当前位置：猎群网>实用文>承诺书>违约承诺书

违约承诺书

时间：2024-10-19 14:57:13 承诺书我要投稿

违约承诺书【热】

　　随着社会不断地进步，承诺书的使用频率越来越高，使用正确的写作思路书写承诺书会更加事半功倍。那么一般承诺书是怎么写的呢？下面是小编整理的违约承诺书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

违约承诺书【热】

违约承诺书 1

　　中国工商银行股份有限公司宁夏分行：

　　如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程，为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用，我方做如下承诺：

　　(一)工程质量保修范围和内容

　　在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。

　　质量保修的内容为施工图内的全部内容。

　　(二)质量保修期

　　1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;其它土建工程为两年，屋面防水工程为五年;

　　2、电气管线、上下水管线安装工程为两年;

　　3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期;

　　4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为/年;

　　5、其他约定：(关于保修责任期的延长)按《建设工程管理条例》条款执行。

　　(三)质量保修责任

　　1、属于保修范围和内容的项目，我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方

　　在接到事故通知后，将立即组织维修人员到现场盔行抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3、在国家规定的该工程合理使用期限内，我方确保地基基础与主体结构工程的质量。

　　(四)保修保证措施，详见施工组织设计第289页“14.工程保修措施及承诺”。

　　(五)违约经济处罚：如承包人完成工程施工竣工验收后，我公司承诺：如我公司未执行以上保修措施和承诺，则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。

　　特此承诺

　　投标人：宁夏建工集团有限公司(盖单位章)

　　法定代表人或委托代理人：

　　违约责任的承诺方式

　　违约责任的承担方式有以下几种：

　　1、支付违约金

　　违约金：指合同当事人在合同中约定的，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，向对方当事人支付的一定数额的金钱。

　　2、损害赔偿

　　损害赔偿：是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时，违约方向对方当事人所作的.经济补偿。

　　3、继续履行

　　咎续履行：是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令，强迫债务人在指定期限内履行合同债务。

　　4、其他补救措施

　　第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依

　　照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

　　第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

违约承诺书 2

　　若我司中标，承诺本项目服务过程中均参照质量管理和质量保证标准中的内容进行。确保承接的每一项工程都达到相应的质量标准或技术规范。

　　在服务过程中我公司提出以下违约承诺：

　　1、因我方服务质量等问题导致修改或变更所发生的一切费用，均由我方负担，工期不变。

　　2、我方不能按期按要求保质保量完成工程，除承担相关责任外，合同履约保证金甲方不予退回。

　　3、因我方原因，未能按规定时间完成有关工作的'，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

　　4、由于我方原因造成试验成果质量低劣，不能满足大纲要求时，应继续完善试验工作，其费用由我方承担。

　　5、如我方提供的咨询服务文件不符合质量要求，在甲方提出要求后7天内无条件修改，其费用由乙方承担。

　　6、若甲方发现我方派出的服务人员或提供的服务不符合合同要求，我方在3天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的服务，否则甲方有权终止合同，并保留追究我方责任及要求赔偿损失的权利。

违约承诺书 3

　　如我方中标xx工商银行宁夏分行营业办公大楼工程，为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用，我方做如下承诺：

　　一、工程质量保修范围和内容

　　在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。

　　质量保修的内容为施工图内的全部内容。

　　二、质量保修期

　　1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;其它土建工程为两年，屋面防水工程为五年;

　　2、电气管线、上下水管线安装工程为两年;

　　3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期;

　　4、室外的.上下水和小区道路等市政公用工程为/年;

　　5、其他约定：(关于保修责任期的延长)按《建设工程管理条例》条款执行。

　　三、质量保修责任

　　2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方

　　在接到事故通知后，将立即组织维修人员到现场进行抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3、在国家规定的该工程合理使用期限内，我方确保地基基础与主体结构工程的质量。

　　四、保修保证措施：

　　详见施工组织设计第289页“14.工程保修措施及承诺”。

　　五、违约经济处罚：

　　如承包人完成工程施工竣工验收后，我公司承诺：如我公司未执行以上保修措施和承诺，则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。

　　特此承诺

　　投标人：xxxxx公司(盖单位章)

　　法定代表人或委托代理人：

　　日期：20xx年x月xx日

违约承诺书 4

　　本人承诺，今因向xx先生借款人民币（大写）xx元，于20xx年xx月xx日归还。若未在上述期限内将借款归还，按借款金额的`按日支付违约金。超过三日未全额归还借款金额的按十五日计算违约金额，超过七日未全额归还借款金额的按三十日计算违约金额。若因此造成任何纠纷，由本人承担一切责任及损失。

　　特此承诺！

　　承诺人：xxx

　　日期：20xx年xx月xx日

违约承诺书 5

　　招标承诺书中安全文明施工承诺应包括对项目管理、安全文明措施费用、安全教育、安全监督检查机制、安全事故的解决方式等，如下：

　　我公司有幸中标承建由某某投资兴建的工程，为实现安全生产、文明施工，保证该工程顺利进行，我公司及项目经理向相关方郑重承诺：

　　一、认真贯彻执行《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，坚持“安全第X、预防为主”的方针，建立健全企业和项目部安全生产管理体系，并使之正常有效运转；

　　二、按规定设立项目管理班子，并足量配备专职安全生产管理人员，各班组设立兼职安全员，建立安全生产监督管理网络；

　　三、对建设单位支付的安全文明措施费用将足额用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，决不挪作他用；

　　四、加强对进场作业人员的安全教育培训。特种作业人员均做到持有效证上岗；所有作业人员均经“三级”安全教育培训并考核合格后上岗；

　　五、贯彻落实工程建设安全生产强制性标准条文，严格并全面落实经审批的施工组织设计和专项施工方案及其安全技术措施，并按规定做好安全技术交底工作；

　　六、公司和项目部均按规定分级实施监督检查，及时消除各类事故隐患将按照有关规定及时上报；

　　七、加强对施工现场文明施工的管理，教育职工自觉抵制“四乱”行为，现场围墙、大门、冲洗台、道路硬化、材料堆放、建设立面、临建设及餐饮等均符合文明卫生要求；

　　八、接受建设行主管部门及建设、监理、勘察设计和社会相关方的监督，认真对待所提出的'指令或意见、建议，及时消除各类隐患；

　　九、发生生产安全事故，将按照事故管理规定及时上报建设行主管部门、地方安全生产监管部门等有关部门，并积极配合做好事故调查处理工作，决不瞒报或拖延报告。

　　以上承诺为本企业及项目经理真实意识的表示，如有违反，愿接受相关方依法或依照依定给予的处罚。

　　承诺人（企业盖章）：项目经理（签名）：

　　日期：日期：

违约承诺书 6

　　中国工商银行股份有限公司宁夏分行：

　　如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程，为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用，我方做如下承诺：

　　一、工程质量保修范围和内容

　　在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。

　　质量保修的内容为施工图内的'全部内容。

　　二、质量保修期

　　1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；其它土建工程为两年，屋面防水工程为五年；

　　2、电气管线、上下水管线安装工程为两年；

　　3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期；

　　4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 / 年；

　　5、其他约定：按《建设工程管理条例》条款执行。

　　三、质量保修责任

　　2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气等）我方

　　在接到事故通知后，将立即组织维修人员到现场进行抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3、在国家规定的该工程合理使用期限内，我方确保地基基础与主体结构工程的质量。

　　四、保修保证措施，详见施工组织设计第289页“14.工程保修措施及承诺”。

　　五、违约经济处罚：如承包人完成工程施工竣工验收后，我公司承诺：如我公司未执行以上保修措施和承诺，则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。

　　特此承诺

　　投标人：宁夏建工集团有限公司（盖单位章）

　　法定代表人或委托代理人：

　　日期： 20xx 年 9月13日

违约承诺书 7

　　在我单位中标之后，我单位将从以下方面制定工期进度保障措施，保证在工期内顺利完成各标段的生产任务:

　　一、严格执行甲方关于生产进度保障措施的各项条款。

　　二、做好安全保障工作，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《长庆油田石油与天然气钻井井控实施细则》等国家、行业有关的'安全生产标准和规定，建立健全各项规章制度，做好安全大检查工作，建立完善应急救援预案，防止因安全事故影响下的工期延误。

　　三、做好前期准备工作，在工期开始前做好设备、原料的检验入库，人员的安全培训等各方面工作，做到有生产指令就能提供服务，保障甲方施工进度。

　　四、在每口井的固井施工前期做到早联系、早准备、早实施的三早原则，为切实提升工作效提供保障。

　　五、做好特殊情况下的生产指令安排，如：复杂路况、特殊天气、工农关系等。

　　六、积极主动了解甲方施工指令，确保按时施工。

　　七、在一些重点井、难点井中按照甲方要求随时待令，按时到井。

　　八、如因我方自身生产调度失误，造成甲方工期延误，由我方承担甲方损失。

　　以上是我们向甲方做出的郑重承诺，请予以监督。

违约承诺书 8

尊敬的（对方公司名称）：

　　我方代表企业（承包商名称），特此致函您，就我们未能按照合同约定时间完成（项目名称）一事向贵公司致以深深的歉意。

　　经过我们内部的评估和分析，我们意识到我们在工程进展方面遇到了困难，导致了无法按时完成工程目标。我们对此深感抱歉，同时也对给您带来的不便表示诚挚的歉意。

　　我们的团队近期遭遇了一系列不可预见的问题，包括人员流失、物资供应延误以及外界环境因素的意外干预。这种情况导致了工期无法得到有效控制，我们尽全力但仍无法按时交付工程产物。

　　鉴于我们违反了合同的约定，我们愿意承担相应的责任，并与贵公司积极协商解决此事。为此，我们向贵公司提出如下补救措施：

　　1. 延长工期：我们请求贵公司同意将工期延长（具体天数）天，以便我们能够完成工程并按照质量标准进行检查。

　　2. 保证质量：我们郑重承诺，在完成工程后，我们将对项目进行全面检查，确保其符合合同规定的质量标准。

　　3. 补偿措施：作为补偿，我们同意支付违约金（具体金额），以弥补因此给贵公司带来的损失。

　　我们真心希望贵公司能够理解我们的困难，并同意我们提出的`补救措施。我们保证会以迅速、高效的方式完成剩余的工程，并力求将质量控制在最佳水平。

　　对于我们违约的行为，我们深表歉意，并希望此次事件不至于影响我们之间的合作关系。我们非常重视与贵公司的合作，愿意承担任何风险和后果，并做出改进以避免类似事件的再次发生。

　　请您阅读此封信并与我们讨论可能的解决方案，我们真诚地希望能够达成一个双方都满意的共识。

　　最后，请接受我们最深的道歉和谢意。

此致

　　xxxx

　　xx年xx月xx日

违约承诺书 9

　一、工程质量保修范围和内容

　　在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。

　　质量保修的内容为施工图内的全部内容。

　　二、质量保修期

　　1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的'该工程合理使用年限；其它土建工程为两年，屋面防水工程为五年；

　　2、电气管线、上下水管线安装工程为两年；

　　3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期；

　　4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为xx年；

　　5、其他约定：（关于保修责任期的延长）按《建设工程管理条例》条款执行。

　　三、质量保修责任

　　2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气等）我方在接到事故通知后，将立即组织维修人员到现场进行抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3、在国家规定的该工程合理使用期限内，我方确保地基基础与主体结构工程的质量。

　　四、保修保证措施，详见施工组织设计第289页“14、工程保修措施及承诺”。

　　五、违约经济处罚：

　　如承包人完成工程施工竣工验收后，我公司承诺：如我公司未执行以上保修措施和承诺，则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。

　　特此承诺

　　投标人：xxx有限公司（盖单位章）

　　法定代表人或委托代理人：xxx

　　日期：20xx年9月13日

违约承诺书 10

　　一、违约责任承诺书：

　　一、违反本公约租户义务条款规定的，物业管理公司有权处理，并要求限期整改；逾期不整改的，有权强制整改，包括采取停水、停电、停气等催改措施；对该步行街公共利益造成损失的，物业管理单位有权要求责任人予以赔偿并承担违约金；强制整改措施予以公告，赔偿金和违约金纳入公共收入。赔偿金和违约金的项目及标准，由物业管理公司议定，经物业管理主管部门核准后执行。

　　二。租户不按规定缴交管理服务费、维修基金等费用以及赔偿金、违约金的，处以每日千分之二的滞纳金；无正当理由逾期三个月仍拒绝缴交的，物业管理公司可采取停水、停电、停气等催缴措施及通过法律途径追讨上述费用之权利。

　　发展商：xx市xx实业发展有限公司

　　管理者：xx市xx物业服务有限公司

　　法定代表人：

　　租户：

　　二、违约责任承担原则：

　　（一）过错责任

　　过错责任，是指由于当事人主观上的故意或者过失而引起的违约责任。在发生违约事实的情况下，只有当事人有过错，才能承担违约责任，否则，将不承担违约责任。过错责任原则包含下列两个方面的内容：①违约责任由有过错的当事人承担。一方合同当事人有过错的，由该方自己承担；双方都有过错的，由双方分别承担。例如，在来料加工合同中，定作人提供的材料质量不合要求，要承担违约责任。承揽人本应按合同规定对来料先行检验合格后，方可加工成品。但是，承揽人没有对定作人提供的来料进行检验，而直接把不合格的原料制成质量次的成品。在这种情况下，承揽人也要承担违约责任。②无过错的违约行为，可依法减免责任（如不可抗力造成的违约）。

　　（二）无过错责任

　　这一原则是指凡违反合同的行为，除了免责的`外，都必须追究违约方的违约责任。任何一方合同当事人，不管是国家机关、企业、事业单位，还是公民个人，只要因过错违约，均应当依照法律规定或者合同约定追究其违约责任。在法律面前，在合同面前，人人是平等的。

　　（三）赔偿实际损失

　　所谓实际损失，是指违约方因自己的违约行为而在事实上给对方造成的经济损失。一般情况下，实际损失，包括财物的减少、损坏、灭失和其他损失及支出的必要费用，还包括可得利益的损失。当因违约方的违约行为造成对方经济损失时，违约方应当向对方承担赔偿责任。

　　（四）全面履行

　　这里所说的全面履行，是指违约方承担经济责任（如支付违约金或者赔偿金等）后仍应按合同要求全面履行。也就是说，违约方承担了经济责任后并不能代替合同的履行，不能自然免除合同的法律约束力，不能免除过错方继续履行合同的责任。只要受害方要求继续履行合同，除了法律另有规定外，违约方又有能力履行，违约方就必须继续履行未完成的合同义务。

违约承诺书 11

致（发包人名称）：

　　我方已详细审核全部发包文件，自愿遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的承发包活动。在此郑重作出如下承诺：

　　1、严格遵守国家、省、市有关法律法规，遵守浦口区建设工程管理相关文件规定，自觉抵制一切违法违规行为。

　　2、我方保证所递交的企业资质、身份证明、职业资格等证照材料真实、合法、有效，否则将承担由此引起的'一切后果和相应的法律责任。

　　3、不与发包人、其他潜在承包人或者代理机构串通，不以他人名义或者其他方式弄虚作假骗取承包权。

　　4、获取承包权后坚决不发生下列行为：不按发包文件规定缴纳合同履约保证金；无故放弃承包权或不与发包单位签订合同；项目负责人及项目部主要人员不能按规定到场上岗；将承包的工程转包或违反规定进行分包；虚假、恶意投诉；其它不诚信行为。

　　5、按时进场施工，在规定的时间内保质保量完成施工任务，不随意变更工程（发包方主动提出并履行变更手续的除外），不随意提高工程造价。落实安全生产责任制。

　　若违反以上承诺内容，我方自愿接受以下处罚：没收保证金；列入不良行为记录或黑名单；相关行政管理部门的处罚。

承诺人：xxx

　　20xx年xx月xx日

违约承诺书 12

致：_______（招标人）

　　作为工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：

　　1、在该工程项目合同执行过程中不更换项目经理、技术负责人，项目经理和主要技术负责人只承担本工程的施工任务；如我公司违约，招标人有权终止合同，并没收履约保证金

　　2、如因特殊原因需要更换项目经理、技术负责人，我公司会提前14天以书面形式报告，在征得招标人同意并在鄂州市招投标监督管理局备案后，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。

　　3、我公司承诺，即使征得了招标人和鄂州市招投标监督管理局的同意，该行为仍视为我公司违约。若更换项目经理，按中标价的1%支付违约金；更换技术负责人按中标价的%支付违约金。

　　4、招标人认为有不能胜任相应岗位的`承包人管理班子成员，可要求中标人（承包人）更换和调整，直到满意为止，并按中标价的%支付违约金。

　　投标人(盖章)：

　　法定代表人（签字）：_______

　　xxxx年xx月xx日

违约承诺书 13

　　质量违约赔偿承诺书是一种常见的法律文件，也是业务合作中极为重要的一环。该承诺书旨在保障消费者的权益，规范生产和服务环节中的质量标准，并提供赔偿措施，以防止质量违约行为给消费者造成损失。下面将详细探讨"质量违约赔偿承诺书"的相关要点。

　　一、承诺书的起草和格式

　　在起草质量违约赔偿承诺书之前，必须明确合作双方的身份和信息，包括详细的公司名称、联系人、地址和联系方式等。接下来是承诺书的标题，应准确而简明地表达主题。接着是一段开头，通常介绍合作背景和目的。文章的主体是对质量违约进行明确的界定，并陈述相关责任和赔偿措施。最后，双方签署承诺书，并附上日期和签署人的全名。

　　二、质量违约的.定义和标准

　　质量违约是指在生产、销售和服务过程中，产品或服务无法达到事先约定的标准。在承诺书中，应明确定义质量违约的范围和标准。例如，产品的质量标准可以包括性能、外观和安全性等方面的要求；服务的质量标准可以包括准时交付、严谨的工作流程和周到的态度等要求。

　　三、责任和赔偿措施

　　当发生质量违约时，应明确每个责任方的责任和相应的赔偿措施。例如，如果供应商提供的产品存在质量问题，其可以选择替换或修复产品，并承担相应的费用。如果供应商无法及时修复或替换产品，消费者有权要求退款或赔偿额外费用。同样的，如果服务方未能按时提供服务或服务质量不合格，消费者有权要求补救措施或赔偿。

　　四、违约和争议解决

　　在承诺书中，应明确违约和争议解决的途径和结果。在发生质量违约时，如果任何一方未能履行相关责任，对方有权追究其法律责任，并寻求相应的法律程序来解决争议。因此，在承诺书中应明确双方为争议解决选择的管辖法院或仲裁机构，并提供合理且公平的解决方式。

　　总而言之，质量违约赔偿承诺书是一份重要的合同文件，用于规范产品和服务的质量标准，并提供赔偿措施以保护消费者的合法权益。通过明确定义质量违约的界定和标准、确定责任和赔偿措施、处理违约和解决争议，在业务合作中可以有效地解决潜在的质量风险，并建立起良好的合作关系。因此，在日常的商务活动中，每一份质量违约赔偿承诺书都应该被认真起草、仔细审核和合法签署。

违约承诺书 14

　　承诺书(招标人名称)：

　　本项目为民心工程，工期要求紧，为防止资质挂靠，投标申请人承诺接受到零陵区芝山北路建设及湘运车站搬迁指挥部处签订承诺函后到代理公司进行报名登记，否则招标方有权不接受我方的报名申请。

　　我方在此声明：

　　1、我方拟派往

　　（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人、项目技术负责人、施工员、专职安全生产员、质量员现阶段没有担任任何在建工程项目的职务；我方一旦中标，在中标通知书发出以前，拟任项目负责人和技术负责人的情况发生变化的，取消我方中标候选人资格；我方一经中标，承诺中途不更换项目关键岗位人员（现场施工时项目负责人和施工员，不得擅离职守），否则解除施工承包合同。

　　2、我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务、不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目业主或者与本项目业主的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不是存在相与控股或者参股关系。

　　3、我方目生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，没有拖欠农民工工资的不良记录，我方保证在施工中联合各标段进行配套施工的，不得以影响工期为前提，否则解除施工承包合同。

　　4、承诺在领取中标通知书时，提供合格的施工组织设计文件，拒绝提供的招标方有权取消我的中标资格，并没收我方的投标保证金和信誉保证金。

　　5、我方承诺配合业主由财政按区有关规定执行税金代扣代缴；无论工程是否完工，在一个财政年度内，区财政按中标总价代扣税金；总税金最终以财政审定的`总价乘以规定的税率基数为准。

　　6、我方保证投标文件提供信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

　　特此承诺投标人：(盖单位章)

　　法定代表人：(签字或盖章)

　　xx年x月x日