【精华】施工合同模板合集8篇
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编帮大家整理的施工合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
施工合同 篇1
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包施工合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁布的《建设工程施工合同》(GF-91-20xx),结合本工程具体情况，在公平、公正、互惠互利的基础上达成如下协议。
第一条、工程概况：排水顶管施工工程
第二条、工程地点：六安市凤凰苑小区
第三条、承包方式：
本工程污水顶管约320米，按图施工，包工包料和路面、绿化的恢复以及土方外运等。总造价： 乙方不提供任何税票和税务金额，现金结帐。
第四条、合同工期：
在本工程开工时，如没有遇到阴雨天和电源耽误情况下，30个有效工作日完成本工程。
第五条、付款方式：
本工程完工后，甲方应付乙方总工程款的80%。在本工程结束后30天内甲方应组织相关人员验收，验收合格移交甲方后，
第六条、甲方责任：
1、负责协调水电接口、乙方负责施工期间水电费用。
2、现场技术、安全交底。
3、负责乙方的`质量、进度、安全及文明施工进行检查监督。
4、负责按双方确定的顶管施工时间安排乙方进场。
第七条、乙方责任：
1、按图纸要求质量标准，合同工期及总价所含的全部内容，保质保量完成合同内的施工。
2、按照确定的时间组织方案中承诺的管理人员，劳动力及机械设备准时进场。
3、严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求，并按六安市的文明施工要求及安全施工要求组织施工。
4、工程完工后应及时做好清场工作。
第八条、质量标准：
1、在施工过程中，沉井、接收井每道工序需设计人员验收合格后方可施工，如乙方不按图施工所造成后果均有乙方自负。
2、按照图纸设计要求，符合相应国家及六安市工程验收标准。
3、甲、乙双方在顶管施工过程中，共同验收，发现问题及时整改。
第九条、安全生产：
1、乙方在施工中应遵守工程施工安全生产相关规定，严格按安全标准 组织施工，在施工中采取必要的防护措施，尽量将安全隐患消除在萌芽状态，现场发生一切安全事故均由乙方负责承担。甲方不承担任何费用和责任。
2、因本小区业主已入住，施工范围内必须做好施工围挡，防止非施工人员进入施工现场，乙方负责施工现场因安全措施不到位所引起的一起责任及经济损失。
第十条、其他：
1、本合同自签字之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2、如有其它未尽事宜双方协商解决，如协商无果，向合同签约地人民法院起诉。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
日期：
施工合同 篇2
甲方： 建筑装饰工程施工合同(范本)
合同编号：YF-(对方名称缩写)-001
签定地点：
乙方：
签定时间：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，甲方同意将本工程托付乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权力和义务，经双方协商，达成如下协议。
第一条工程概况装修网
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑结构：
第二条工程范围及承包方式
1、承包范围：
2、承包方式及内容：综合门户网站
第三条工程价款、结算以及支付方式
1、工程价款：工程采纳固定总价的方式计算工程价款，含税(不含税)总造价为人民币(包括二次设计费)万元，其中干挂石材幕墙部分约为㎡，单价：元/㎡，干挂异型部分约为㎡，单价：元/㎡，湿贴部分约为㎡，单价：元/㎡，以实际测算面积为准，工程价款的计算方式为以实际测算面积(竣工图纸面积)×相应合同单价，平面异型石材应按最大的边长计算，异型石材按延长米计算(或按展开面积计算)。装饰施工
2、预付工程款的数额、支付哨限及抵扣方式：甲方应当在双方签订合同后的一个月内(或开工前7天内)预付工程款30%(或20%)，甲方不按约定预付，乙方向甲方发出要求预付通知，甲方收到通知后仍不按要求预付，乙方可在发出通知14天后停止施工，甲方应从约定应付之日起向乙方支付每天3‰的延付金，并按照合同约定承担违约责任，工程预付款在甲方拨付工程进度款过程中逐步抵扣，抵扣方式由双方协商确定。综合门户网站
3、工程进度款的支付方式、数额及期限：按月进度支付工程款，每个月10日前支付上月已完成工程量总造价的85%款项作为工程进度款，本工程竣工后的一个月内付至本工程总决算款的95%，剩余5%作为工程质量保证金待质保到期后一次性付清，甲方须按照双方的约定及时支付工程款，否则除应按照合同约定承担违约责任外，还应从约定应付之日起向乙方支付每天3‰的延付金，甲方支付工程款按照双方的约定逾期超过10日，乙方有权通知甲方停工，除本合同工期得以顺延外，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
4、工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式：(1)合同单价在合同签订以后，未经双方同意，任何一方不得改变。(2)施工中发生工程变更，乙方按照经甲方认可的变更设计文件进行变更施工，其中政府投资项目重大变更，需由甲方按基本建设顺序报批后方可施工。(3)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整垫片由乙方向甲方提出，经甲方审核同意后调整合同价款，合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款，合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经双方确认后执行，如双方不能达成一致垫片双方可提请工程所在地工程造价治理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决顺序绊豁。甲方收到变更工程价款报告，应当收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，甲方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认，确认增加的工程变更价款作为追加合同价款与工程进度款同期支付。(4)甲方要求乙方完成合同以外的零星工程，乙方应当在接受甲方要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用资料和金额等向甲方提出施工签证，甲方签证后施工，零星工程所产生的工程款作为追加合同价款与工程进度款同期支付。
5、工程竣工价款的结算与支付方式、数额及期限：工程竣工后，乙方应当在10日内向甲方提交竣工结算报告及工程决算资料，甲方收到结算报告及结算资料后28天内进行审核，并提出审核意见，双方意见达成一致后，绊豁工程结算手续，甲方向乙方支付协议约定的工程款。甲方收到乙方提交的竣工结算报告及工程决算资料后28天内未进行答复垫片该竣工结算文件视为甲方认可，并作为双方结算工程价款的依据。装饰施工
6、工期提前或延后的奖惩办法：
第四条工程工期
1、工程开工日期为年月日，竣工日期年月日，工期为天，因大风、雨雪天气、停电等不可抗具的情况不能施工时以甲、乙双方根据工地实际情况签定开工报告上的开工日期为准。
2、开工后，由于甲方土建和其他承包方原因，致使乙方不能正常施工，除工期顺延外，超过三天时，甲方应按每日元的标准向乙方支付停工损失，直至工程可以正常施工为止。
3、开工、竣工日期的.函件及工作联系单、双方发文、变更签证等，作为合同附件具有同等法律效应。饰施工装
第五条工程质量等级
1、本工程要求质量等级为：合格
2、乙方应认真按照国家颁发现行的行业标准、工程设计图纸及甲方要求进行设计施工，并应接受甲方代表以及监理单位的检查、检验，乙方应为甲方代表以及监理单位检查提供便利条件，对不合格的部分按要求返工修告片并承担由自身原因导致返工修改的费用。
2、乙方根据工程实际需要和甲方的要求采购工程所需的资料(甲方供资料除外)，材质必须符合国家标准并附有材质证明及合格证，并必须通过甲方代表及监理单位的质量认可，资料运到施工现场后，由乙方自行保管。
3、乙方严格按照GB/T-20xx《天然花岗石建筑板材》的行业标准选供合格的石材。
4、石材、施工等必须符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx的验收标准。
5、工程质量奖惩办法：
第六条工程量计算
1、乙方应当按照合同约定的方法和时间，向甲方提交已完工程量的报告，甲方接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知乙方，乙方提供条件并派人参加核实，甲方不按约定时间通知乙方，致使乙方未能参加核实，核实结果无效。
2、甲方收到乙方报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，乙方报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
施工合同 篇3
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法》，本着平等互利的共赢的原则，就甲方委托乙方外墙干挂石材工程签订本合同。
一、 工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程内容：（1）龙骨制作、安装
（2）石材制作、安装
二、工程设计规格：按甲方要求和确认后立面设计施工图施工
三、质量约定：
1、工程质量验收标准：按国家和省施工验收规范执行
2、乙方所用的材料必须符合合同规定的规格、标准、不得擅自改动，如确实需要改动时，必须事前以书面形式向甲方申请，获得甲方批准后乙方方可施工。
3、乙方必须建立质量保证体系，现场必须设一名质检员，对其产品及安装进行全程质量跟踪和监督，只有经质检员检验合格方可向监理报验。
四、甲方责任
1、甲方向乙方提供主体施工图纸及有关技术文献
2、对乙方工程进度，质量负责全面监控
3、按合同约定进行拨付工程款和工程结算
五、乙方责任
1、按照甲方要求确保工程质量和进度
2、服从甲方统一指挥和项目部的统一管理，做好文明施工和安全生产，对施工中出现的安全事故由乙方自负。
3、按规定提交施工技术方案和内业资料，按月支付农民工工资。
六、工程量：约3500平米左右（具体数量以施工后实际发生为准）
七、工程单价
1、每平米 380元（包工包料）
特别声明：石材按图纸要求
工程决算以工程实际完成的.工程量为准。
工程价款中包含施工水电费、架子费及土建配合费。
八、工程总造价：约 1330000 元。
（注： 主材［80及∟50全部为镀锌Q235B国标件，石材厚度不小于25mm，全部刷防护剂，空心砖部位做穿墙螺栓处理。）
九、付款方式
1万。
2、石材进场，乙方自行垫付 万元。其他款按工程进度拨款。
3、其余款待甲方验收合格后在付全工程款的95%
4、工程质保金留：万元，保修期1年 到期后全部付给乙方。
十、工期
开工日期：20xx年 5 月 1 日，竣工日期：20xx年7月20日；有效工作日 80 天交工；拖后一天罚款1000元。
十一、质保期
1、 从乙方将具体施工的工程正式交给甲方使用之日起一年为
乙方承诺的质保期。
2、 乙方应具备完善的售后服务体系，接到甲方维修通知必须
在24小时内上门服务，否则甲方按实际维修费用的双倍从质保金中扣除
3、 在质保期 内人为因素造成的损害外，凡因材质和施工原因
造成质量问题均在乙方无偿保修范围内。
十二、争议处理
甲乙双方必须严肃认真的执行本合同，在执行本合同同时发生争议，应协商解决，协商不成，可通过仲裁部门协商或向当地人民法院起诉来解决。
十三、合同生效
本合同一式四份，甲乙双方各执两份。自双方签字盖章后立即生效。本合同未尽事宜，双方协商解决。
发包方：（盖章）承包方：（盖章）
负责人： 负责人：
协议订立日期：20xx年月 日
施工合同 篇4
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 房屋维修事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称： 房屋维修工程。
2、工程地点： 。
3、工程范围：本工程涵盖 房屋部分住宅楼屋面、外墙体漏雨及室内墙面、棚面发霉维修等工程，具体内容见附件：《甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单》。
4、合同工期：开工日200年月日，竣工日200年月日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。
二、工程服务形式
包工、包料、包工期、包质量。
三、结算方式
甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量，进行技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准，甲、乙双方依据北京市20 年定额进行结算，确定工程总造价。
甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单，作为合同附件附后。
四、工程总价
暂定为人民币 万元(最终以甲、乙双方确认的结算值为准)。
五、工程质量监督与检查验收
乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收，验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时，对于甲方或业主确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续维修，并承担逾期责任。
六、工程款支付
1、工程款支付方式为支票。
2、合同签订且乙方正式开工后三日内，甲方支付乙方暂定工程总造价30%的工程款。
3、施工完毕且竣工验收合格并且工程交付使用后十五日内乙方须向甲方提交结算报告，双方按本合同约定标准进行结算，结算值经甲方确认后，甲方向乙方支付至结算值的60%。
4、乙方维修过的部位经过一个雨季过后，未发现渗漏、发霉现象，甲方于20 年 月 日前向乙方支付至结算值的95%。
5、剩余5%工程款留作保修金，保修期满后十日内如无质量问题甲方将保修金余额无息返还给乙方。
6、甲方每次付款的同时，乙方应向甲方出具同等金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝支付工程款。
七、保修
1、自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任，保修期为5年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。
2、工程保修金为工程款的5%，保修期满后十日内，甲方将保修金的.剩余部分无息返还。
3、保修期内，如维修工程出现质量问题，乙方应保证接到甲方通知后2小时内派人进行检查及维修，并应在甲方确定的合理期限内修复完毕，如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委托他人维修，所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。
4、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，维修后的工程如果再出现发霉、渗漏问题，乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕，并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切影响和经济赔偿的后果。如住户装修、物品遭受损失的赔偿等。
5、在保修期内，乙方应定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。
乙方保修负责人姓名： 联系电话： 通讯地址： 邮政编码：
八、违约责任
1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均应当向甲方承担暂定工程总造价5的违约金，任何一项逾期达七日或累计出现三次以上(含三次)迟延履行的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)。
2、乙方未经甲方许可停工达两日(含两日)以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于两日内退场，双方于乙方退场后结算。
3、乙方违反本合同其他任何一项义务，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。
5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同。
6、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。
7、凡因乙方原因导致本合同解除的，乙方应承担合同暂定价款10%的违约赔偿金，
如该违约赔偿金不足以弥补甲方所受到的损失的(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)，乙方还应赔偿甲方所受到的损失。
九、安全施工
乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。
十、施工责任
1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。
2、乙方在施工中要保护好小区内的方砖步道、花草树木，不能损坏。在住户家维修要严格遵守物业规定的制度，如有住户投诉或乙方损害物品，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除。
3、乙方指派 为本工程驻工地代表，按本合同要求组织施工，保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系，该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承担责任。
4、乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保工程达到合同约定及甲方要求。
5、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。
6、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，竣工前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权委托他人清理，所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。
7、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督，为检查、检验、监督提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。
8、维修施工所需办理的一切审批手续(指按有关法律法规规定需报批的项目)由乙方负责办理并承担费用，一切责任由乙方承担。
9、本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成，未经甲方同意，乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成，否则，甲方有权解除本合同。
10、乙方在维修过程中应注意与维修业主保持良好的沟通，避免产生纠纷，如因乙方原因与维修业主产生纠纷而使甲方受到损失的，由乙方承担责任，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。
11、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方及业主的财产、物品，不得破坏小区内的建筑物及相关设施、设备。在维修工程中，凡由于乙方原因导致甲方或第三人人身或财产损害的，乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方、业主或有关权利人有权向乙方追偿。
十一、其它
1、本工程如涉及工程价款的确认，相关的确认需经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效，其他人(除法定代表人)签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章(例如签证章等)，甲方均不予认可。
2、如涉及工程量的确认，必须经甲方代表、工程部经理共同会签且加盖甲方签证专用章后方为有效，缺一不可。
3、甲、乙双方确定的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
4、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
5、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成，提交该维修工程所在地人民法院解决。
甲方： 乙方： (盖章) (盖章)
法定代表人： 法定代表人：
(签字) (签字)
授权代表： 授权代表：
(签字) (签字)
签订日期：20xx年 月 日 签订日期：20xx年 月 日
施工合同 篇5
合同编号：
甲
乙 方：
签订地点：
签订日期：
分 项 工 程 施 工 合 同
（外墙保温工程）
发包人（全称）： 甘肃天太建筑安装工程有限公司第 项目部（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程外墙保温施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议。
第1条 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
第2条 工程承包范围及承包方式
2.1 工程内容：甲方提供工程图纸范围内及甲方现场指定的外墙保温工程。
2.2 承包方式：总承包管理范围的专业分包。工程承包范围：乙方承担所施工项目的人工、机械（吊篮及保温工程所用工具）材料费用及完成该工程所需的其它费用、并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。
2.3 承包内容：保温板粘贴（包括锚栓固定 ），挂网抹灰 、外墙涂料（包括：基
层清理、线条开槽、腻子的批刷打磨、涂料的涂刷）
2.4 本工程选用材料：
2.4.1 品牌： 乳胶漆必须是迅美牌，若有变更另行约定。
2.4.2 材料：保温工程其它所用材料必须达到甲乙双方共同确定的标准且符合国家标准。保温板不能低于B1级标准。
第3条 合同总额及付款方式
3.1 合同总额：工程合同总价款：￥ 万元整，(大写： )。
3.2 综合单价：￥/㎡。（不贴保温板只有涂饰处价格为26元/㎡，贴保温板但外墙面为瓷砖的部分价格为88元/㎡）
3.3 合同价格组成
3.3.1 合同价格包括主辅材和安装。主辅材部分含粘接砂浆、保温板、锚栓、网格布、乳胶漆。辅材的采购、检测、试验、运输、保险费用等一切支出；（保温板和增强网安装、保护、检测（符合规范规定的各种检测及现场实体抽检）、验收、竣工资料的提供。
3.3.2 除甲方提出的设计变更外，不得以任何理由要求增加造价。
3.3.3 乙方作业人员的食宿自行解决。
3.4 本工程采取综合单价不变，工程量按实际完成量进行结算。
3.5 付款方式
3.5.1 按照外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后，预留5%的
保修金，剩余款项一次性付清。
3.5.2 在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。
3.5.3 在保温工程完工后验收合格后，及时将资料交甲方汇总，并经监理、甲方验收合格。
第4条 合同工期
4.1 本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准；工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。
4.2 乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。
4.3 如果乙方实际开工时间超出甲方书面通知7天以上，视为乙方违约，甲方可以终止合约。。
4.4 合同总价已包括必要的加班工作以使本工程能在竣工之日前完成，不得另计加班赶工费。
4.5 如因雨、雪天等气候或非乙方原因等其它不可抗拒因素造成工程延误，情况发生后3天内，乙方就延误的内容，向甲方提交书面报告。经甲方确认，工期顺延。但
4.6 一天支付1000元（最多不超过结算总价的10%），并在结算款中扣除。
4.7 单体完成时间应服从甲方的总体要求，根据土建单位的实际施工进度完成拆除脚手架部位的工作量，如果因乙方的原因导致实际进度与甲方要求的进度计划不符，乙方无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求，甲方有权对部分工程指定第三方施工，乙方必须无条件服从和配合。
第5条 甲乙双方驻工地代表和双方工作
5.1 甲方驻工地代表：5.2 乙方驻工地负责人名单：5.3 甲方工作责任
5.3.1协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系，保障乙方工程能顺利进行。
5.3.2明确施工内容和范围，向乙方进行设计交底和技术交底，审查乙方提供的施工
方案。
5.3.3按合同约定的工程款支付方式，办理工程款的拨付工作。
5.4 乙方工作责任
5.4.1 向甲方提供所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件，及时提交保温工程的验收资料。
5.4.2 施工前3日向甲方提供保温工程施工方案，按照甲方和监理批准的施工方案组织施工。
5.4.3施工中应遵照施工安全规范的要求，采取必要的安全技术措施，在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
5.4.4乙方在施工中应注意已完成的分项工程的成品保护，如出现损坏由乙方负责维修。
5.4.5乙方不能将所承包的保温工程进行肢解转包。如发现，随时解除合同。
5.4.6.乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。
5.4.7.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任。
5.4.7乙方必须严格按照所报施工方案进行施工。（工程做法详见技术方案）
第6条 质量标准及质量管理条款
6.1 工程质量标准：
《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-20xx
《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-20xx
《建筑节能标准-民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-20010
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-20xx
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201-20xx
《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 110-20xx
6.1.1 本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。
6.1.2 外墙保温所有材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后，按照规定必须复试的'材料要进行复检（包括消防部门的复检，复试费用乙方自行承担）并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。
6.1.3 保温板与墙面必须粘贴牢固，无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。
6.1.4 安装锚固件的墙面，锚固件数量、锚固位置、锚固件拉拔强度应符合设计要求。锚固件与加强的连接应符合设计要求，当设计无要求时，锚固件应和加强应可靠连接。（按规定要求，若有工程保温现场测试的项目，试验费用由乙方自行承担）。
6.1.5 保温板的厚度必须符合设计要求，不得存在负偏差。
6.1.6 抹面层与保温板必须粘贴牢固，无脱层、空鼓。
6.1.7 保温板安装应上下错缝，拼缝应平整严密，接缝处不得抹胶粘剂。
6.1.8 墙角处保温板板应交错互锁。门窗洞口四角处保温板不得拼接，应采用整块保温板板切割成型。
6.1.9 增强网应铺压严实，不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。搭接长度应符合设计要求，当设计无要求时，左右不得小于80mm，上下不得小于100mm。加强部位的增强做法应符合设计要求。
6.1.10 应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理。装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应做好局部加强施工。变形缝处应做好防水和保温构造处理。
6.1.11 外墙乳胶漆符合并按照国家相关标准进行施工。
6.1.12 腻子层产品质量符合国家标准和建筑涂饰工程施工及验收规范。
6.1.13 乳胶漆颜色符合甲方确认的样板色。。
6.2 质量管理条款
6.2.1 乙方应认真按照国家规范、行业标准、设计图纸要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查，并为检查验收提供便利条件。
6.2.2 因乙方施工质量问题或施工安排不当导致的设计变更和施工方案变更而增加的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。
6.2.3 无论甲方代表和监理是否参加验收，当其提出对疑问部分进行重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后进行修复或覆盖。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不顺延，并承担不合格造成的责任；检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，但工期不顺延。
6.2.4 乙方必须全面实行样板先行的制度，外墙外保温样板必须经甲方和监理复核认可方可大面积施工。
6.2.5 外墙外保温的分项进行验收，必须先由施工单位进行验收合格后，方可向监理单位进行申报。
6.2.6 成品与半成品保护：
1） 乙方施工时应做好对门窗等产品的保护并承担相关费用。如发生污染乙方自行负
责清理维护；
2） 乙方施工后，应做好成品保护工程，并及时请甲方和监理验收保温工程施工质量，
乙方和甲方必须做好交接验收手续。交付接收前乙方负责成品的保护工作并承担相关费用。
6.2.7 如乙方不按合同条款及有关规范、标准、规程等要求施工，或违反正常施工
施工合同 篇6
甲方：_____________（以下简称甲方）
乙方：_____________（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、国家建设部《建筑安装工程承包合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就 彩钢板房建筑工程承包施工等事项协商达成一致，签订本合同。具体条款如下：
一、工程名称、地点、工程内容。
1、名称：______________________。
2、地点：______________________。
3、工程内容：□彩钢板房建筑施工 □地坪混凝土浇筑 □室内电路 □暖气安装
二、图纸设计事项。
□ 图纸由甲方提供，所提供的图纸属于本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
□ 图纸由乙方提供，所提供的图纸经甲方审核确认（签章）后，属于本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
三、工程技术要求及参数：
1、前墙高_______米，后墙高_______米，屋檐宽_______米。
2、结构形式材料：简易彩钢板组合房屋。
3、材料要求（形式、材料、颜色）：
（1）屋面板及墙面板：mm彩钢夹芯板。
（2）隔墙板：mm彩钢夹芯板。
（3）铁皮厚：0.3mm，内夹聚氯乙烯保温苯板（每立方10㎏）并具备一定阻燃功能。
（4）除屋面用天蓝色铁皮外，其它地方使用白灰色铁皮。
（5）彩钢板与彩钢板的接口，门窗接口缝隙使用密封胶处理。
（6）乙方出具彩钢泡沫板（聚氯乙烯保温苯板）检验报告。
（7）排水方式：一坡水的排水方式。
四、门窗规格尺寸、数量：
（1）塑钢窗：单框双玻平开，前窗：mm×mm,，后窗：mm×mm。
（2）门：彩板门（厚度mm）规格：mm×mm。每扇门配置挂锁（挂锁规格、型号由甲方决定，费用由乙方承担）。
五、承包方式：
本工程采用一次性大包方式承包，按彩钢板房屋建筑垂直投影面积计算，不另行单项决算。
六、工程承包单价及总造价：
（1）工程总造价按彩钢房建筑面积______（垂直投影面积_______）彩钢房面积约________平方米，单价每平方米 _____元，工程总造价预计为人民币元______（大写:________）。具体按实际建筑面积计算工程总造价。
七、工程承包施工期限：
合同签订盖章生效后，乙方即可准备材料、进入现场施工。竣工交付时间为合同生效后_____日内。如未能按时竣工并交付使用，则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如甲方未按合同要求支付乙方工程款，则工期顺延。甲方未按合同履行造成乙方误工，则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如遇大风和雨、雪等自然灾害造成施工人员不能正常施工，则工期顺延。
八、工程质量验收标准：
（1）按照国家建筑业、安装业标准的要求进行验收。
（2）甲方根据图纸、材料、技术参数等要求进行验收。
（3）乙方保证彩钢板房能抗拒12级大风，不受影响。
（4）乙方材料进入工地未安装前，甲方对材料进行验收合格后，乙方进行施工安装。
（5）甲方在工程未验收的情况下就已开始使用，即视该工程为合格工程。
（6）安装完工后房屋要求整洁。
九、甲方权利、义务：
（1）甲方委派管理人员和技术人员进驻施工现场并按照本合同有关规定进行监督管理乙方的安全生产、施工质量及施工进度。
（2）甲方对乙方工程施工过程中出现的违纪、违规作业和不符合有关规定的施工质量、技术及安全要求等问题，甲方有责令乙方停工、拆除、返工、经济处罚的权利。
（3）甲方对乙方所做不合格的工程不予验收；乙方若有偷工减料、隐瞒工程危情、勾结甲方管理人员多报工程量或瞒报工程质量的情况，一经查实，甲方不予验收并追究其责任。
（4）甲方应按合同规定支付工程款。
十、乙方权利、义务：
（1）乙方严格按照图纸、材料、技术、质量等要求并审定施工方案，保质保量保时完成工程任务。
（2）乙方在本次工程施工过程中，若发生质量问题、安全事故或造成人员伤亡等问题，一切经济损失、民事责任由乙方全部承担；
（3）乙方负责施工计划，确保施工质量、施工进度及施工安全，配合并接受甲方人员现场检查、指导和遵守甲方的.管理规定。
十一、工程付款方式：
（1）签定合同生效 日内支付定金______元整。
（2）材料（水泥、大沙、石子）、工人和搅拌机械进场后支付总工程款的_______%。
（3）钢架结构施工完毕，支付总工程款的______%。
（4）全部工程施工完毕并经甲方验收合格 天内支付总工程款的______%。
（5）质保期满，经甲方确认无质量问题或质保责任后7天内付清质量保证金计总工程款的______%。
十二、工程质量保修期限：
工程质量保修期为壹年，自工程验收合格之日起计算。
十三、违约责任：
凡违反本合同条款均属违约，由违约方向守约方支付直接经济损失或其他经济补偿。若甲乙双方协商同意修改的条款不属于违约，但必须续签补充合同。
十四、附则：
（1）对本合同若有异议，甲乙双方均可申请民事调解，调解不成的可行使各自法律权利，向法院提起诉讼解决。
（2）本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议。
（3）本合同及附件一式三份，甲方执二份，乙方一份。本合同签订全过程符合法律程序，甲乙双方代表签字盖章后立即生效，双方均应严格遵守。
甲方单位（盖章）：______________ 乙方单位（盖章）：______________
甲方代表签字：__________________ 乙方代表签字：__________________
甲方现场负责人：________________ 乙方现场施工负责人：____________
施工合同 篇7
简称甲方
简称乙方
一、 甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为18.6万元。
二、 甲方为了巩固普九成果将原有即将坍塌的.配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如40年有质量问题，由乙方承担一切责任。
三、 二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。
四、 外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)
五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。
六、 签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分四年平均付清。
七、 甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇8
发 包 方： (以下简称甲方)
承 包 方： (以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容： 承包形式：
(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)
第二条 工程总价
合同总价为(RMB)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。
第三条 付款方式
1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);
2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。
第四条 合同范围
1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;
3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条 甲方职责
1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;
3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;
4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条 乙方职责
1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;
2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;
3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;
4、 自柜体到厂日起履行保固条款;
5、 开具本合同价上的工程发票。
第七条 技术规范
按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条 工程日期
1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的.违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;
第九条 解 约
1、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;
2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
第十条保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。
第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。
第十二条 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【施工合同】相关文章：
施工施工合同04-12
施工施工合同15篇01-01
施工的合同03-05
施工合同03-06
拆除施工合同02-07
电力施工合同02-07
公路施工合同02-08
委托施工合同01-26
单项施工合同02-13
绿化施工合同02-08