× 3000元/天＝9000元（1分）

　　合计费用总额为：216元+1400元+23190元+9000元＝33806元（1分）。

　　某6层住宅楼工程项目时标网络计划如图6 -7所示，在工作日第5天下班后检查施工进度完成情况，发现A工作已完成，D工作尚未开始，C工作进行2天，B工作进行3天。

　　问题

　　1．绘制实际进度前锋线记录进度执行情况。

　　答案：绘制实际进度前锋线（如图6-8中虚线所示）（10分）。

　　2.对实际进度与计划进度对比分析，填写网络计划检查结果分析表。

　　答案：网络计划检查结果分析见表6-8（10分）。

　　某快速干道工程，工程开、竣工时间分别为当年4月1日和9月30日。业主根据该工程的特点及项目构成情况，将工程分为3个标段。其中第III标段造价为4150万元，第III标段中的预制构件由甲方提供（直接委托构件厂生产）。

　　A监理公司承担了第III标段的监理任务，委托监理合同中约定监理期限为190天，监理酬金为60万元。但实际上，由于非监理方原因导致监理时间延长了25天。经协商，业主同意支付由于时间延长而发生的附加工作报酬。

　　问题

　　1.请计算此附加工作报酬值（保留小数后2位）。

　　答案

　　第III标段监理合同报酬为60万元

施工合同篇4

　　合同编号：_______________

　　______年___月___日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，法规，遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，双方就__________装修工程等事项，协商一致，达成以下共识：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_______________________。

　　2、工程地点：________________________。

　　3、承包范围：_________________________。

　　4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

　　5、工期：本工程自______年__月____日开工，于______年__月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。

　　6、工程质量：

　　7、合同价（人民币大写）：__________________元整。

　　二、甲方义务

　　1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

　　2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　三、乙方义务

　　1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

　　5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。

　　四、材料的提供

　　1、由甲方提供的'材料、设备（详见甲方提供装饰装修材料明细表），应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；乙方验收后应负责妥善保管。

　　2、由乙方提供的材料、设备（详见乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用；如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。

　　五、关于工程质量的约定

　　1、本工程执行《住宅建筑装饰工程技术规程》、《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、本工程由_____方设计施工方案。

　　3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　六、关于工程价款及结算的约定

　　1、进场施工前后三日支付____________元整，工程进度过半支付____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款项____________元于工程完工后三个月支付。

　　2、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。

　　3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据（即由乙方报给甲方审核后确认），其余人工单价、辅料单价、综合费用（管理费、利润、税金等）按合同清单计价，不因任何因素而调整。

　　4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算；合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价；合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。

　　5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　七、工程竣工

　　乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

　　八、工程验收

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　九、有关安全生产和防火约定

　　甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　十、违约责任

　　1、双方约定工期顺延的情况除非遇到不可抗力，否则工期不得顺延，若遇不可抗力，工期顺延问题，由双方另行商定。不可抗力指战争、瘟疫、水涝、地震、破坏性的暴风雨雪，周计8小时以上的停水、停电。必须由甲方签字确认方可延长工期。

　　2、由于施工现场不能满足要求施工，经甲方签字确认后，工期可以相应顺延。

　　3、由于甲方付款不及时造成的工期延误不能正常施工，工期可以相应顺延。

　　4、总工期每延迟一天，按1000元由乙方承担违约金，超过一个月后乙方每天按总价千分之五承担违约金。

　　十一、争议的解决

　　本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第______________种方式解决：

　　（1）依法向________________________人民法院提请诉讼。

　　（2）提交__________________________仲裁委员会仲裁。

　　十二、合同的生效：

　　本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　十三、合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本____份，甲方______份，乙方______份。