当前位置：猎群网>合同>施工合同>施工合同

施工合同

时间：2022-04-06 09:31:22 施工合同我要投稿

【精品】施工合同模板锦集六篇

　　随着法律观念的日渐普及，合同的法律效力与日俱增，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编收集整理的施工合同6篇，希望对大家有所帮助。

【精品】施工合同模板锦集六篇

施工合同篇1

　　按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、法规、规章的管理规定，承包人在质量保修期内，承担本工程质量保修责任。

　　1、质量保修范围和内容：

　　承包人负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。

　　2、质量保修期：

　　（1）本工程质量保修期约定为：

　　①地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。

　　②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、墙面、地下室的防水及防渗漏、管道防渗漏为伍年。

　　③装修工程为贰年。

　　④电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年。

　　⑤暖通系统为贰个采暖期。

　　⑥电梯为叁年。

　　⑦小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年。

　　（2）其他项目的保修期限：以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。均未约定的，按贰年计算；

　　（3）质量保修期从工程验收合格备案后6个月开始计算，对于工程质量出现的永久性缺陷或在保修期内即已存在但尚未暴露的质量问题，承包人承担责任不受保修期限限制。

　　（4）返修项目返修部位的质量保修期从该保修部位验收合格之日起按上述质量保修期重新计算，该部份质保金的退还时间顺延到重新计算的质量保修期到期后。

　　3、维修时限。

　　（1）保修期内出现质量问题，承包人在接到发包人通知后必须在12小时内（维修期前6个月必须在6小时内）向发包人报到，与发包人共同到现场查看，并于现场查看后24小时内提出书面处理方案，复杂（重大）的维修项目经发包人同意可在48小时内提出书面处理方案。

　　（2）维修项目应在约定的合理时间内处理完成，处理时间不得超过与发包人的约定时间，承包人责任内的商品房保修范围与保修期限，除了满足上述约定外，还应当满足重庆市建设委员会颁布的《重庆市新建商品房屋质量保证书和使用说明书》中的“质量问题处理完成时间期限”要求。

　　（3）维修时间如有特殊原因确无法按期完成，承包人需提出具体原因，发包人签字认可后方可延期。

　　4、机构及职责。

　　（1）发包人相关机构及职责。

　　发包人负责组织协调保修期内的相关工作，建立对承包人维修小组工作的全面监控，督促及考评工作。

　　（2）承包人保修机构及职责。

　　①由负责施工的项目经理总负责，在工程竣工验收后3天内成立专业的维修小组，由承包人所在的公司提供书面的维修小组负责人授权书，书面提供联系方式并保持通讯畅通，并报发包人认可。

　　②维修小组应配备足够的各专业维修人员并常备相应的材料工具，服从发包人的管理，并遵守发包人的各项规定。

　　③凡保修项目施工涉及住户家具需搬动，承包人应报告发包人向住户协调后，承包人才能搬动，承包人应作好相应的保护措施。维修施工完，应恢复其原样。

　　④ 承包人提供的维修施工方案需经发包人认可后方可施工，但责任由承包人承担。施工中进行现场保护并做好标识，施工期间及完工后及时清运施工垃圾，并经发包人验收检查，方能撤场。

　　⑤承包人保修期维修施工使用的水、电、气由承包人自行安表计量或按承包人所使用的机具进行费用估算，在维修工程完工并经发包人签认后向发包人缴纳，否则将从承包人的质保金中加倍扣除。

　　5、维修通知方式。

　　（1）承包人应向发包人提供有效的联络方式（包括固定办公场所电话、传真号码、电子邮件地址、详细联系地址等），发包人可采取下列任何快捷的.通知方式通知承包人维修事项：

　　①电话（以发包人电话记录为准）。

　　②传真（以发包人传真记录）。

　　③电子邮件（以发包人电子邮件发送记录为准）。

　　④书面信件

　　（2）以上联络方式可同时采用，但采用其中任意一项均为有效。

　　（3）若承包人改变通讯地址或联系电话，或保修小组主要人员更换或撤出时，需及时书面通知发包人，承包人承担未能让发包人及时知晓其有效联络方式而造成的各类损失。

　　6、保修责任。

　　（1）保修责任鉴定可任意采用拍照、摄像、取样、记录（如发包人委托的施工单位或住户签字资料等），任选一种均视为有效。责任鉴定由承包人、发包人方共同进行，承包人不到场核实，发包人进行的鉴定结果有效；若有第三方损失方，则承包人、发包人及第三方损失方共同进行责任鉴定，承包人不到场核实，发包人及第三方损失方共同进行的鉴定结果同样有效。

　　（2）所有材料由承包人组织验收或检验，不合格的材料不使用，验收合格后使用由承包人承担保修责任。承包人自行采购的材料，发包人认质认价材料，由承包人承担保修责任。

　　（3）由发包人指定分包单位施工的项目，承包人应认真履行总包责任，督促检查分包方分包工程项目工程质量，统一向发包人验收及交付，承包人承担总保修责任。

　　（4）因承包人原因造成发包人或第三方生命财产损失的，由承包人承担并全额赔偿。

　　（5）因承包人原因造成业主提出索赔时，承包人授权发包人全权代表承包人与业主进行谈判（包括维修、赔偿），承包人认可发包人谈判结果，并履行谈判所约定的各事项，同时承担全额费用。

　　（6）因承包人原因导致业主退房，造成该房屋再次销售的价格低于原销售价格，承包人应按差价的150%补偿给发包人。

　　（7）承包人保修维修应达到合同约定的验收标准，维修材料应使用原有品牌及型号，确必须使用其他材料替代的，需征得发包人同意。

　　（8）承包方承担的保修责任，还应以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。

　　7、保修违约处理。

　　（1）有下列情形之一的，则构成承包人违约，视为承包人自愿放弃质保金，承包人除应按合同违约条款支付发包人违约金外，还应承担因承包人原因造成的发包人及第三方利益损失，发包人依法保留追赔的权利，如下：

　　①发包人向承包人发出维修通知后，承包人拒绝到现场进行检查和安排维修，拒绝履行保修责任的。

　　②发包人就同一维修事项向承包人发出两次书面维修通知，承包人仍不按约定到现场进行检查和安排维修，不履行维修责任的。

　　③承包人未按合同要求提供有效联系方式，造成发包人无法通知承包人履行保修责任时间超过3个月的，

　　（2）有下列情形之一的，发包人有权安排其它施工单位进行处理，所发生的一切费用（按实际发生的费用加收50%的管理费）由承包人承担，且本工程的整体保修责任继续由承包人承担，直至保修期结束。费用的认定可不经承包人认可，由发包人发送书面通知给承包人，同时提供相关责任及费用认定资料，承包人在收到书面通知后10个工作日内，必须向发包人支付上述费用，每延迟一天，每天按未交纳费用的0。5％收取滞纳金，列举如下：

　　①承包人未按约定的时限内到现场检查、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进场施工，或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无发包人签字认可的延期原因的。

　　②如对同一维修事项，承包人经过两次维修仍未能达到合同要求的。

　　③承包人的维修方案不满足发包人要求，虽经多次（三次或三次以上）修改仍不能满足要求的。

　　④承包人未按合同要求提供有效联系方式，造成发包人无法正常通知承包人履行保修责任时间但未超过3个月的。

　　（3）承包人未按约定的时限内报到、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进场施工，或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无发包人（或发包人指定的物业管理公司）签字认可的延期原因，每延期一天扣罚承包人200～1000元/天违约金。

　　（4）如对同一维修事项，承包人在维修时限内进行第一次维修后，若仍未能解决该维修事项，承包人可按维修时限约定进行第二次维修，第二次维修还不能解决该维修事项，则发包人有权按7。2条约定执行，也可要求承包人按维修时限进行第三次维修解决，同时，承包人还需支付发包人每次1000元的质量违约金。

　　（5）承包人不服从发包人的管理，或不遵守发包人的各项规定，承包人应支付发包人50~500元的违约金。

　　8、质保金退还。

　　合同保修期或上款规定的维修项目的质保期顺延的到期之日，且发包人对工程质量无异议且保修款结算完毕后14天内即与承包人办理质保金退还手续，退还承包人未使用的质保金，质保金不计利息。

　　9、其他。

　　（1）如因承包人质量原因导致事故或将要导致事故，在承包人抢修工作人员到达之前，发包人可先行采取合理的方式以避免事故损失扩大，因此产生的费用由承包人承担。

　　（2）发包人及承包人在责任认定产生争议，如承包人认为是非承包人原因造成的维修时，均由承包人提供证据（设计要求、核定单、其他书面依据）证明其无过错，否则为承包人有过错，需按本条款约定履行维修责任。

　　（3）承包人所留质保金不足以赔偿该因承包人质量原因造成的相关损失时，发包人将保留继续追赔的权利。

　　（4）本条款所指发包人可理解为发包人或发包人指定的物业管理公司；

　　（5）本条款使用于多方合同时，承包人承担的责任及义务均适用于发包人以外的其他合同主体。

　　（6）发包人指定进行分包的项目的维保事项，由总包单位协调和督促分包单位进行保修，承当总包管理责任，分包单位不按本条款约定进行保修时，发包人有权要求总包单位代为履行保修责任，并追究分包人保修违约责任。

　　（7）本条款为合同的补充条款，与合同具有同等法律效力，未尽事宜，以合同约定为准。

施工合同篇2

　　乙方：

　　甲方现将外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：2、工程地点：二、承包范围：外墙涂料工程；

　　三、承包方式：包工包料包质量，包质量十五年以上

　　四、工程内容：粉刷外墙

　　五、工程材料：

　　本工程使用涂料为品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。

　　六、工程造价：

　　1、本工程外墙涂料综合单价元/平方米，此报价含税款（综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、面漆二遍）。

　　2、面积：按实际施工面积计算。

　　3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，付清所有的工程款（扣除5%的质量保证金）。

　　4 、工程款支付：工程开始预付总工程款20%，工程完工后付至总工程款的80%，竣工结算后付至总工程款的95%，剩余5%做为质保金，一年后付清。

　　七、工程质量

　　1、乙方在施工时必须严格按照现行的施工规范《建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91》精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，若有减少施工工序的操作，甲方将拒绝支付工程款。

　　2、乙方进场时必须对外墙基底进行清理，如发现有裂缝必须先做处理后，才能进入外墙涂料工程的施工。

　　3、涂料施工基本要求：

　　（1）、修整基面时，必须细心注意修补，休整处接着要绝对平整，与原基面胶接要结实。

　　（2）、乙方在施工过程中，必须做好接口、重要部位的处理，线条顺直，感观良好，确保颜色一致，细部构造工艺要细致，符合操作规程。

　　八、双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）、在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。

　　（2）、提供进行施工的场地及库房（不负责看护）。

　　（3）、提供水源、电源。

　　（4）、配合乙方在施工现场的管理工作。

　　2、乙方责任

　　（1）、按施工图纸进行施工，做好自检工作，确保工程质量和工期。

　　（2）、按施工安全规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。

　　（3）、管理维护现场清洁，及时清除垃圾和不用的临时设施。

　　（4）、自竣工之日起两年的保修期，如有施工质量问题，乙方负责免费返修。

　　（5）、如发生安全问题，一切责任由乙方全部承担

　　九、违约责任

　　1、合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更合同内容和解除合同，否则，须赔偿因此给对方造成的.一切经济损失。

　　2、如乙方进入现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算。

　　3、本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，甲方拒绝支付工程款，所产生的一切费用由乙方承担。

　　十、本工程保修期为两年，如两年内出现空鼓、脱皮、变色、龟裂等一切质量问题乙方无常进行维修，接甲方通知48小时内未进行处理甲方有权自行维修，所产生的费用在乙方保证金内支付。如乙方未及时维修所带来的一切损失均由乙方承担。

　　十一、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

　　甲方乙方

　　年月日年月日

施工合同篇3

　　甲方：身份证：

　　乙方：身份证：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程地址：

　　2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约平方米

　　3、工程开工日期：

　　4、工程竣工日期：

　　5、工程承包方式：包工

　　6、工程总天数：天，雨天顺延。

　　第二条工程价款

　　工程价款按照每平方米元包工计算（大写）（元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

　　第三条质量要求

　　1、工程验收标准：根据业主要求

　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条付款方式

　　合同签订后，甲方在乙方开工天内付工程款（），施工完成后再付款（），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺：年月日前结算清楚工程的余款。

　　第五条工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第六条工程验收

　　双方按本合同第三条约定的`验收标准进行验收。

　　第七条其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

　　1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

　　2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。

　　3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10％，实际财产损失50％补偿）。

　　第八条违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第九条争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　电话：电话：

　　签约日期：年月日

施工合同篇4

　　甲方：东海县山左口乡人民政府

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包条例》等法律、法规的规定，在平等、互利、协商一致的基础上，甲乙双方自愿达成如下工程承包合同：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：山左口乡中心幼儿园

　　2、工程地点：消防站南侧

　　3、工程内容：土建、水、电安装、建筑面积9302平方米、装饰工程（按照图纸、变更通知单施工，相关要求见附件）。

　　二、开工及竣工期限

　　1、工程开工日期：20xx年3月*日

　　2、工程竣工日期：20xx年11月*日

　　三、工程质量标准：合格

　　四、工程承包方式：包工包料

　　五、甲方的权利及义务

　　1、提供建筑楼房的土地及设计图纸给乙方施工。

　　2、根据乙方的施工进展及质量情况，给付工程款。

　　3、甲方及受其委托的监理有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督，如发现乙方工程质量存在问题，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿标准按受损的五倍计算。

　　4、负责施工期间的水通、电通、路通，水、电费用由乙方承担。

　　六、乙方的权利及义务

　　1、必须按甲方提供的图纸进行施工，并接受甲方代表、监理人员的监督和管理。

　　2、施工时必须用搅拌设备，并负责水、电设施的安装工作。

　　3、施工中应做好安全事故的防范工作，如出现人身等安全事故的，一切责任均由乙方负责，甲方概不承担任何责任。

　　4、建设工程主体结构的施工由乙方自行完成；乙方不得将建设工程转包给第三方或者将其承包的全部工程肢解以后以承包的'名义分别转包给第三方。

　　七、关于延期、暂停施工和检查、返工的问题

　　1、如遇大雨天不能施工的，或遇非正常停电，一周内累计超过24小时的，施工期限应顺延。

　　2、乙方施工中应该接受甲方及甲方代表、监理人员的监督检查和验收，因质量不合格造成返工的，所需费用由乙方承担。

　　3、关于隐蔽工程的验收：乙方应通知甲方，经验收后，双方办理合格手续，方可继续下道工序施工。

　　八、工程款及支付办法

　　1、经公开招标，山左口乡中心幼儿园工程造价***元/平方米，总计人民币（小写）****元，大写：****

　　2、工程完成一半时，付工程款的***％；工程验收合格后付总造价的****％；20xx年6月底前分**次付清全部工程款。

　　九、关于质量保修问题

　　1、范围：水、电、楼面、墙面、地面和楼上建筑结构。

　　2、保修期：自竣工验收之日起1年。

　　十、违约责任

　　1、合同履行期间，甲乙双方均不得擅自变更或终止合同内容，如有发生，违约方应向守约方

　　偿付违约金***万元。

　　2、如乙方不能按期完成建筑工程任务的，每逾期1天，甲方有权向乙方收取总工程款2‰的违约金。如乙方因质量问题造成损失的，甲方有权根据所受损失情况要求乙方赔偿。

　　十一、附则

　　1、本合同一式肆份，甲乙双方和见证机关各执一份。

　　2、本合同自签订之日起生效。

　　3、本合同附有施工要求，本要求与合同具有同等法律效力。

　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方可自行协商解决，或诉至东海县人民法院。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　项目负责人：项目经理：

　　见证机关：见证员：

　　20xx年月日

　　附件：

　　山左口中心幼儿园用料及施工要求

　　1、钢筋标准：国标

　　2、内门为钢木门，外门为防盗门及地簧门。

　　3、窗为塑钢窗，使用玻璃为普通单层玻璃。

　　4、楼面、地面地砖为普通水磨石；卫生间为防滑地面砖；卫生间墙面砖高度为***米，规格为*****；轻钢龙骨塑料扣板吊顶。

　　5、外墙乳胶漆按效果图施工。

　　6、建筑物内所有回填土均在工程承包范围内，由乙方承担。

　　7、基础工程量按实际发生的工程量决算。

　　8、施工所用材料必须为合格以上产品，经甲方或其委托的监理、乡建管所人员认可后方能进场。

　　9、如图纸存在设计问题或因甲方提出发生变更的，必须由甲方、乡建管所人员和监理等共同签字认可。

　　10、所有材料价格不作为变更内容。

　　11、其他：按照图纸和施工规范施工。

施工合同篇5

　　一、单项选择题（共15题、总分30分、得分30分）

　　1. 招标投标法规定,招标方式可分为（）. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、公开招标

　　B、行业内招标

　　C、地区内招标

　　D、议标

　　2. 合同法律关系的客体是指（） (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、合同的当事人

　　B、合同双方的权利

　　C、合同双方的义务

　　D、合同的标的

　　3. 施工合同示范文本规定,属于承包人可以解除合同的情况有（）. (本题分

　　数：2 分，本题得分：2 分。) A、发包人未按约定时间提供施工场地

　　B、非承包人原因工程停建

　　C、发包人未按合同规定支付工程款,承包人停工超过28天

　　D、当事人协商一致

　　4. 建设工程施工合同示范文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10

　　天内未作出任何答复,则（）. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、该项索赔视为已经批准

　　B、该项索赔视为已被拒绝

　　C、该项索赔尚待批准

　　D、承包商应进一步提交索赔证据

　　5. 当施工单位没能达到规定的质量要求时,建设监理公司（）. (本题分数：

　　2 分，本题得分：2 分。) A、不承担责任

　　B、负全部责任

　　C、承担连带责任

　　D、按合同规定退还一定数量监理费

　　6. 在FIDIC合同条件中,工程师代表的权力由（）授予. (本题分数：2 分，

　　本题得分：2 分。) A、建设主管部门

　　B、监理单位

　　C、业主

　　D、工程师

　　7. 在勘察合同中,承包人义务有（）. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、负责勘察现场的水、电、气的畅通供应

　　B、支付定金

　　C、承担因勘察工作漏项而多支出的费用

　　D、支付勘察费

　　8. 按施工合同示范文本规定,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安

　　装设备应当由（）办理保险. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、发包人

　　B、承包人

　　C、发包人和承包人共同

　　D、监理人

　　9. 施工合同示范文本规定,（）是承包方的工作. (本题分数：2 分，本题得

　　分：2 分。) A、办理施工临时用地批件

　　B、组织设计图纸会审

　　C、向甲方代表提供现场生活的房屋及设施

　　D、提供施工现场的工程地质资料

　　10. 公开招标设置资格预审的目的是（）. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、评选中标人

　　B、减少评标的工作量、优选最有实力的承包商参加投标

　　C、迫使投标单位降低投标报价

　　D、了解投标人准备实施招标项目的方案

　　11. 按 FIDIC合同条件规定,在（）之后,业主应将剩余的保留金返还给承包

　　商. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、颁发工程移交证书

　　B、签发结清单

　　C、颁发解除缺陷责任证书

　　D、签发最终支付证书

　　12. 在选择工程施工分包人方面,监理人有( ). (本题分数：2 分，本题得分：

　　2 分。) A、选定权

　　B、认可权和否决权

　　C、建议权

　　D、直接指定权

　　13. 设计合同履行过程中,( )属于设计人的责任. (本题分数：2 分，本题得分：

　　2 分。) A、确定设计参数的取值

　　B、组织对设计成果的鉴定

　　C、办理设计成果的报批手续

　　D、为现场的设计人员提供必要的工作条件

　　14. 按 FIDIC合同条件规定,在( )之后,业主应将剩余的保留金返还给承包

　　商. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、颁发工程移交证书

　　B、签发结清单

　　C、颁发解除缺陷责任证书

　　D、签发最终支付证书

　　15. 某工程合同约定由发包人供应混凝土,混凝土进入施工现场后,经过了承包

　　人检查试验并通过,但是在使用过程中,承包人又发现混凝土有标号不够的质量问题,则( ). (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期相应顺延

　　B、发包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期相应顺延

　　C、承包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期不予顺延

　　D、发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期不予顺延

　　二、简答题（共6题、总分30分、得分19分）

　　1. 简述风险的基本含义. (本题分数：5 分，本题得分：1 分。) Top

　　风险，就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定性；而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性，若风险表现为收益或者代价的不确定性，说明风险产生的.结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，所有人行使所有权的活动，应被视为管理风险，金融风险属于此类。而风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。风险和收益成正比，所以一般积极进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。

　　2. 简述FIDIC合同条件的基本特点。 (本题分数：5 分，本题得分：5 分。)

　　1、由于对土木工程施工的具体情况作了详细的考察，因此，合同文字严密，逻辑性强；内容广泛具体，可操作性强。但有时过于冗长繁琐。

　　2、监督管理制度严格。合同条款中规定了一整套科学的法律管理制度，如施工监理制度、合同担保制度、工程保险制度等。