施工合同

时间:2021-12-09 09:58:25 施工合同 我要投稿

【实用】施工合同范文汇总六篇

  随着人们法律意识的加强,合同的地位越来越不容忽视,签订合同也是非常有必要的行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编精心整理的施工合同6篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

【实用】施工合同范文汇总六篇

施工合同 篇1

  发包人(全称):_______(以下简称甲方)

  承包人(全称):______(以下简称乙方)

  本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用,具有同等法律效应。

  1、工程概况

  1.1工程名称:珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程

  1.2工程地点:珠海市斗门区富山工业园

  1.3工程内容:厂区室外给排水和消防工程。

  具体内容见附件1

  2、工程承包范围

  2.1承包范围:业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。

  2.2承包方式:包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

  3工期

  3.1双方约定工期必保20xx年2月20日交工投入使用。

  3.2因乙方原因,每推迟一天按1500元/天违约金,并累计在乙方工程款中扣罚。

  4、质量与验收

  4.1工程质量标准:质量达到现有国家规范规定的合格标准。

  4.2验收:执行厂房施工合同相关条款。

  5、安全施工

  5.1要求达到珠海市规定安全文明合格工地标准,不得发生重大安全事故。

  5.2安全检查按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)执行。

  6、合同价款与支付

  6.1 本合同价款采用固定价格合同方式确定。

  6.2 采用固定总价方式确定。工程价款(大写):柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元(人民币),¥:785919。00元。

  6.3 承包方合同价中已包括了业主提供的'全套施工图、变更的全部工作内容,若存在错项和漏项问题,一切责任由承包方承担

  6.4 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:执行厂房施工合同相关条款。

  7。承包人采购材料设备

  7.1 承包人采购材料设备的约定:主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准,采购的材料都必须有产品合格证,需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测(检测费由承包方负责),质量符合工程设计和规范要求,方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的,应允许复检,经复检符合质量要求的,其复检费用由发包方承担,否则,由承包方承担。

  7.2大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。

  8。争议

  双方约定,在履行过程中发生的争议时:执行厂房施工合同相关条款。

  9。保险

  承包人投保内容:为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用

  10。合同份数

  双方约定份数:陆份,双方各执叁份

  11。 增加工程项目名称

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇2

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经协商一致,甲方同意将 塑胶跑道委托给乙方,包工包料包运费,为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任,将签订本合同共同遵守执行。

  一、工程概况:

  工程名称: 施工地点:

  二、工程范围及内容:

  按照甲、乙双方可确认的设计图纸及协定的内容进行施工,工程承包主要内容:

  1、约2,厚_____mm透气型塑胶跑道;

  三、合同工期:

  1、本工程工期从收到甲方书面通知书后材料进场第二天起计,总工期 个日历天。

  2、有以下原因之一者,由甲方或监理签证确认后工期可以顺延:

  A、甲方在施工期间修改设计,并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;

  B、因不可抗力的自然灾害等事件影响;

  C、因甲方原因造成的.工期延误;

  D、风雨潮湿天,不宜施工的。

  四、工程质量要求:合格

  五、合同价款:

  1、施工过程中,甲方如实际需要对本项目调整而引起工程量的增减,按实际工程量进行结算,单价按合同工程单价( mm透气型塑胶跑道单价 元/m2)面积约 m2。

  2、不含税总价:大写:人民币元整小写:人民币元整

  六、付款方式与工程结算

  1、甲方向乙方付壹拾万圆整(¥ )至乙方指定帐户乙方安排塑胶材料及人员进场。

  2、材料到场,甲方向乙方支付伍万圆整(¥ )至乙方指定帐户。

  3、材料出厂一个月内,甲方向乙方支付合同剩余所有金额叁万贰仟圆整(¥320xx.00)至乙方指定帐户。

  4、以上各期工程款如不能按期支付,每延期一天,则甲方需向乙方支付合同总额的2‰的违约金。

  七、工程验收

  1、材料进场,乙方须提供塑胶材料的出厂合格证及质检报告。

  2、在工程施工进程中,乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。

  3、乙方必须按照双方确认的设计图纸及有关资料进行施工。

  4、工程施工完毕,乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收,如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序,则双方同意视为自动验收合格处理。

  八、竣工交付后服务

  乙方为本工程向甲方提供壹年免费保修,如因地震及人力不可抗力的自然灾害,或因原地基及人为破坏,不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保修范围。

  九、甲方责任:

  1、甲方负责免费提供工地的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜,费用由甲方负责。

  2、、在乙方进场施工前,甲方必须提供完全符合要求的基础,如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。

  3、甲方必须向乙方提供施工图纸。

  4、委派工程质量、进度、验收事宜。

  十、乙方责任

  1、委派工程质量、进度、验收事宜。

  2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险,在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故,由乙方负责。

  3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。

  4、若出现质量争议,应提交质检部门裁定。

  十一、争议解决

  1、在合同执行中,若发生未尽事宜,双方经协商,可签订补充合同。

  2、在执行本合同中发生争议,应通过友好协商解决,如协商不能解决,可提请主管部门调节,调节不成,则提交仲裁委员会提请诉讼。

  3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同自双方签章后生效。

  甲方(盖章) 乙方(盖章)

  代表人(签章) 代表人(签章)

  电话: 电话:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

施工合同 篇3

  (甲方)

  (乙方)

  根据“中华人民共和国经济合同法”的有关规定并结合本工程实际情况,本着“平等互利、协商一致”的原则,来明确双方的权利和义务,经双方协商,特制定本合同以兹双方共同遵守。

  第一条:总则

  一、工程地点:琼海众一家园xx#楼

  二、工程范围:琼海众一家园xx#楼房间内墙墙面粉刷工程

  三、结算依据:

  房间地面及洗手间、厨房墙地面铺装按43.00元/m2计算,(此单价包含1.议定铺装范围内的水泥、淡水河沙等辅材及材料卸车、搬运《电梯搬运》至每个作业点。

  以上工程完工后按实际工程量结算。

  四、本工程纳税方式为:乙方向甲方提供全部完税发票。

  五、承包方式:由乙方包辅材、包工、包工期、包质量、包安全。本工程乙方不得再进行分包或转包。

  六、质量标准:达到甲方要求的施工工艺。

  1.施工图及设计变更的规定要求。

  2.现行施工规范的验收验评标准的优良标准。

  3.粉刷用漆以及腻子粉必须为立邦牌产品。

  4.甲方的其他质量要求。

  第二条:工程期限

  本工程工期以甲方与总包方签订的合同工期期限为准,工期以合同签订之日起计算。

  第三条:甲、乙双方职责

  一、甲方责任

  1.甲方负责施工进场前的准备工作,协调有关方面办理相关手续,组织施工班组进行工程规范交底。

  2.派驻公司代表对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,签署隐蔽工程签证。

  二、乙方责任

  1.乙方在开工前组织有关人员熟悉场地,负责编制施工计划并按计划组织施工。

  2.乙方在自己的分工范围内做好材料和设备的管理工作。

  3.乙方应严格按照甲方制定的质量标准进行施工,确保工程质量并按合同规定的时间如期完工,交付使用。由乙方原因造成的质量问题乙方应负责整改直至达到甲方要求的标准,所有费用由乙方承担。

  4.在合同规定的.保修期内,乙方有义务对工程的损坏进行维修,属于乙方的质量问题,乙方应无条件进行维修。

  5.内粉工程在操作时,落地灰必须重复使用,不得有多余材料运下的现象。每完成一层必须清扫一层,如发现有落地灰运下现场,每车罚款100元。施工层上严禁向下抛弃建筑垃圾,如发生安全事故,由乙方承担一切后果。

  6.爱护工地卫生,不得乱扔生活垃圾。

  7.严格遵守安全生产法律法规及施工现场的安全生产制度。

  8.遵守上级建筑安全主管部门规定的建筑安全生产条例、文件。

  9.因乙方违反上述7、8条的规定造成安全事故的,由乙方承担一切经济及法律责任。

  第四条:工程付款结算方法

  乙方进场施工后,甲方按进度支付(乙方已完工部分80%以内)工程款,工程完工后付至总款95%,余款5%按保质期满后十日内结清。

  第五条:竣工验收及保质期

  一、 乙方在工程竣工后三天内,应将验收日期以书面形式通知甲方,如甲方不能按时组织验收,需提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的竣工时间。若竣工验收时若未通过,乙方应按甲方的要求进行整改,整改完成后乙方应通知甲方组织再次验收直至通过。

  二、 本工程质量保正期为3个月,在保质期内如出现质量问题乙方应无尝及时维修更换。

  第六条:工程负责人和安全事故处理。

  一、甲方应派专人协助乙方工作,乙方应派驻现场管理人员和施工人员,双方共同履行本合同的各项规定并办理施工中有关的事项。乙方应对工程各项内容进行自检,并接受和配合甲方的监督和检查。

  二、乙方有责任教育工人严格遵守操作规程,做到安全施工。火灾、盗窃及在施工中发生的工伤事故和工程管理不善造成的损失,均由乙方负责,并且乙方不得因此影响工程质量和工期,若造成影响,乙方承担全部费用并赔偿甲方的损失。

  第七条:合同份数及期限

  一、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。

  二、本合同自双方签订之日起生效,在工程竣工验收结清余款后失效。

  第八条:附则

  本合同如有特殊情况或尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定,议定附则条款,作为本合同的附件,与本合同具同等效力,但不得与本合同相抵触。

  甲 方: 乙 方:

  联系电话: 联系电话:

  年月日:

施工合同 篇4

  (发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 (项目名称),已接受 (承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

  1、第标段由K+至K+,长约km,公路等级为,设计时速为,路面,有立交处;特大桥座,计长m;大中桥座,计长m;隧道座,计长m以及其他构造物工程等。

  2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

  (1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

  (2)中标通知书;

  (3)补遗书;

  (4)投标函及投标函附录;

  (5)项目专用合同条款;

  (6)公路工程专用合同条款;

  (7)通用合同条款;

  (8)技术规范;

  (9)图纸;

  (10)已标价工程量清单;

  (11)承包人有关人员、设备投入的`承诺及投标文件中的施工组织设计;

  (12)其他合同文件。

  3、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

  4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)元(¥)。

  5、承包人项目经理:。承包人项目总工:。

  6、工程质量符合标准。

  7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

  8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

  9、承包人应按照监理人指示开工,工期为日历天。

  10、本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

  11、本协议书正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

  12、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

  发包人:(盖单位章) 承包人:(盖单位章)

  法定代表人或其委托代理人:(签字) 法定代表人或其委托代理人:(签字)

  年月日 年月日

施工合同 篇5

  乙方:

  甲方现将 外墙涂料工程委托乙方施工,双方应遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方充分协商,达成如下条款:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  二、承包范围:

  外墙涂料工程。

  三、承包方式:

  包工包料包质量,包质量十五年以上。

  四、工程内容:

  粉刷外墙。

  五、工程材料:

  本工程使用涂料为品牌,颜色以甲方确定的色板为准,材料到达现场必须经甲方代表验收,质量达到国家标准后可投入使用。

  六、工程造价:

  1、本工程外墙涂料综合单价 元/平方米,此报价含税款(综合单价包括人工费,材料费,做法工序:专用腻子二遍、底漆一遍、面漆二遍)。

  2、面积:按实际施工面积计算。

  3、结算造价:工程量按实际施工面积计算,若有设计变更可按实际调整。完工后,付清所有的工程款(扣除5%的质量保证金)。

  4 、工程款支付:工程开始预付总工程款20%,工程完工后付至总工程款的80%,竣工结算后付至总工程款的95%,剩余5%做为质保金,一年后付清。

  七 、工程质量

  1、乙方在施工时必须严格按照现行的施工规范《建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91》精心组织施工,确保工程质量达到100%合格,若有减少施工工序的操作,甲方将拒绝支付工程款。

  2、乙方进场时必须对外墙基底进行清理,如发现有裂缝必须先做处理后,才能进入外墙涂料工程的施工。

  3、涂料施工基本要求:

  (1)、修整基面时,必须细心注意修补,休整处接着要绝对平整,与原基面胶接要结实。

  (2)、乙方在施工过程中,必须做好接口、重要部位的处理,线条顺直,感观良好,确保颜色一致,细部构造工艺要细致,符合操作规程。

  八、双方责任

  1、甲方责任

  (1)、在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。

  (2)、提供进行施工的场地及库房(不负责看护)。

  (3)、提供水源、电源。

  (4)、配合乙方在施工现场的管理工作。

  2、乙方责任

  (1)、按施工图纸进行施工,做好自检工作,确保工程质量和工期。

  (2)、按施工安全规定采取预防事故的措施,确保施工安全和第三者的安全。

  (3)、管理维护现场清洁,及时清除垃圾和不用的临时设施。

  (4)、自竣工之日起两年的保修期,如有施工质量问题,乙方负责免费返修。

  (5)、如发生安全问题,一切责任由乙方全部承担

  九、违约责任

  1、合同签订后,未经双方协商同意,任何一方不得随意变更合同内容和解除合同,否则,须赔偿因此给对方造成的'一切经济损失。

  2、如乙方进入现场施工后,没有完成合同工作量中途退场者,已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算。

  3、本合同签订后,未经甲方同意,乙方不得转包工程。否则,甲方拒绝支付工程款,所产生的一切费用由乙方承担。

  十、本工程保修期为两年,如两年内出现空鼓、脱皮、变色、龟裂等一切质量问题乙方无常进行维修,接甲方通知48小时内未进行处理甲方有权自行维修,所产生的费用在乙方保证金内支付。如乙方未及时维修所带来的一切损失均由乙方承担。

  十一、本合同一式两份,双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

  甲方乙方

  年 月 日年 月 日

施工合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  甲方将部分挖掘机工程交由乙方施工,经双方友好协商,制定本协议,双方务必遵照执行。

  一、承包项目:

  挖掘机施工

  二、承包方式:

  乙方负责挖掘机及燃油、维修、维护等费用。

  三、承包价格:

  型挖掘机按 元/小时计算。

  四、结算方式:

  施工费每累计至壹万元(¥10000元)结算一次。

  五、质量与施工要求

  严格按甲方要求进行施工。

  六、安全要求:

  1、开工前、乙方应做好施工人员的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。

  2、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的.监督管理。

  3、因甲方对现场不了解未进行交底或指挥不当情况下安排乙方施工造成的事故损失由甲方承担。

  七、仲裁与调解:

  如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  甲方: 乙方:

  负责人:负责人:

  年月日年月日

【施工合同】相关文章:

施工施工合同04-12

施工施工合同15篇01-01

施工的合同03-05

施工合同03-06

建筑施工合同09-07

安全施工合同01-20

自建施工合同01-13

委托施工合同01-26

瓦工施工合同01-11

基坑施工合同01-11