建筑合同

【精选】建筑合同范文集合6篇

　　在不断进步的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家整理的建筑合同6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

建筑合同 篇1

　　甲方：

　　(买方) (卖方) 乙方：

　　本着公平.自愿.平等和诚实信用原则.经双方友好协商，就甲方承建 工程所用的现浇建筑模板.木方全部由乙方提供，本合同成立后双方共同遵守。

　　二、质量、此系样品买卖合同，质量标准按甲乙双方认可的样品质量和乙方的质量承诺条款执行，但甲房要按使用要求使用。

　　三、质量承诺与使用要求：

　　1、甲方收货后七日内，在商品没有使用及保存完好无损坏的情况下，若有质量疑议，可以更换其他产品，七日后甲方未提出疑议，就视为该批商品符合本合同质量要求。

　　2、乙方所供的商品95%，应达到合同所有要求的标准。

　　四、使用要求：使用时板疑家长不干胶封贴，虽锯切使用的模板，锯切后用酚醛汕漆封边，待油漆干后方可使用，周转使用必须使用脱模剂，严禁拆模时从高空向下任意抛掷和与硬物碰撞。

　　五、规格：

　　六、数量：七、供货时间：

　　八、甲方指定 同志为甲方执行为合同的全权代表人，具有模板检验和签字等权力。

　　九、结算及付款方式和期限：

　　1元。

　　2货款。

　　3、应在年月%。

　　4、余款应在月全部。

　　十、违约责任：

　　1、因乙方的.所有资金全部用于商业经营，不同于闲置资金和借货资金，所以经双方协商，达成以下加价的方式和赊购条件。

　　十一、如果方需用其它材料，由甲方采购到乙方门市，谈好单价，按送货单上的数量、日期、单价作为结算依据。

　　十二、解决合同纠纷方式：协商解决，协商不成由乙方所在地法院判决。

　　备注：

　　十三、其它规定，本合同一式两份(一份共2页)，双方各执一份，具有同等法律效力，双方代表人签字生效，货、款两清后自动失效。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　身份证复印件： 公司地址：

　　公司地址： 电话：

　　电话： 公司法人：

　　公司法人：

　　年 月 日

建筑合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规规定，甲方将建设工程劳动、作业分包给县有相应劳务分包资质的乙方施工，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方充分协商，同意签订如下条款，以预共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　工程名称：建筑地点：建筑面积：层数：工期：从天。

　　二、承包方式或范围

　　1、承包方式：乙方实行劳务承包，包工不包料，甲方负责施工技术，质量，安全，材料供应等全过程的施工管理。

　　2、承包范围：按设计图纸范围内基础工程、主体工程和装饰工程土建部分(除第三项外所有工程)。

　　3、水电安装工程、门窗工程、楼梯阳台铁艺栏杆工程，外墙涂料，保温防水工程，室内适中腻子，外脚手架龙门架施工应另外计算。

　　A、基础工程、主体工程、装饰工程土建部分。

　　B、主体结构。

　　C、装饰结构。

　　4、合同总造价(暂定)元/m(以实际施工图为准进行结算)，合同签订后，变更部分按实际增减工程量结算单价由甲乙双方根据市场信息价协商确定，若有此项或类似单价的按已有单价结算。

　　5、付款方式：施工过程，双方签订完成四层楼面后付根据完成工程量工程费给乙方，以后每一层砼捣完，按每层工程量款项付，依此累计。其余待主体工程验收合格后支付到工程量总造人工费的%，总工程全主体装饰完成，验收合格后工程款付到，余下的5%待竣工后30天内付清或/另乙方留()万元质保金一年后付清。

　　三、双方责任

　　(一)甲方：

　　1、提供施工图纸一份，按施工图纸提供质量合格的半成品，成品和原材料。

　　2、指挥和监督乙方按图纸进行施工，并以书面形式在工序施工做好安全教育、技术、安全交底。

　　3、只提供施工用的二级配电箱、搅拌机、塔吊。

　　4、负责与建设单位，监理等单位的联系，协调现场工作。

　　(二)乙方：

　　1、提供配合甲方办理各项资料，证件工作。

　　2、认真落实组织好劳动力，按照甲方施工进度要求完成施工任务。

　　3、乙方负责工具(铁铲、灰桶、压条、刮尺、砖刀、槎板、线墨斗。撬棍、钢钻、铁锤、扫把等及铁钉、铁线、扎线等工具)。

　　4、遵守甲方各种有关规章制度，服从甲方指挥和管理，现场管理人员有权对乙方违章作业按公司相关处罚条例进行处罚。

　　5、必须按照工程质量，工期和安全文明等有关规范施工作业。

　　6、乙方负责在上岗前对分项工程进行安全交底，持证上岗，检查施工部位的安全设施达到标准后方能上岗作业。特种工必须持合格证上岗，严禁无证操作。

　　7、遵守国家法律、法规，不得收留无证或未办理手续的人员进入施工现场和流速，否则发生意外后果由乙方负责承担。

　　8、乙方在施工中要节约用料，必须做到“三清五好”，如若发现随意浪费材料及周围材料的，甲方有权要求乙方赔偿材料款，并按公司处罚条例进行处罚。

　　9、保持搅拌站的整洁，负责搅拌机的清理和每天例行的.机械保养，负责搅拌机周边的运输道路，沉沙井，排水沟的清理，确保沉沙井内沉淀表面低于出水中的0.3m。

　　10、遵守计划生育规定，不准收留、使用超生和未满18周岁的人员，否则被政府部门罚款，乙方自己承担。

　　11、乙方保证配足够的组长，班长、施工员必须在现场负责施工质量、安全、进度管理，协调解决施工中的问题，并配合甲方人员工作。

　　12、乙方生活用品自备片理，乙方不得在宿舍内煮吃，不得使用明令禁止的炊具和用电物品，乙方必须在甲方指定的地点烧水煮饭。

　　13、乙方施工时不得妨碍其他工种的施工，并按项目部进度计划要求施工，各分项工程达不到进度计划要求的，乙方应采取措施确保该分项工程进度。

　　14、乙方自带电锯，电钻等小型工具电缆线。

　　15、乙方必须保持施工现场清洁。

　　16、乙方负责搅拌机的操作和保养。

　　17、乙方需节约用水电，不得出现常流水，长灯明的现象，用后关水、关电，否则发现罚款。

　　18、甲方办理劳务用工手续，提供工人的劳动合同给乙方，无身份证及未与劳务公司签订合同的不得进入工地施工。

　　19、配合甲方、计生部门督促作业队遵守，从流动人口，计划生育管理的定。

　　20、保证施工区、生活区、公共厕所，洗凉房，工人餐厅等公共场所的干净卫生，保证良好的工作，生活环境。

　　四、质量管理

　　1、工程质量标准，达到国家要求合格工程。

　　2、乙方人员，必须按甲方提供的图纸和设计变更规范进行施工。非甲方原因造成质量事故，所发生的返工费用全由甲方自负，必须时参照公司处罚条例进行处罚。

　　3、各工序施工前必须接受甲方等有关管理人员的施工，安全技术交底和检查，甲方同意后，方可进行大面积的施工。

　　4、混凝土浇筑完成后，乙方及时定人进行砼的养护。

　　5、乙方在施工中应配合其他工种，不得损坏，污染已完成的成品，发生由乙方人员造成的现象由甲方清理干净或照价赔偿。

　　6、乙方做好自检工作，发生质量事故时不得自行处理，必须报告甲方，在甲方的指导下进行处理。

　　五、安全管理

　　1、现场施工人员必须正确佩戴好劳动保护用品，特种工人必须持合格证上岗证上岗。

　　2、施工人员必须接受公司的安全教育，安全技术交底，开展班前安全活动并做好记录。

　　3、保管好甲方提供的施工机械和劳动工具，做工器具的保养和清洗，完工后未能原数交还的按价赔偿。

　　4、乙方不得私自拆除安全围护设施，必须时经甲方人员同意派专人拆除并把做安全措施后可进行施工。

　　5、乙方工人必须按照建筑安全操作规程规范施工，必须执行甲方制定的有关安全文明规定。

　　6、如乙方工人不按建筑安全操作规程施工，引发的人为事故，由乙方全部承担。

　　六、文明方面:文明施工是现代化施工的一个重要标志，是本项目部一项基础性的管理工作。坚决文明施工重要意义。文明礼貌施工是项目部管理水平的综合反映，是现代化施工本身的客观要求，是项目部管理对外窗口，文明施工有利于培养一支懂科学、善管理、讲文明的施工队伍。

　　1、严格控人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫，无故打模板乱吹啸，限制高音喇叭的使用，最大限度减少噪声扰民。

　　2、现场宿舍不得有闲杂人员，不得带小孩进入工地。

　　3、确保周围环境清洁卫生，做到无污水外溢，围墙外无渣土。无材料、无垃圾堆放。环境整洁，水沟通畅，生活垃圾每天用编织袋袋装外运，生活区域定期喷洒药水，灭菌除害。

　　4、在生活区内设置食堂，提供工人伙食。并按食品卫生法要求执行。用餐统一在食堂进行。施工现场设茶水供应点，茶具有消毒设施，确保冬天有热开水供应。

　　5、生活区和施工现场设男、女厕所、浴室，厕所为蹬位、水冲式，污水排入化粪池。浴室淋浴设施，保持清洁，排水通畅，有专人管理。

　　6、当天施工材料合理安排、禁止铺张浪费，要做到下班时。料清、机清、场地清。

　　7、在乙方内部人员之间绝部允许出现打架、头欧、赌博现象及甲方管理人员发现乙方施工人员有偷、盗现象的人员。一旦发生上述事件，不管任何原因，甲方有权对乙方处以20xx.00元-20xx0.00元的罚款并清除乙方有关人员出施工现场，情节严重的移交当地治安管理部门处理。

　　七、工期与奖罚：

　　1、本工程主体工程工期为时间以基本验收日期始计算。

　　2、因连续小雨、停水、停电、待料、机械的原因停工达八小时以上(从一周内计算)，以及人力不可抗拒的自然灾害，工期相应顺延(以甲乙双方当日签字认可为准)。

　　3、乙方在某个工序施工中明显达不到质量，工期要求的，甲方可安排其他专业施工队伍进场帮助完成，所发生的赶工费从乙方工资扣除。工期进度缓慢，乙方不增加工人时，甲方有权更换施工队伍，乙方自行撤出，并按完成合格工程量的90%结算。

　　4、在施工过程中必须厉行节约材料，所有材料和周转材料的损耗必须控制在约定范围内，如果被甲方发现有浪费材料甲方有权对乙方处以500.00元—20xx.00元的罚款。

　　八、其他事项：

　　1、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，或签订补充协议，协商不成有仲裁机构判决。

　　2、本合同一式两份，甲乙各执一份，具有同等法律效力。

　　3、本合同双方签章后生效，工程完成并结算尾款后自动失效。

　　甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

建筑合同 篇3

　　甲方：xxxx房地产置业有限公司

　　乙方：xxxx信息科有限公司

　　产品名称：

　　一、制作项目： （填胶片、磁带、三维、长度等）

　　二、制作总金额人民币大写为： 元。

　　三、付款方式：

　　1、本合同签订时，甲方需向乙方支付制作总金额的50%预付款，计人民币大写为： 元。

　　2、交付成品带时，付清余款计人民币大写为： 元。

　　四、初稿交付周期： 天，即 年 月 日至 年 月 日。

　　五、制作事项：

　　1、本合同签订后，乙方按照创意稿内容及合同所定内容周期完成各个阶段的拍摄制作，并按时交付甲方成品带，甲方负责验收。

　　2、甲方制作周期内可委派相关人员监督制作。

　　六、双方责任细则：

　　1、乙方应按质按量完成制作，按时交付成品带（Beta盘1盘、VCD光盘1盘）。

　　2、甲方有责任和义务监督协助制作。

　　3、甲方承担所提供资料（文字、文稿、标志、图片、影像素材）发生的法律责任。

　　4、广告片后期制作初稿完成后，甲方审阅时应集中意见并及时提出明确修改方案，乙方可提供三次免费修改，甲方所提修改方案超过三次，乙方将视具体修改难度每次至少加收总制作费5%的修改费用。

　　5、本合同签订后，甲乙双方不能单方面终止合同，违约方将向对方支付违约金，违约金金额应为合同制作总金额的20%。

　　6、本合同履约过程中，如因甲方修改创意或提供的资料不全、未按时支付预付款等原因，影响交片日期，则交付日及制作周期顺延。如因不可抗拒的因素延误，甲乙双方及时友好协商解决。

　　7、在甲方付清余款后，乙方向甲方提交成品带，同时，该广告版权归甲方所有。

　　8、甲方如未按规定付款，每拖欠一日按未付金额的5‰支付乙方滞纳金。

　　9、乙方如未能如期完工，则每拖延一日按合同总金额的5‰支付甲方赔偿金。

　　七、如因执行合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方友好协商解决，如协商不能解决式，应提交乙方所在地的.法律仲裁机构进行裁决。

　　八、本合同双方代表签字及单位盖章后，立即生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，所带附件为本合同不可分割的一部分，均具同等法律效力。

　　附件含：

　　（一）本次拍摄动漫片的创意文案；

　　（二）本拍摄动漫片的费用明细表）。

　　九、备注：

　　甲方： 乙方：

　　代表签字： 代表签字：

　　地址： 地址

　　日期： 日期：

建筑合同 篇4

　　合同纠纷管辖法院

　　1、因合同纠纷提起的诉讼，当事人已经约定管辖的，以约定为准。

　　2、当事人没有约定管辖的，通常由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

　　3、民事诉讼法第24条

　　因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

　　4、民事诉讼法第25条

　　合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

　　5、民事诉讼法第38条

　　人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。 人民法院对当事人提出的异议，应当审查。

　　异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的.人民法院；异议不成立的，裁定驳回。

　　6、民事诉讼法第241条

　　因合同纠纷或者其他财产权益纠纷，对在我国领域内没有住所的被告提起的诉讼，

　　如果合同在我国领域内签订或者履行，或者诉讼标的物在我国领域内，

　　或者被告在我国领域内有可供扣押的财产，或者被告在我国领域内设有代表机构，

　　可以由合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地或者代表机构住所地人民法院管辖。。

　　深圳律师：黄华(12年律师经验)

　　律师咨询：132，4296，6417(免费)

　　执业律所：广东蛇口律师事务所(中国首家律所)

　　律所地址：深圳市南山区创业路海王大厦A座14层

建筑合同 篇5

　　劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同三种。

　　固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同，如三年或者五年。

　　无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。无固定期限劳动合同就是长期合同，如果不发生可以解除劳动合同的法定事由，用人单位不能单方解除劳动合同；如果单方解除，要承担本法第八十七条规定的法律责任。

　　以完成一定工作任务为期限的劳动合同，是指用人单位与劳动者约定以某项工作的.完成为合同期限的劳动合同。

　　甲方（用人单位）名称：__________________

　　法定代表人（委托代理人）______________

　　营业执照注册号：________________________

　　建筑业企业资质：________________________

　　地址：__________________________________

　　性质：__________________________________

　　联系电话：______________________________

　　乙方（劳动者）姓名：____________________

　　性别：__________________________________

　　出生年月：______________________________

　　家庭住址：______________________________

　　居民身份证号码：________________________

　　联系电话：______________________________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、合同类型和期限

　　甲、乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限：

　　1.有固定期限：自______年_____月______日起至______年______月______日止。

　　2.无固定期限：自______年_____月______日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止。

　　3.以完成一定的工作（任务）为期限。自______年______月______日至工作（任务）完成时即行终止。

　　该合同试用期自______年______ 月______日至______年______月______日止，期限为_____天。

　　二、工作内容

　　1.甲方招收乙方在__________（项目名称）工程中担任______岗位（工种）工作。

　　2.乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。

　　三、劳动报酬

　　甲方根据本单位工资制度，确定乙方执行以下第_____种工资形式。

　　1.甲乙双方实行月（周、日、小时）工资制。乙方月（周、日、小时）工资为____元，试用期甲方按80%支付。

　　2.甲乙双方实行计件工资制，计件单价为____元。

　　甲方支付乙方的工资不得低于当地最低工资标准，不得无故拖欠。甲方安排乙方加班的，应按规定支付加班工资。

　　四、劳动保护和劳动条件

　　甲乙双方都必须严格执行国家有关安全生产、劳动保护、卫生健康等规定。甲方应为乙方提供符合规定的劳动保护设施、劳动防护用品及其他劳动保护条件，并遵守国家有关女职工和未成年工特殊保护的规定。乙方应遵守各项安全规章和安全操作规程。

　　五、社会保险

　　甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定缴纳社会保险费用。

　　六、劳动纪律

　　1.甲方依法制定的各项规章制度，应向乙方公示。

　　2.乙方在合同期间应严格遵守国家的各项法律、法规，遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律，服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方执行规章制度的情况进行检查、督促和奖惩。

　　七、劳动合同的变更、解除、终止和续订

　　1.经甲乙双方协商一致，可以变更本合同相关内容或解除本合同。

　　2.甲乙双方单方面解除劳动合同，必须符合《劳动法》第25条、第26条、第27条的规定。乙方有《劳动法》第29条规定情形的，甲方不得随意解除本合同。

　　3.本合同期限届满，劳动合同即可终止。甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同。

　　八、违约资任、劳动争议处理及其他

　　1.甲方依法解除乙方劳动合同，应按照劳部发〔 〕___号文件规定支付乙方经济补偿金。

　　2.甲乙双方违法解除劳动合同，应按劳部发〔 〕___号文件给对方以赔偿。

　　3.双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向工程所在地（区、县）有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自收到裁决书之日起15日内向人民法院起诉。

　　九、本合同未尽事宜或与国家、四川省有关规定相抵触的，均按有关规定执行。

　　十、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交甲方注册地劳动保障部门备案，一份留乙方建筑工地备查。交乙方的合同文本不得由甲方代为保管。

　　甲方（公章）______________________

　　法定代表人

　　（委托代理人）______（签字或盖章）

　　乙方（签字或盖章）________________

　　签订日期：_______年______月_____日

建筑合同 篇6

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中华人民共和国合同范本法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条 工程概况

　　1．1工程名称：

　　1．2工程地点：

　　1．3承包范围：

　　1．4承包方式：

　　1．5工期：本工程自年月日至 年月日

　　1．5工程质量：

　　1．6合同范本价款（人民币大写）：

　　第2条 甲方工作

　　2．1 开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明 份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地（即“承包范围”）清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。

　　2．2向乙方提供施工所需 的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。

　　2．3办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2．4指派为甲方驻工地代表，负责合同范本履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2．5委托监理公司进行工程监理，监理公司任命在监理合同范本中应明确，并将合同范本副本交乙方 份。

　　2．6负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　2．7如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2．8协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第3条 乙方工程

　　3．1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进行现场交底。（或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底）。

　　3．2开工前 天提供施工方案和进度计划，以后按月、周提供月、周进度计划。

　　3．3指派为乙方驻工地代表，负责合同范本履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3．4严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3．5遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。

　　3．6施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3．7施工垃圾集中到甲方指定地点。

　　3．8工程竣工未移交甲方之前，负责对现场一切设施和工程成品进行保护。

　　3．9乙方必须遵守甲方《现场施工管理条例》。

　　第4条 关于工期的约定

　　4．1甲方要求比合同范本约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4．2在4。1条件下，本工程合同范本施工期约定为 工作日。

　　4．3本工程合同范本约定施工期以收到第一期工程款当天起计算

　　4．4因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4．5因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4．6因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

　　第5条 关于工程质量及验收的约定

　　5．1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5．2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　5．3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5．4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5．5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5．6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第6条 关于工程价款及结算的约定

　　6．1双方商定本合同范本价款采用第种。

　　A、固定价格 B、可调价格（按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算）

　　6．2本合同范本生效后，甲方分次，按下表支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。 付款进度 付款百分比金额

　　1 人民币：元（￥： ）

　　2 人民币： 元（￥： ）

　　3 人民币： ）

　　6．3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在竣工后 天内，结清工程总价 %尾款。

　　第7条 关于材料供应的约定

　　7．1本工程乙方负责采购供应的材料、设备（见附表），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　7．2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使

　　用。对工程造成的损失由乙方负责。

　　第8条 有关安全生产和防火的约定

　　8．1方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8．2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8．3由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8．3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济扣失。

　　第9条 工程停建或缓建

　　9．1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同范本不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。

　　9．2甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的费用，并按合同范本规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。

　　9．3已经定货的材料、设备由定货方负责退货，不能退还的货款和退货发生的.费用，由甲方承担。

　　第10条 奖励和违约责任

　　10．1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方不按照合同范本约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。

　　10．2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　10．3乙方按照甲方的要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同范本5。2款增加优质价款外，甲方支付乙方元作为奖励。

　　10．4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　10．5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失，应照价赔偿。

　　10．6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　10．7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　10．8因一方原因，合同范本无法继续履行时，应通知对方，办理合同范本终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第11条 保修

　　11．1本合同范本保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同范本中规定的乙方承包的项目及内容。

　　11．2因不可抗力，人为损坏及使用期自然折旧等原因，不包含在保修范围内。

　　11．3甲方应在保修期满后%保修金退还乙方。

　　第12条 争议或纠纷处理

　　12．1本合同范本在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　12．2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同范本在执行中发生的

　　争议由合同范本签约地人民法院解决。

　　第13条 其他约定

　　第13条 附则

　　13．1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　13．2本合同范本正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。 13．3本合同范本履行完成后自动终止。

　　13．4附件资料

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　法定代表人：

　　授权代表（签字）：

　　单位地址：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　户名：

　　帐号：

　　年 月 日法定代表人： 授权代表（签字）： 单位地址： 电话： 传真： 开户银行： 户名： 帐号： 年 月 日

【建筑合同】相关文章：

建筑的 合同02-24

建筑的合同06-23

建筑合同02-19

建筑合同模板04-10

建筑购销合同01-27

劳务建筑合同01-14

小型建筑合同01-09

建筑拆除合同01-12

建筑承建合同03-13

建筑采购合同03-06